山東某土方挖運工程施工承包合同

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司工程施工合同合同編號：ZBJC-ZC-SG-00001工程名稱：淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司淄川住宅項目地塊內(nèi)建筑垃圾、雜物和混凝土地面破除清理外運工程工程地點：淄博市淄川區(qū)通濟街南段以西；沿河路南段以東；般陽河北側原汽車制造廠廠區(qū)舊址中南段發(fā)包方：淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司承包方：淄博黃河建工有限公司淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司淄川住宅項目地塊建筑垃圾、雜物和混凝土地面破除清理外運工程施工合同發(fā)包方（以下簡稱甲方）：淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司承包方（以下簡稱乙方）：淄博黃河建工有限公司工程名稱：淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司淄川住宅項目地塊內(nèi)建筑垃圾、雜物和混凝土地面破除清理外運工程地點：淄博市淄川區(qū)通濟街南段以西；沿河路南段以東；般陽河北側原汽車制造廠廠區(qū)舊址中南段甲方將淄博集成房地產(chǎn)發(fā)展有限公司淄川住宅項目地塊內(nèi)建筑垃圾、雜物和混凝土地面破除清理外運工程委托乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規(guī)，遵循自愿、公平和誠信的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，并結合本工程現(xiàn)場現(xiàn)狀實際，簽訂本合同。1承包范圍及工作內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方項目地塊的現(xiàn)狀實際情況（已經(jīng)乙方現(xiàn)場踏勘確認無誤），將地塊內(nèi)混凝土地面破除，并將所產(chǎn)生的垃圾及其他建筑垃圾、雜物清除外運至乙方負責選定的棄土場；場地干凈平整并裸露出新土層以達到文物勘探所需標準。1.2辦理環(huán)衛(wèi)、城管、交管等政府相關部門施工手續(xù)，并承擔相應費用。2合同價款、承包方式及結算原則2.1本合同價款本合同綜合包干總價為人民幣：貳拾叁萬元整（￥230000.00元），2.2承包方式：本合同采用綜合包干總價方式。綜合包干總價為人工、材料、機械設備、工期、質(zhì)量、安全文明施工、價格波動、城管、環(huán)衛(wèi)、交管收費、管理費、棄土場地費、措施費、規(guī)費、利潤、稅金，燃油漲價等一切風險以及其它可預見和不可預見的所有費用。2.3計價方式及結算原則：乙方應綜合考慮本工程特點、現(xiàn)場條件、現(xiàn)狀情況、雨季影響、承包范圍、承包方式、合同條款，以確保施工質(zhì)量、工期、安全文明施工為前提，按合同總價包定，不得以任何理由提出價格調(diào)整。3付款方式3.1在工程竣工并經(jīng)甲方及文物部門驗收合格后七天內(nèi)乙方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，工程結算審核完畢七日內(nèi)支付合同總價款的100%；3.2付款前，乙方須提供合法完稅發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。4工期4.1工期要求：自2009年4月7日起至2009年4月26日止，為期20天4.2開工日期以甲方書面開工通知為準。4.3竣工日期以甲方正式簽發(fā)的竣工驗收單為準。4.4若因乙方原因造成工期延誤，乙方應承擔以下違約責任，每延誤一天向甲方支付違約金人民幣2000元。4.5工期提前甲方不承諾給乙方任何形式的獎勵。4.6國家通用施工合同標準文本定義的不可抗力因素影響除外，其他影響乙方已在承諾工期中綜合考慮。5工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量應達到驗收時場地干凈、平整、裸露出新土層經(jīng)甲方和文物部門確認具備文物勘探條件為標準。5.2工程質(zhì)量未達到上述約定標準，乙方須無條件返工直至合格，工期不予順延，所產(chǎn)生的各項費用均由乙方承擔。6甲方責任6.1開工前將界址控制點、施工車輛出入大門提交乙方，并于現(xiàn)場交驗。6.2組織施工方案審查，并形成會議紀要。6.3施工質(zhì)量和進度跟進檢查，按合同約定支付工程款及辦理結算。6.4乙方報送竣工驗收報告后，及時邀請文物勘探主管部門進行工程驗收。6.5在履約期滿結算完畢后7天內(nèi)，將履約保證金退還乙方。7乙方責任7.1自行辦理本工程的報批報建手續(xù)，并承擔按政府規(guī)定應由施工單位承擔的相關手續(xù)費用。7.2收到中標通知后3天內(nèi)向甲方提交履約保證金。7.3甲方將界址控制點交驗完畢后，即由乙方負責保護，由于破壞或失準帶來的重新測量、放點費用由乙方負擔。7.4簽訂施工合同后3日內(nèi)，應向甲方提供施工進度計劃和施工組織方案。7.5遵守政府有關部門對施工場地交通、施工噪聲、環(huán)境衛(wèi)生、垃圾清運、場外污染、施工人員管理等規(guī)定，并按要求辦理相關手續(xù)。7.6工程竣工驗收后乙方人員和機械設備、車輛等應在1天內(nèi)退場完畢，做到工完場清，逾期不退場視為工期延誤。7.7乙方所有現(xiàn)場施工人員必須嚴格按照淄博市勞動部門的相關規(guī)定辦理各項用工手續(xù)。在本合同執(zhí)行期間，乙方必須保證不發(fā)生勞資糾紛，否則，乙方承擔相關責任及因此對甲方造成的損失。7.8服從政府有關部門管理，自行承擔一切經(jīng)濟、法律責任。7.9嚴禁轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權采取令其停工，驅(qū)逐出場或中止合同等行動，由此造成的一切損失由乙方承擔。7.10負責協(xié)調(diào)城管、交管、環(huán)衛(wèi)等政府管理部門的關系，確保工程施工按計劃進行。7.11相關法律法規(guī)規(guī)定應當由乙方承擔的責任和義務。8安全文明施工8.1乙方應配備具有上崗資質(zhì)的專職安全員，負責安全文明施工管理；未經(jīng)甲方許可不得擅自更換。8.2乙方應遵守安全文明施工有關規(guī)定，確保施工安全和第三者的安全，并承擔所有安全事故責任和發(fā)生的費用。8.3在工程施工過程中，由于乙方原因出現(xiàn)安全事故，受到媒體或有關主管部門通報批評，甲方有權終止合同，并由乙方承擔違約賠償責任。9履約保證金9.1甲方簽發(fā)中標通知書3日內(nèi)，乙方應將合同總價款的10%的履約保證金提交甲方，如乙方不能提交，甲方有權收回本工程《中標通知書》，并中止簽訂施工合同，由此產(chǎn)生的違約責任由乙方負責。9.2乙方須以銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方招標文件中指定的銀行賬戶匯入履約保證金。甲方收到后開具收據(jù)給乙方。9.3如乙方未能按本合同規(guī)定履約，甲方有權從履約保證金中徑行扣除所受損失。10竣工驗收與結算10.1竣工驗收：10.1.1工程竣工驗收應具備下列條件：完成合同約定的各項工作內(nèi)容和承包范圍；有完整的施工、竣工管理資料。10.1.2完成合同約定的全部承包范圍和工作內(nèi)容后，乙方應當進行自驗，并編制竣工報告，由項目負責人、單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后報送甲方。甲方應在2天內(nèi)組織文物等有關部門到場驗收。10.1.3工程移交：乙方應在竣工驗收后2日內(nèi)完成甲方提出的整改內(nèi)容，并從施工地塊內(nèi)撤出全部臨建、施工人員、機械設備和剩余材料，并向甲方遞交工程移交書，經(jīng)甲方簽字后，視為工程移交完畢；乙方逾期未向甲方完成上述移交，視同延誤工期處理，乙方承擔延誤工期的違約責任。10.2竣工結算：10.2.1乙方在工程竣工驗收合格后七天內(nèi)，按照以下要求向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料?？⒐そY算資料由以下部分組成：結算書-封面：必須有項目名稱、、編制人員簽名和聯(lián)系電話、施工單位負責人簽名及聯(lián)系電話、施工單位名稱及公章、編制日期及送審日期-開、竣工報告-質(zhì)量驗收資料-施工合同-其他10.2.2不符合以上要求的結算資料，視為不合格，甲方有權拒絕辦理工程結算。11違約及索賠11.1合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同或任何一方不能全面履行合同約定的條款，均屬違約。11.2違約方除承擔賠償因此而造成守約方的全部經(jīng)濟損失外，還必須向?qū)Ψ街Ц哆`約金。11.3違約金總額不超過合同總價款的10%。11.4違約造成的工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延，不再承擔任何費用；乙方違約，工期不順延，除承擔違約責任外，且應支付工期違約金。11.5因乙方原因終止合同時，除賠償甲方經(jīng)濟損失外，乙方應在甲方規(guī)定時間內(nèi)自費退場。11.6在施工過程中如乙方對合同內(nèi)容理解與甲方有爭議時，爭議的解決不應影響施工進度，否則視為乙方違約。11.7其它違反合同的行為給對方造成損失的，由違約方承擔責任。12工程保險12.1乙方須為其管理及施工人員辦理社會保險、意外傷害保險并承擔保險費用（甲方有權隨時核查上述保險單據(jù)）。12.2如乙方未能遵守本條規(guī)定，所造成的全部損失和索賠，應由乙方自行承擔，甲方不受其牽連，同時乙方應保證甲方利益不受損失。13其它13.1本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋單位公章后生效，雙方權利義務履行完畢后終止。13.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可簽定補充協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。13.3招投標文件、中標通知書及招投標、施工過程中雙方的往來文件，經(jīng)雙方確認，作為合同的補充與說明，與本合同具有同等的法律效力，以上各文件內(nèi)容之間有沖突或不一致的，以后面發(fā)出的文件內(nèi)容為準。13.4雙方發(fā)生爭議時，應通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向淄博市人民法院提起訴訟。13.5本合同一式肆份