2022年廣告牌制作安裝合同樣本

1、第9頁(yè)共9頁(yè)2022年廣告牌制作安裝合同樣本甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿平等互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守一項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)1項(xiàng)目名稱：型廣告塔n座2工程地點(diǎn)：二工程內(nèi)容：1依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的_施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍漆(色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖委托加工數(shù)量為_型廣告塔n座2乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸安裝.面板馬道基礎(chǔ)燈具由乙方自理合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)三承包方式和造價(jià)：_型廣告塔n座,單價(jià)每座.元(大寫：)合

2、計(jì)人民幣元,大寫：_元整;本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.四工程價(jià)款支付結(jié)算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的%,計(jì)人民幣元(大寫：_元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的%,計(jì)人民幣元(大寫：_元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)元(大寫：_元整)的%;合計(jì)人民幣元(大寫：_元整)n座廣告塔共計(jì)元(大寫：_元整);_%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣元(大寫：_元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款五工程期限為n天,其中加工配件n天,運(yùn)輸n天,安裝n天六雙方責(zé)任(一)甲方責(zé)任1甲方負(fù)責(zé)廣

3、告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人元計(jì),工期相應(yīng)順延2開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地3原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)4甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題,以及其它事宜5甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延造成停工待料

4、或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失施工人員誤工每人每天n元6甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收7如甲方未按合同約定期限支付余款,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣,同時(shí)此合同終止(二)乙方責(zé)任1乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為kn/m2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為n級(jí))廣告塔質(zhì)保期為n年,保修期為n年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工

5、過(guò)程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任2由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的%賠償甲方損失3乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任4施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲乙雙方協(xié)商解決如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨雪等)或停電原因,工期順延5工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲

6、方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知_日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過(guò)6非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款7在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書定期檢修和維護(hù)8保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格七違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決八附件：鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表2022年廣告牌制作安裝合同樣本（二）定

7、作方：承攬方：定作方因制作安裝標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的_%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的_%即人民幣肆仟玖佰圓整。二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：1)制造的內(nèi)容：“_”;2)漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫字母;3)漢字為3m(高)_2.5m(寬)，英文高為1.5m;4)字體白天及夜晚均為

8、紅色;5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;7)全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;三、承攬方應(yīng)于_年_月_日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)

9、責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2_2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)_米以內(nèi)。七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。八、該合同

10、簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年廣告牌制作安裝合同樣本（三）甲方：_(以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方：_(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有

11、關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：一項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：廣告牌安裝2、安裝地點(diǎn)：以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。二、承攬方式和安裝費(fèi)用乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時(shí)間從合同簽訂之日算起。三、安裝費(fèi)結(jié)算方式分次給付安裝費(fèi)用。乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個(gè)過(guò)程。2、乙方保證廣告牌安裝符合國(guó)家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。五、制作、安裝工期1

12、、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格_通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無(wú)法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。六、雙方權(quán)利與義務(wù)1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌2、廣告牌安裝的施工過(guò)程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)