承攬加工合同3篇

1、【精選】承攬加工合同3篇承攬加工合同 篇1服裝加工承攬合同:承攬方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_定作方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_定作方委托承攬方加工_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品：品名 規(guī)格 單位 數量 備注 第二條 加工成品質量要求:_第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：1用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2用定作方原材料完成工作的

2、，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2承攬方對于承攬的工作，如果定作方要

3、求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法：1按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中

4、發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交（提）貨的時間和地點：1交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。2交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔：_第九條 運輸辦法及費用負擔：_第十條 結算方式及期限：_第十一條 其他：1根據

5、國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。第十二條 承攬方的違約責任：1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成

6、工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期

7、交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責

8、任。10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任：1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當

9、承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料

10、毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第十六條 本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同

11、副本一式_份，交_（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。定作方（蓋章）：_ 承攬方（蓋章）：_代表人（簽字）：_ 代表人（簽字）：_地址：_ 地址：_電話：_ 電話：_開戶銀行：_ 開戶銀行：_帳號：_ 帳號：_年_月_日 _年_月_日承攬加工合同 篇2甲方：乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國合同法有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：第一條：甲方委托乙方生產加工制作_模具。第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求

12、執(zhí)行。（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。（2）合格模具定義：模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。2、驗收方法（標準）：按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。模具結構必須符合模具結構圖紙。3、驗收地點：在甲方指定地點_進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。第三條：原材料來源1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同第四條：交（收）貨方

13、法、地點及運雜費負擔：1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。2、交貨地點：甲方指定場所_。3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起_天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。第五條：本合同模具總金額為_萬元，共_套模具。貨款結算時間及方法：_。付款方式：簽訂合同預付_%，試模合格交付使用_個月內付_%。第六條：技術資料提供及保管：1、

14、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的技術秘密協議執(zhí)行。第七條：質量異議/違約責任：1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執(zhí)行。第八條：其他：1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方

15、所有。2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的技術保密協議I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的模具委托加工制造合作意向書中“工程變更條款”執(zhí)行。5、涉及到非公平競爭性約定按模具委托加工制造合作意向書第11條規(guī)定執(zhí)行。6、本合同委托項目，乙方不得轉發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。第九條：雙方由于不可

16、抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由_市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。第十條：合同生效、附件2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。4、本合同附件資料具有同等法律效力。第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按中華人民共和國合同法有關規(guī)定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方：委托代理人：地址：電話：開戶銀行：賬號：_年_月_日乙方：委托代理人：地址：電話：

17、開戶銀行：賬號：_年_月_日承攬加工合同 篇3甲方：乙方：1、前言經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。2、供貨范圍和雙方職責（1）供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。鑄件上要帶檢驗試棒2根（30300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。（2）乙方職責完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）（3）甲方職責每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。負責解決乙方在泡沫模型制作過

18、程中的技術問題。向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。甲方向乙方提供技術要求。技術要求（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。3、價

19、格（1）鑄件價格HT250：MoCr：QT600：特殊規(guī)格鑄件價格雙方協商定4、結算方式：（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。（2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。5、交貨期（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）鑄件5噸以下16-20天。鑄件5-8噸18-22天。鑄件8噸以上的另商定。（3）特殊規(guī)格雙方協商定。6、驗收甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。7、質量保證：甲方在加工過程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由