家具配件廠加工承攬合同_第1頁
家具配件廠加工承攬合同_第2頁
家具配件廠加工承攬合同_第3頁
免費預覽已結(jié)束,剩余11頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

Word——14—家具配件廠加工承攬合同家具配件廠加工承攬合同(通用3篇)

家具配件廠加工承攬合同篇1甲方:

乙方:

甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案,托付乙方的律師進行代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立下列條款,以資共同遵守履行。

一、乙方指派實為依據(jù),以法律為準繩參與訴訟活動,全力維護甲方的合法權益。

二、甲方必需照實地向承辦律師敘述案情,主動供應有關證據(jù)和資料。如甲方有意向承辦律師捏造事實,弄虛作假,乙方有權終止代理,依約所收費用不予退還。

三、如乙方無故終止合同,所收律師費退還甲方。如甲方無故終止合同,律師費不予退還。

四、參照國家《律師業(yè)務收費方法》,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商全都,甲方按以下方式向乙方繳納律師費(選其一):

1、按本案標的額之比例收取律師費:甲方在扣除____美金后,甲方按剩余的總款項的30%支付給乙方作為律師費。

2、按收取辦案費后再實行風險收費方式收取律師費:

3、按雙方商定之其他方式(按時、按件等)收取律師費:

五、乙方律師為甲方辦案所需之證據(jù)收集、調(diào)查、交通、食宿及津貼等費用,由甲方負擔。該費用之承付,經(jīng)雙方協(xié)商,甲方向乙方支付深圳范圍內(nèi)辦案費(包干)無元。市外另行商定。

六、甲方托付乙方代理權限,依授權托付書確定之。

七、如甲方在簽訂本合同后,非因乙方過錯而提出撤訴和庭外和解,乙方收取的.代理費不予退還甲方,未收部分應補交乙方。

八、本合同的有效期限,自簽訂之日起至本案托付階段終止(判決、裁定、調(diào)解、案外和解或撤銷訴訟)。本案終結(jié)后,如甲方連續(xù)托付乙方代理上訴、申訴、或執(zhí)行,雙方應另行訂立托付合同,費用另計。

九、在執(zhí)行本合同期間,如乙方要求變更合同條款,需經(jīng)雙方協(xié)商確定并作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。

十、本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,一份交承辦律師。

甲方(蓋章):__________________乙方:_________________________

代表人(簽字):________________身份證號碼:____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

家具配件廠加工承攬合同篇2甲方:____________________乙方:____________________

代表:____________________代表:____________________

甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________

法定代表人:________職務:________國籍:________

雙方為開展來料加工業(yè)務,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方供應加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方供應的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

其次條交貨

乙方在合同期間,每個月向甲方供應________原材料,并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方供應的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方供應給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量供應給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立其次年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開馬上期信用證,支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不行抗力

由于戰(zhàn)斗和嚴峻的自然災難以及雙方同意的其他不行抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國_____________機構(gòu)進行_____。_____適用法律為:

1、中國加入的國際公約、條約;

2、中國法律;

3、在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方擔當。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%、

2、甲方收到原材料后,應按乙方供應的技術標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方供應的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,或遇特別狀況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商全都。

甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)

代表:________________代表:________________

____年____月____日____年____月____日

家具配件廠加工承攬合同篇3承攬方:__________________________

法定代表人:________________________

通訊地址:__________________________

聯(lián)系方式:__________________________

定作方:__________________________

法定代表人:________________________

通訊地址:__________________________

聯(lián)系方式:__________________________

風險告知:在訂立加工承攬合同之前,應當要了解對方履行合同的力量。尤其是對承攬方能否完成托付項目,其設計力量、設備條件、技術力氣、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目,都要了解清晰。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務,也應查詢清晰,以避開因承攬方無實際完成力量而引起的合同糾紛。

定作方托付承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品:_____________

其次條加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________________

風險告知:當事人在訂立合同時應當詳細精確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特殊應當留意的是,合同注明的加工物必需是合法物,在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關部門批準才允許加工,以避開因加工物違法或者欠缺法律程序批準而消失不必要的法律糾紛。

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、削減價款或退貨。

2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應原材料,承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗,不符合要求的,應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙供應方法

1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理,應當準時通知定作方:定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并準時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2。承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3。定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1。根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應檢驗證明。

風險告知:關于定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此阻礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應檢驗證明:定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題,除定作方使用,保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

第七條交貨的時間和地點

1。交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必需留給定作方以必要的途中時間:雙方另有商定的,按商定的方法計算。

風險告知:關于驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的根據(jù)標準,沒有標準的按雙方商定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商,最好注明提出異議的期限,對任何期限的商定都肯定要注明期限終止的時間點,以此來避開不必要的糾紛。

第八條包裝要求及費用負擔:

__________________________________________

第九條運輸方法及費用負擔:

__________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限:

___________________________________________

第十一條其他商定:

____________________________________________

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并擔當逾期交付的責任:經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元:(合同中無詳細規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

風險告知:關于違約金的事項,如有商定要分別注明違約事項所適用的違約金數(shù)額或計算方法。另外,《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結(jié)付定出了比例幅度:合同當事人應留意確定違約金的詳細百分數(shù)。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責任。

十、擅自調(diào)換定作方供應的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并擔當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方供應原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方:變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論