修繕修理合同

1、修繕修理協(xié)議協(xié)議編號：甲方(定作人)：乙方(承攬人)：根據(jù)中華人民共和國協(xié)議法及國家關于法律法規(guī)規(guī)定,甲乙各方在平等自愿等價有償公平誠實信用的基礎上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方修繕修理事宜達成一致建議或意見,特簽訂本協(xié)議,以資信守第一條 修繕修理項目及名稱數(shù)量報酬修繕修理項目及名稱計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用,可以另接)第二條 定作人保證其有權對上述_進行修繕修理第三條 承攬人保證其具修繕修理的資格/資質證照,是有權從事修繕修理的企業(yè)第四條 材料材料名稱品牌商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款(注：空格如不夠用,可以另

2、接)第五條 檢驗5.1 定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_方法：_時間：_地點：_5.2 承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_方法：_時間：_地點：_第六條 修繕修理時間從_年_月_日到_年_月_日第七條 質量要求修繕修理項目應符合_的規(guī)定和要求,具體的技術標準質量要求包括：_第八條 資料文件資料提供8.1 定作人于_時間,以_的方式向承攬人提供以下技術資料文件資料圖紙：_8.2 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙技術要求不合理的,應在_日內向定作人提出書面異議定作人應在收到書面異議后的_日內答復第九條 轉包9.1 定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人履行;可以交由第三人履行的工作包括：_9

3、.2 如定作人同意,承攬人將其承攬的主要工作交由第三人履行的,應當就該第三人履行的工作成果向定作人負責9.3 如定作人同意,承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人履行承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人履行的,應當就該第三人履行的工作成果向定作人負責第十條 保密10.1 承攬人應當就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料文件資料10.2 各方同意在本協(xié)議執(zhí)行過程中了解到的與各方關于的內容及數(shù)據(jù)或信息確認為秘密10.3 各方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務10.4 定作人對其專有秘密信息自行負責第十一條 中途變更的后果定作人中途變更修理修繕工作的要求,造成承攬人損

4、失的,應當賠償損失第十二條 協(xié)助12.1 承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：_,并滿足以下要求：_12.2 定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作未能履行的,承攬人可以催告定作人在_日內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限12.3 定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除協(xié)議第十三條 監(jiān)督承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作第十四條 保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及履行的工作成果因保管不善造成毀損滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任第十五條 更換部件15.1 部件更換可能會影響_的功能性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行15.2

5、 定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件15.3 更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_市授權的修理修繕(服務)中心提供的部件價格定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件15.4 承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件第十六條 交付修繕修理項目完工后,交付時間：_,交付方式：_,交付地點：_第十七條 驗收17.1 各方商定由_來進行本次修繕修理的

6、驗收工作,并向其支付規(guī)定協(xié)議價款_元該部分費用由定作人來負擔17.2 修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_,具體驗收時間為：_ 第十八條 修繕修理的協(xié)議總價本次修繕修理的協(xié)議總價為_元,定作人在_年_月_日前向承攬人預付材料款(大寫)_元m 第十九條 結算方式19.1 修繕修理協(xié)議總價包括但不限于報酬與材料費的結算方式為：_19.2 修繕修理協(xié)議總價的付款時間為_第二十條 保修20.1 修理修繕標的物修復后,對于該標的物的同一故障,承攬人提供_個月的保修但下列情況不屬保修范圍：20.1.1 他人擅自拆裝或操作失誤造成的損毀;20.1.2 使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;20.1.3 因天災人災等

7、不可抗力的因素引起的損毀;20.1.4 因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損毀20.2 承攬人對修繕修理項目的質量承擔保修責任,保修期從_年_月_日至_年_月_日20.3 保修期內,定作人按協(xié)議總價的_%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還20.4 修繕修理標的物在保修期內出現(xiàn)質量問題的,承攬人應及時予以修理修繕,并按本協(xié)議第21.3款的商定承擔違約責任第二十一條 違約責任21.1 承攬人逾期履行修繕修理工作或履行的修繕修理工作質量不符合協(xié)議商定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付協(xié)議價款的,是定作人違約21.2 因承攬人違約致使定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于

8、停窩工損失,向xx單位分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失21.3 承攬人履行的修繕修理工作質量不符合協(xié)議商定標準的,定作人有權拒絕驗收;承攬人應負責履行修繕修理項目至協(xié)議商定標準如承攬人未按定作人要求修理修繕,定作人有權要求其繼續(xù)履行協(xié)議,或解除協(xié)議并另行委托他人修理修繕,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償定作人解除協(xié)議的,承攬人還應向定作人支付協(xié)議總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償?shù)诙l 協(xié)議的變更本協(xié)議履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本協(xié)議的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,

9、各方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為協(xié)議不可分割的部分未經(jīng)各方簽署書面資料文件,任何一方無權變更本協(xié)議,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔第二十三條 協(xié)議的解除如發(fā)生下列情況,各方有權單方面立即解除本協(xié)議23.1 在沒有特殊原因的情況下,各方有一方未能履行本協(xié)議的義務23.2 未經(jīng)定作人同意而擅自更換部件23.3 更換部件時,未經(jīng)定作人同意擅自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如造成設備損毀,承攬人要按市場價格進行賠償23.4 未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款第二十四條 協(xié)議的轉讓除協(xié)議中另有規(guī)定

10、外或經(jīng)各方協(xié)商同意外,本協(xié)議所規(guī)定各方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者任何轉讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效第二十五條 聲明及保證25.1 定作人的聲明及保證25.1.1 定作人保證其有權簽署并有能力履行本協(xié)議25.1.2 在簽署本協(xié)議時,任何法院仲裁機構行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本協(xié)議造成或產(chǎn)生重大不利影響的判決裁定裁決或具體行政行為25.2 承攬人的聲明及保證25.2.1 承攬人保證其有權簽署并有能力履行本協(xié)議25.2.2 在簽署本協(xié)議時,任何法院仲裁機構行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本協(xié)議造成或產(chǎn)生重大不利影

11、響的判決裁定裁決或具體行政行為第二十六條 通知26.1 根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及各方的資料文件往來及與本協(xié)議關于的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_(書信傳真號碼電報當面送交等)方式傳遞以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式26.2 各方通訊辦公地址如下：_26.3 一方變更通知或通訊辦公地址,應自變更之日起_日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任第二十七條 爭議的處理27.1 本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并按其進行說明27.2 本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由各方當事人協(xié)商解決,也可由關于部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_種方式解

12、決：27.2.1 提交_仲裁委員會仲裁;27.2.2 依法向_人民法院起訴第二十八條 不可抗力28.1 如本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協(xié)議項下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止28.2 聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其延續(xù)時間的適當證據(jù)及協(xié)議未能履行或者需要延期履行的書面資料文件資料聲稱不可抗力事件致使其對本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡所有合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響28.3

13、 不可抗力事件發(fā)生時,各方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議不可抗力事件或其影響終止或消除后,各方須立即恢復履行各自在本協(xié)議項下的所有義務如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使協(xié)議任何一方喪失繼續(xù)履行協(xié)議的能力,則各方可協(xié)商解除協(xié)議或暫且延遲協(xié)議的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,未能免除責任28.4 本協(xié)議所稱“不可抗力”是指受影響一方未能合理監(jiān)控的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件此等事件包括但不限于自然災害如水災火災旱災臺風地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))動亂罷工,政府行為或法律規(guī)定等第二十九條 協(xié)議的說明本協(xié)議未盡事宜或條款內容不明確,協(xié)議各方當事人可以根據(jù)本協(xié)議的原則協(xié)議的目的交易習慣及關聯(lián)條款的內容,依照通常理解對本協(xié)議作出合理說明該說明具有約束力,除非說明與法律或本協(xié)議相抵觸第三十條 補充與附件本協(xié)議未盡事宜,依照關于法律法規(guī)執(zhí)行,法律法規(guī)未作規(guī)定的,各方可以達成書面補充協(xié)議本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組建部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力第三十一條 協(xié)議的效力31.1 本協(xié)議自各方法定代表