2023年一建《建設工程法規(guī)及相關知識》名師預測卷（七）附詳解

PAGEPAGE582023年一建《建設工程法規(guī)及相關知識》名師預測卷（七）附詳解一、單選題1.根據《建設工程質量管理條例》，施工單位的質量責任不包括()。A、建立質量責任制，確定工程項目的項目經理、技術負責人和施工管理負責人B、在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，按照強制性標準要求進行施工C、對涉及結構安全的試塊、試件、材料，在建設單位或監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送檢D、隱蔽工程在隱蔽前，通知建設單位和工程質量監(jiān)督機構答案：B解析：本題考察的是防止設計文件和圖紙出現(xiàn)差錯。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙中確實存在差錯，是有義務及時向設計單位或建設單位提出來，以免造成不必要的損失和質量問題。這是施工單位應具備的職業(yè)道德，也是履行合同應盡的基本義務。2.水泥廠為承包商供應水泥，承包商已經支付了全部貨款。交貨時承包商因水泥廠交貨時間經合同約定晚了兩天而要求支付違約金，水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點。第二天上午烏云密布，下午降暴雨把部分水泥淋濕硬化。則該部分損失（）。A、由水泥廠承擔B、由承包商承擔C、由水泥廠和承包商共同承擔D、由承包商向水泥廠索賠答案：B解析：2006年建設工程法規(guī)真題第44題《合同法》規(guī)定，當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。本題中，水泥廠違約延期交貨后，承包商應當采取相應的措施保護水泥，防止損失擴大；承包商沒有采取適當?shù)拇胧?，致使水泥被雨淋硬化，損失應由承包商自行承擔，不得要求水泥廠賠償。綜上所述，本題正確答案為B。3.某市建設行政主管部門在某工程項目審核發(fā)放施工許可證時，依法對該工程項目的安全施工措施進行審查，圍繞審查工作，主管部門（）。A、可以收取費用B、不能收取費用C、如需組織專家論證，可收取費用D、如需現(xiàn)場查驗，可收取費用答案：B解析：根據《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，建設行政主管部門在審核發(fā)放施工許可證時，應當對建設工程是否有安全施工措施進行審查，對沒有安全施工措施的，不得頒發(fā)施工許可。建設行政主管部門或者其他有關部門對建設工程是否有安全施工措施進行審查時，不得收取費用。綜上所述，本題的正確答案為B。4.某施工企業(yè)擬向商標局申請注冊商標，2010年3月5日申請書以掛號信寄出，3月15日商標局收到申請書，5月5日商標局對其申請的商標予以公告，12月15日核準注冊。該商標的有效期計算日為()。A、2010年3月5日B、2010年3月15日C、2010年5月5日D、2010年12月15日答案：D解析：冊商標有效期為10年，自核準注冊之日起計算。5.李某在基坑土方作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)邊坡一側土方松動并出現(xiàn)裂紋，于是李某停止作業(yè)，并遠離作業(yè)面，李某的行為屬于行使()。A、知情權B、拒絕權C、緊急避險權D、檢舉權答案：C解析：(四）緊急避險權《安全生產法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或者采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。《建設工程安全生產管理條例》也規(guī)定，在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，從業(yè)人員有權立即停止作業(yè)或者在采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)域。6.下列法律責任的承擔方式中，屬于行政責任承擔方式的是（）。A、支付違約金B(yǎng)、罰款C、拘役D、沒收財產答案：B解析：A屬于民事責任承擔，C屬于刑事責任，D屬于刑事責任。7.根據《工程建設國家標準管理辦法》，下列國家標準中不屬于強制性標準的是()。A、工程建設重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標準B、工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工（包括安裝）及驗收等通用的質量要求C、工程建設重要的通用的信息技術標準D、工程建設重要的通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標準答案：B解析：國家標準分為強制性標準和推薦性標準。下列標準屬于強制性標準：（1）工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工（包括安裝）及驗收等通用的綜合標準和重要的通用的質量標準；（2）工程建設通用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準；（3）工程建設通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標準；（4）工程建設重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標準；（5）工程建設重要的通用的信息技術標準；（6）國家需要控制的其他工程建設通用的標準。強制性標準以外的標準是推薦性標準。8.下列各項中,關于執(zhí)行的申請和移送,說法不正確的是()。A、調解書和其他應當由人民法院執(zhí)行的法律文書,當事人必須履行。一方當事人拒絕履行的,對方當事人可以向人民法院申請執(zhí)行B、對于依法設立的仲裁機構的裁決,一方當事人不履行的,對方當事人可以向有管轄權的人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應當執(zhí)行C、被申請人提出證據表明仲裁裁決中有違反相關法律規(guī)定的,經人民法院組成合議庭審查核實,裁定不予執(zhí)行D、仲裁裁決被人民法院裁定不予執(zhí)行的,當事人可以向人民法院起訴,但不得再行仲裁解決糾紛答案：D解析：仲裁不予執(zhí)行的，當事人可以重新達成仲裁協(xié)議，并依據該仲裁協(xié)議申請仲裁，也可以向人民法院提起訴訟.9.某工程施工中發(fā)生如下事件，當事人對（）不服可以申請行政復議。A、由于項目經理失職，建筑公司沒收了其資格證書B、總包單位對違反安全規(guī)定的農民工處以罰款C、由于質量不合格建設單位扣押了某批建材D、由于存在嚴重安全隱患，現(xiàn)場被建設行政管理部門要求暫停施工整改答案：D解析：D項：根據《行政復議法》的規(guī)定，公民、法人或者其他組織對行政機關作出的警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留等行政處罰決定不服的可以依照本法申請行政復議。故D項正確。A項：建筑公司不是行政機關，且沒收建造師執(zhí)業(yè)資格證的行為沒有法定依據，應承擔民事或刑事責任，不能提起行政復議。故A項錯誤。B項：總承包單位對農民工違反安全規(guī)定進行罰款的行為受《勞動合同法》的規(guī)制，總承包單位不是行政機關，對罰款的行為不可以申請行政復議。故B項錯誤。C項：建設單位因工程不合格扣押建材的行為受《合同法》的調整，建設單位不是行政機關，對扣押的行為不可以申請申請復議。故C項錯誤。綜上所述，本題的正確答案為D。10.關于建筑施工企業(yè)安全生產管理機構專職安全生產管理人員的配備，下列說法正確的是（）。A、建筑施工總承包資質序列企業(yè)：特級資質不少于6人；一級資質不少于4人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于3人B、建筑施工專業(yè)承包資質序列企業(yè)：一級資質不少于4人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于2人。C、建筑施工勞務分包資質序列企業(yè)：不少于3人。D、建筑施工勞務分包資質序列企業(yè)：不少于1人。答案：A解析：本題考察的知識點：專職安全生產管理人員的配備要求。建筑施工企業(yè)安全生產管理機構專職安全生產管理人員的配備應滿足下列要求，并應根據企業(yè)經營規(guī)模、設備管理和生產需要予以增加：(1)建筑施工總承包資質序列企業(yè)：特級資質不少于6人；一級資質不少于4人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于3人。(2)建筑施工專業(yè)承包資質序列企業(yè)：一級資質不少于3人；二級和二級以下資質企業(yè)不少于2人。(3)建筑施工勞務分包資質序列企業(yè)：不少于2人。11.某工程施工招標項目估算價為5000萬元，其投標保證金不得超過（）萬元。A、80B、100C、150D、200答案：A解析：投標保證金不得超過招標項目估算價的2％,但最高不可超過80萬。12.關于案件的受理，下列說法錯誤的是()A、符合起訴條件的應當立案并通知當事人B、不符合起訴條件的應當裁定不予受理C、不符合起訴條件的應當裁定駁回起訴D、原告對案件受理裁定不服的，可以提起上訴答案：C解析：2.受理《民事訴訟法》規(guī)定，人民法院應當保障當事人依照法律規(guī)定享有起訴權利。對符合本法第119條的起訴，必須受理。符合起訴條件的，應當在7日內立案并通知當事人；不符合起訴條件的，應當在7日內裁定不予受理；原告對裁定不服的，可以提起上訴。13.某施工單位將工程轉包，給建設單位造成10萬元損失，則該施工單位不可能承擔的法律責任是()。A、賠償損失B、對主要負責人判處有期徒刑C、降低資質等級D、責令停業(yè)整頓答案：B解析：包、違法分包等行為應承擔的法律責任?！督ㄖā芬?guī)定，承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。14.下列關于評標的說法，正確的是（）。A、評標委員會認為所有投標都不符合招標文件要求的，應當否決所有投標B、評標委員會成員的名單在開標前應當保密C、招標文件沒有規(guī)定的評標標準和方法不得作為評標的依據D、投標人的澄清、說明可以超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容答案：C解析：A項，評標委員會認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標；B項，評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密；D項，投標人的澄清、說明應當采用書面形式,并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。15.如果公民、法人或者其他組織認為行政行為所依據的國務院部門和地方人民政府及其部門制定的規(guī)范性文件不合法,在提起訴訟時,()。A、同時向主管部門投訴反映B、可以一并請求對該規(guī)范性文件進行審查C、另行單獨請求法院對該規(guī)范性文件進行審查D、法院轉送制定部門對該規(guī)范性文件進行審查答案：B解析：公民、法人或者其他組織認為行政行為所依據的國務院部門和地方人民政府及其部門制定的規(guī)范性文件不合法，在對行政行為提起訴訟時，可以一并請求對該規(guī)范性文件進行審查。前款規(guī)定的規(guī)范性文件不含規(guī)章。16.某施工單位作業(yè)工長將施工挖掘出來的文物據為己有，單位領導多次催促后仍拒不上交，則其有可能面臨的處罰是()。A、開除B、行政拘留C、3000元罰款D、5000元罰款答案：D解析：《文物保護法》規(guī)定，有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門會同公安機關追繳文物；情節(jié)嚴重的，處5000元以上5萬元以下的罰款：(1)發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交的；(2)未按照規(guī)定移交揀選文物的。17.合同中的下列免責條款有效的是（）。A、受法律約束力的條款B、造成對方人身傷害的C、因故意行為造成對方財產損失的D、因重大過失造成對方財產損失的答案：A解析：2005年建設工程法規(guī)真題第2題根據《中華人民共和國合同法》第53條規(guī)定，合同中的下列免責條款無效：（一）造成對方人身傷害的；（二）因故意或者重大過失造成對方財產損失的。綜上所述，本題正確答案是A。18.根據《建設工程安全生產管理條例》，在施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋，應當具有（）。2017A、銷售許可證B、安裝許可證C、產品合格證D、安全許可證答案：C解析：本題考查的是施工現(xiàn)場安全防護。施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋應當具有產品合格證。19.人民法院可以根據具體情況對不同的證據采用不同的保全方法，下列行為不是證據保全方法的是（）。A、沒收B、扣押C、查封D、勘驗答案：A解析：2007年建設工程法規(guī)真題第56題根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》的規(guī)定，人民法院進行證據保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復制、鑒定、勘驗、制作筆錄等方法。本題為選非題，綜上所述，本題正確答案為A。20.關于建筑市場誠信行為信息公告變更的說法，正確的是（）。（2014）A、對發(fā)布有誤的信息，由發(fā)布該信息的省、自治區(qū)和直轄市建設行政主管部門提出修改意見，并報國務院建設行政主管部門批準B、被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符合，可向公告部門提出書面符合申請C、行政處理決定在被行政復議或者行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為的記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外D、原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，無需再公告平臺上予以聲明答案：C解析：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，對發(fā)布有誤的信息，由發(fā)布該信息的省、自治區(qū)和直轄市建設行政主管部門進行修正，根據被曝光單位對不良行為的整改情況，調整其信息公布期限，保證信息的準確和有效?！墩袠送稑诉`法行為記錄公告暫行辦法》規(guī)定，被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，并提供相關證據。行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外。原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明。21.施工單位應當組織專家對專項施工方案進行論證、審查的專項工程是()。A、爆破工程B、腳手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程答案：D解析：對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：(一)基坑支護與降水工程；(二)土方開挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊裝工程；(五)腳手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。22.民事法律責任分為違約責任和（)。A、侵權責任B、財產責任C、行政責任D、刑事責任答案：A解析：事責任可以分為違約責任和侵權責任23.依法必須招標的建設項目，招標人應當自確定中標人之日起（）日內，向有關行政監(jiān)督部門提交招標投標情況的書面報考。(2015真題)A、15B、20C、30D、60答案：A解析：本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。依法必須進行招標的項目，招標人應當自確定中標人之日起15日內，向有關行政監(jiān)督部門提交招標投標情況的書面報告。所以，選項A是正確的。24.《招投標法實施條例》規(guī)定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標；但有下列情形之一的，可以邀請招標（）。A、需要采用不可替代的專利或者專有技術B、采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大C、采購人依法能夠自行建設、生產或者提供D、涉及國家秘密、搶險救災答案：B解析：本題考查的是建設工程招投標制度?！墩袠送稑朔▽嵤l例》進一步規(guī)定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標；但有下列情形之一的，可以邀請招標：（1）技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（2）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。25.甲建設單位委托乙設計單位編制工程設計圖紙，但未約定該設計著作權歸屬。乙設計單位注冊建筑師王某被指派負責該工程設計，則該工程設計圖紙許可使用權歸（）享有。A、甲建設單位B、乙設計單位C、注冊建筑師王某D、甲、乙兩單位共同答案：B解析：2007年建設工程法規(guī)真題第3題一般情況下，勘察設計文件都是勘察設計單位接受建設單位委托創(chuàng)作的委托作品?！吨鳈喾ā芬?guī)定，受委托創(chuàng)作的作品，著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權屬于受托人。本題中，委托人甲委托乙設計工程圖紙，雙方沒有約定著作權的歸屬，因此著作權屬于受托人乙。乙作為著作權人，許可使用權自然由乙享有。另外，雖然乙委托王某負責該工程設計，此時王某的設計屬于職務作品，職務作品作者享有署名權，除署名權外的其他權利由單位享有。因此，該圖紙的許可使用權仍舊歸乙設計單位享有。綜上所述，本題正確答案為B。26.船舶、航空器和機動車其所有權的取得，依()設立A、交付B、登記C、簽訂轉讓合同D、鑒證答案：A解析：產物權以占有和交付為公示手段。動產物權的設立和轉讓，應當依照法律規(guī)定交付。動產物權的設立和轉讓，自交付時發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。船舶、航空器和機動車等物權的設立、變更、轉讓和消滅，未經登記，不得對抗善意第三人。27.施工起重機械在安全檢驗合格有效期（）向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。A、屆滿前1個月B、有效期內C、屆滿后15日內D、屆滿前15日內答案：A解析：根據《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。檢驗檢測機構接到定期檢驗要求后，應當按照安全技術規(guī)范的要求及時進行安全性能檢驗和能效測試。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。綜上所述，本題的正確答案為A。28.下列情形中,評標委員會應當否決其投標（）。A、投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字B、投標報價明顯高于成木C、一切同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價的情形D、投標聯(lián)合體已經提交了共同投標協(xié)議答案：A解析：標項目設有標底的，招標人應當在開標時公布。標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為否決投標的條件。有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。29.某大型工程由甲乙兩個公司聯(lián)合承包，并確定由甲單位為項目總負責，甲乙兩單位約定，因非過錯責任導致的工程質量問題各承擔50%，結果乙單位因自己的過失造成工程部分出現(xiàn)質量問題，給建設單位造成損失，對于建設單位來講，其質量責任的承擔方式是()。A、乙單位承擔全部責任B、各承擔50%C、由乙單位承擔主要責任D、連帶責任答案：D解析：《招標投標法》規(guī)定，聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任30.某一公共建筑項目在招投標過程中，截至招標文件要求提交投標文件的截止時間，投標人僅為兩個的，此時，招標人應當（）。A、按照招標文件正常開標B、適當延長投標截止時間后開標C、進一步邀請具備項目能力、資信良好的法人或組織參與投標，使投標人數(shù)量滿足3個D、重新招標答案：D解析：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，提交投標文件的投標人少于三個的，招標人應當依法重新招標。重新招標后投標人仍少于三個的，屬于必須審批的工程建設項目，報經原審批部門批準后可以不再進行招標；其他工程建設項目，招標人可自行決定不再進行招標。綜上所述，本題的正確答案為D。31.違反《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，建設單位要求施工單位壓縮合同約定的工期的，責令限期改正，處（）的罰款。A、10萬元以上，30萬元以下B、10萬元以上，50萬元以下C、20萬元以上，30萬元以下D、20萬元以上，50萬元以下答案：D解析：2005年建設工程法規(guī)真題第41題根據《建設工程安全生產管理條例》第五十五條規(guī)定，違反本條例的規(guī)定，建設單位有下列行為之一的，責令限期改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任；造成損失的，依法承擔賠償責任：（一）對勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合安全生產法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求的；（二）要求施工單位壓縮合同約定的工期的；（三）將拆除工程發(fā)包給不具有相應資質等級的施工單位的。綜上所述，本題正確答案是D。32.全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起()年內，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置專門機構或者指定專人負責管理。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：一、文物保護單位的保護范圍全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置專門機構或者指定專人負責管理。33.關于代理的說法，正確的是（）。2017A、作為被代理人的法人終止，委托代理終止B、代理涉及被代理人和代理人兩方當事人C、民事法律行為的委托代理必須采用書面形式D、代理人明知被委托代理的事項違法仍進行代理的，代理人承擔全部民事責任答案：A解析：本題考查的是代理的法律特征。選項A正確，有下列情形之一的，委托代理終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人喪失民事行為能力；（5）作為被代理人或者代理人的法人終止。選項B錯誤，代理涉及三方當事人，即被代理人、代理人和代理關系所涉及的第三人。選項C錯誤，民事法律行為的委托代理，可以用書面形式，也可以用口頭形式。選項D錯誤，代理人在代理權限內，以被代理人的名義同第三人進行的具有法律意義的行為，在法律上產生與被代理人自己的行為同樣的后果。因而，被代理人對代理人的代理行為承擔民事責任。34.以下所述情形，不屬于人民法院應當將具有履行能力而不履行生效法律文書確定義務的被執(zhí)行人納入失信被執(zhí)行人名單的范圍的是()。A、違反限制消費令的B、以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規(guī)避執(zhí)行的C、以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執(zhí)行的D、與申請執(zhí)行人達成執(zhí)行和解協(xié)議并經申請執(zhí)行人確認履行完畢的答案：D解析：3.被執(zhí)行人未履行生效法律文書確定的義務，并具有下列情形之一的，人民法院應當將其納入失信被執(zhí)行人名單，依法對其進行信用懲戒：有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的；以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執(zhí)行的；以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規(guī)避執(zhí)行的；4)違反財產報告制度的；(5)違反限制消費令的；6)無正當理由拒不履行執(zhí)行和解協(xié)議的。35.根據《工程建設項目施工招標投標辦法》規(guī)定，招標人要求中標人提供履約保證金或其他形式履約擔保的，招標人應當同時向中標人提供()A、工程款支付擔保B、抵押擔保C、保證金D、預付款擔保答案：A解析：013年3月國家發(fā)展和改革委員會等8部門經修改后發(fā)布的《工程建設項目施工招標投標辦法》規(guī)定，招標人要求中標人提供履約保證金或其他形式履約擔保的，招標人應當同時向中標人提供工程款支付擔保。36.同一專業(yè)的單位組成聯(lián)合體投標，按照（）單位確定資質等級。A、資質等級較高的B、資質等級較低的C、聯(lián)合體主辦者的D、承擔主要任務的答案：B解析：2004年建設工程法規(guī)真題第15題根據《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定，兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。聯(lián)合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力；國家有關規(guī)定或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應當具備規(guī)定的相應資格條件。由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級。綜上所述，本題正確答案是B。37.乙施工企業(yè)租用甲建設單位的設備后擅自將該設備出售給了丙公司,甲知悉此事后,與乙商議以該設備的轉讓價格抵消了部分工程款。關于乙丙之間設備買賣合同效力的說法,正確的是（）。2017真題A、效力待定B、有效C、部分有效D、可撤銷答案：B解析：本題考查的是效力待定合同。無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。38.在歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護范圍內，禁止()。A、修建加油站B、影視攝制或大型群眾活動C、修建停車場D、拆除歷史建筑以外的建筑答案：A解析：《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內禁止進行下列活動：(3)修建生產、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫等；在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內進行下列活動，應當保護其傳統(tǒng)格局、歷史風貌和歷史建筑；制訂保護方案，經城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門會同同級文物主管部門批準，并依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理相關手續(xù)：(2)在核心保護范圍內進行影視攝制、舉辦大型群眾性活動。在歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村核心保護范圍內，不得進行新建、擴建活動。但是，新建、擴建必要的慕礎設施和公共服務設施除外。在歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村核心保護范圍內，拆除歷史建筑以外的建筑物、構筑物或者其他設施的，應當經城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門會同同級文物主管部門批準。39.在某工程項目施工中，經項目經理簽字的材料款，未能按時支付，則承擔法律責任的主體是()。A、施工企業(yè)B、項目經理C、建設單位D、項目經理部答案：A解析：目經理部不具備法人資格，無法獨立承擔民事責任，所以，項目經理部行為的法律后果將由企業(yè)法人承擔。項目經理是施工企業(yè)法定代表人在項目上的授權代表，其在行使職權時產生的法律后果應當由施工企業(yè)承擔。40.甲發(fā)包人與乙承包人訂立建設工程合同，并由丙公司為甲出具工程款支付擔保，擔保方式為一般保證?，F(xiàn)甲到期未能支付工程款，則下列關于該工程款清償?shù)恼f法，正確的是（）。A、丙公司應代甲清償B、乙可要求甲或丙清償C、只能由甲先行清償D、不可能由甲或丙共同清償答案：C解析：2007年建設工程法規(guī)真題第47題ACD項：一般保證是指債權人和保證人約定，首先由債務人清償債務，當債務人不能清償債務時，才由保證人代為清償債務的保證方式。本題中，丙的保證屬于一般保證，所以乙只能先要求甲清償，甲不能清償時才能由丙清償，甲丙仍存在共同清償?shù)那樾?。所以C正確，AD錯誤。B項：連帶保證是指當事人在合同中約定保證人與債務人承擔連帶責任的保證。當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，推定為連帶責任保證。連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在保證范圍內承擔保證責任。本題為一般保證，所以乙不能要求甲或丙清償，只能先由甲清償，再由丙清償。所以B項錯誤。綜上所述，本題正確答案為C。41.關于企業(yè)申請資質條件中“凈資產”的說法，正確的是（）。2017A、是指企業(yè)擁有的資產B、是指企業(yè)的注冊資本金C、應當以企業(yè)申請資質前3年度財務報表中凈資產的平均額為準D、即所有者權益答案：D解析：本題考查的是施工企業(yè)資質的法定條件。凈資產是屬于企業(yè)所有并可以自由支配的資產，即所有者權益。42.建設單位未經竣工驗收擅自使用的工程導致質量問題，應該由施工單位負責的是()。A、地面起砂B、梁板開裂C、墻皮脫落D、電氣漏電答案：B解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規(guī)定，建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。43.某建筑公司與某開發(fā)公司簽訂了一份建設工程施工合同,合同約定由建筑公司預先墊付20%的工程款,但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程款支付發(fā)生爭議,建筑公司訴至人民法院,要求開發(fā)公司支付工程款并償還墊付程款的利息,人民法院應()。A、對該訴訟請求全部予以支持B、對工程款訴訟請求予以支持,對利息訴訟請求不予支持C、對該訴訟請求全部不予支持D、對工程款訴訟請求不予支持,對利息訴訟請求予以支持答案：B解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。44.某材料供應商由于自身原因,沒有按照合同約定及時提供原材料,給工程建設項目造成了經濟損失,該供應商應該承擔()。A、行政處分B、違約責任C、行政處罰D、停止侵權答案：B解析：約責任是指合同當事人違反法律規(guī)定或合同約定的義務而應承擔的責任。45.（2020年真題）根據《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，下列安全生產許可證違法行為中，罰款額度區(qū)間最小的是（）。A、未取得安全生產許可證擅自從事施工活動B、轉讓安全生產許可證C、冒用安全生產許可證D、安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工活動答案：D解析：P226-227建筑施工企業(yè)未取得安全生產許可證擅自從事建筑施工活動的，責令其在建項目停止施工，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款;造成重大安全事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)，繼續(xù)從事建筑施工活動的，責令其在建項目停止施工，限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處萬元以上10萬元以下的罰款；逾期仍不辦理延期手續(xù)，繼續(xù)從事建筑施工活動的，依照未取得安全生產許可證擅自從事建筑施工活動的規(guī)定處罰。

建筑施工企業(yè)轉讓安全生產許可證的，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，并吊銷安全生產許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任;接受轉讓的，依照未取得安全生產許可證拙自從事建筑施工活動的規(guī)定處罰。

冒用安全生產許可證或者使用偽造的安全生產許可證的，依照未取得安全生產許可證擅自從事建筑施工活動的規(guī)定處罰。46.關于轉代理的說法，正確的是（）。（2016）A、法定代理人死亡后可以轉代理B、復代理人和代理人均為被代理人選定C、轉代理不成立的，代理人對自己所轉托的人負民事責任D、為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的，可以不征被代理人的同意答案：C解析：委托代理人為被代理人的利要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應當在事后及時吿訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉托的人的行為負民事責任，但在緊急情況下，為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的除外。47.國家標準、行業(yè)標準的制定一般分為()四個程序。（2014）A、準備、征求意見、修正、送審B、征求意見、修正、送審、報批C、準備、專家會審、征求意見、報批D、準備、征求意見、送審、報批答案：D解析：工程建設國家和行業(yè)標準制定程序都可分為準備、征求意見、送審和報批是個階段。748.（2020年真題）建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后工程出現(xiàn)質量問題。關于該質量責任承擔的說法，正確的是（）。A、承包人沒有義務進行修復或返修B、承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔責任C、凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人均應當承擔責任D、發(fā)包人以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，應當予以支持答案：B解析：P321-324設工程未經竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后、又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。49.根據《節(jié)約能源法》規(guī)定，以下不屬于用能單位能源消費方式的是（）。A、分類計量B、包費制C、分類統(tǒng)計D、利用狀況分析答案：B解析：根據《節(jié)約能源法》規(guī)定，任何單位不得對能源的消費實行包費制。用能單位應當建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度，對各類能源消費實行分類計量和統(tǒng)計，并確保能源消費統(tǒng)計數(shù)據真實、完整。50.關于中標和簽訂合同的說法，正確的是（）。2018真題A、招標人應當授權評標委員會直接確定中標人B、招標人與中標人簽訂合同的標的、價款、質量等主要條款應當與招標文件一致，但履行期限可以另行協(xié)商確定C、確定中標人的權利屬于招標人D、中標人應當自中標通知書送達之日起30日內，按照招標文件與投標人訂立書面合同答案：C解析：本題考查的是招標基本程序。選項A，招標人可以授權評標委員會直接確定中標人。選項B，招標人與中標人簽訂合同的標的、價款、質量、履行期限等主要條款應當與招標文件和中標人的投標文件一致。選項D，中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。51.甲建筑工程公司與乙水泥廠簽訂了一份200t水泥的買賣合同。交貨期到，乙水泥廠按照合同約定交付了水泥，但是甲公司一直不支付貨款，致使水泥廠損失過大。根據有關法律規(guī)定，甲乙引發(fā)的債屬于（）。A、合同之債B、侵權行為之債C、不當?shù)美畟鵇、無因管理之債答案：A解析：當事人之間的合同法律關系，產生了對應的權利義務關系，因為合同設立產生的債屬于合同之債。52.根據《建筑市場誠信行為管理辦法》的規(guī)定，除招標投標違法行為外，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定作出后的()日內。A、30B、20C、15D、7答案：D解析：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內。53.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）。A、查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B、仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C、裁定駁回乙的上訴，維持原判決D、裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審答案：C解析：2011年建設工程法規(guī)真題第64題本題考查的是仲裁協(xié)議的效力。根據《仲裁法》的規(guī)定，當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應當駁回起訴，但仲裁協(xié)議無效的除外；另一方在首次開庭前未對人民法院受理該案提出異議的，視為放棄仲裁協(xié)議，人民法院應當繼續(xù)審理。在本案中，甲起訴并未聲明有仲裁協(xié)議，乙在首次開庭前亦未提出異議，即視為放棄仲裁協(xié)議。即使提起上訴，仲裁協(xié)議也不生效力，原判決仍有效。綜上所述，本題的正確答案為C。54.某住宅小區(qū)施工時，承包方發(fā)現(xiàn)設計圖紙結構尺寸部分存在錯誤，承包方正確的做法是（）。A、仍按圖紙施工B、接通常做法施工C、由施工單位技術人員修改圖紙D、向相關單位及時提出修改建議答案：D解析：施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。55.施工企業(yè)在施工過程中發(fā)現(xiàn)工程設計圖紙存在差錯的,應()。A、經建設單位同意,由設計單位負責修改B、經建設單位同意,由施工企業(yè)負責修改C、經建設單位同意,直接對圖紙進行修改D、經監(jiān)理單位審定,由施工企業(yè)負責修改答案：A解析：如果施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙中確實存在差錯，有義務及時向設計單位或建設單位提出來，以免造成不必要的損失和質量問題。56.在訴訟中，甲認為其享有對乙公司的代理權，其以乙公司名義與丙公司簽訂的合同應有效。而乙公司則認為只授權給了丁，甲并沒有得到其授權。根據民事訴訟的舉證原則，本案中關于代理權的舉證責任應當由（）承擔。A、甲B、乙公司C、丁D、丙公司答案：A解析：《民事訴訟法》規(guī)定，當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》規(guī)定，對代理權發(fā)生爭議的，由主張代理權一方當事人承擔舉證責任。綜上所述，本題正確答案為A。57.關于評標的說法，正確的是（）。（2016）A、評后委員會認為所有投標都不符合招標文件要求的?？梢苑駴Q所有投標。B、招標項目設有標底的。可以以投標報價是否接近標底作為中標條件。C、評標委員會成員拒絕在評標報告上簽宇的，視為不同意評標結果。D、投標文件中有含義不明確的內容的。評標委員會可以口頭要求投標人作出必要澄清、說明。答案：A解析：A正確，評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。B錯誤，標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為否決投標的條件。C錯誤，評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評標結果。D錯誤，投標文件中有含義不明確的內容、明顯文字或者計算錯誤，評標委員會認為需要投標人作出必要澄清、說明的，應當書面通知該投標人。-9058.甲、乙因水利工程的質量問題糾紛訴訟至人民法院，甲若申請工程質量鑒定，申請時間應是()。A、一審法院判決前B、二審法院開庭前C、舉證期限內D、一審法院庭審辯論期間答案：C解析：在對建設工程領域諸如工程質量、造價等方面的糾紛進行處理的過程中，針對有關專業(yè)的問題，由法院或者仲裁機構委托具有相應資格的專業(yè)鑒定機構進行鑒定，并出具相應鑒定結論，是法院或者仲裁機構據以查明案件事實、進行裁判的重要手段之一。因此，鑒定意見作為我國民事證據的一種，在建設工程糾紛的處理過程中，具有特殊的重要性。當事人申請鑒定，應當注意在舉證期限內提出。59.下列選項中，屬于擔保物權的是()。A、抵押權B、地役權C、處分權D、用益物權答案：A解析：擔保法》規(guī)定，擔保方式為保證、抵押、質押、留置和定金。60.關于延續(xù)注冊,說法正確的是（）。A、注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為5年B、注冊有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的,最遲在注冊有效期屆滿后30日內申請C、延續(xù)注冊應當公告審批結果D、多專業(yè)注冊的,各專業(yè)分別辦理延續(xù)注冊申請答案：C解析：注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年；注冊有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的，應當在注冊期屆滿30日前，按照規(guī)定申請延續(xù)注冊；延續(xù)注冊的，有效期為3年；申請延續(xù)注冊的，應當提交下列資料：：1)注冊建造師延續(xù)注冊申請表；2)原注冊證書；3)申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件；4）申請人注冊有效期內達到繼續(xù)教育要求的證明材料。61.建設工程的保修期，自（）之日起計算。A、開工建設B、竣工驗收合格C、竣工驗收時D、由發(fā)包方與承包方約答案：B解析：2005年建設工程法規(guī)真題第63題根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：（一）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（三）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；（四）電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。綜上所述，本題正確答案是B。62.根據2011年7月1日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》的決定，為保證施工企業(yè)的職工在發(fā)生工傷時及時得到醫(yī)治，建筑施工企業(yè)應當()。（2012）A、在投標時為職工辦理意外傷害保險B、為職工參加工傷保險繳納工傷保險費C、在中標后為職工辦理意外傷害保險D、為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險答案：B解析：《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)應當依法為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。鼓勵企業(yè)為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。263.關于招標方式,下列說法正確的是()。A、對技術復雜或者無法精確擬定技術規(guī)格的項目,招標人必須分兩階段進行招標B、兩階段招標的第二階段,招標人向在第一階段提交技術建議的投標人提供招標文件,投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件C、兩階段招標的第一階段,投標人應該按照招標公告或者投標邀請書的要求提交帶報價的技術建議D、采用公開招標方式的費用項目合同金額的比例過大的項目,必須采丿用邀請招標方式答案：B解析：技術復雜或者無法精確擬定技術規(guī)格的項目，招標人可以分兩階段進行招標。第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術建議，招標人根據投標人提交的技術建議確定技術標準和要求，編制招標文件。第二階段，招標人向在第一階段提交技術建議的投標人提供招標文件，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件。64.建筑市場誠信行為信息中的不良行為記錄主要是指由()所形成的記錄。A、合同履行糾紛B、投訴或訴訟過程C、工程質量和安全檢查D、行政處罰或行政處理答案：D解析：建筑市場中的不良行為記錄是指建筑主體在工程建設工程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經縣級以上建設行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的不良行為記錄。而縣級以上建設行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機構所作出的決定即為行政處罰或行政處理65.某商品房工程開發(fā)商向銀行辦理抵押貸款2000萬元，工程竣工驗收后欠施工單位500萬元工程款，開發(fā)商賣給王某等商品房10套，已支付全部房款，銀行和施工單位均向人民法院提起訴訟，要求拍賣已建成的全部房屋還款，則()。A、銀行的貸款在先,拍賣后所得款項由銀行優(yōu)先受償B、施工企業(yè)的工程款優(yōu)先保障,拍賣后應優(yōu)先受償C、開發(fā)商賣給王某等商品房1套無效,應該拍賣D、王某等購買的房屋有效,承包人和銀行的優(yōu)先受償權不得對抗買受人答案：D解析：最高人民法院關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》，作出了如下解釋：1．人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應當依照《中華人民共和國合同法》第286條的規(guī)定，認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權。2．消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權不得對抗買受人。3．建筑工程價款包括承包人為建設工程應當支付的工程人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。4．建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為六個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。66.當事人雙方既約定違約金，又約定定金的合同，一方當事人違約時，對違約行為的賠償處理原則是（）。A、只能采用違約金B(yǎng)、由違約一方選擇采用違約金或定金C、由非違約方選擇采用違約金或定金D、同時采用違約金和定金答案：C解析：2004年建設工程法規(guī)真題第54題根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。綜上所述，本題正確答案是C。67.甲建設單位拖欠乙施工企業(yè)工程款，乙發(fā)函催告甲還款。乙的催告行為在提起訴訟時產生的效果是（）。2017A、訴訟時效的中止B、訴訟時效的中斷C、訴訟時效的延長D、改變法定時效期間答案：B解析：本題考查的是民事訴訟時效的規(guī)定。訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。所以正確答案為B。68.李某因房屋質量問題與某房地產公司發(fā)生糾紛，根據《民事訴訟法》的規(guī)定，本案應當由()人民法院管轄。A、合同簽署地B、房屋所在地C、李某住所地D、房地產公司注冊登記地答案：B解析：《民事訴訟法》中規(guī)定了3種適用專屬管轄的案件，其中因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄，如房屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等。69.建設工程施工合同解除后的法律后果是()。A、尚未履行的，繼續(xù)履行B、已經履行的，恢復原狀C、質量合格的，支付相應的工程價款D、驗收不合格的，賠償損失答案：C解析：《最髙人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，建設工程施工合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發(fā)包人應當按照約定支付相應的工程價款,已經完成的建設工程質量不合格的，參照本解釋第3條規(guī)定處理。因一方違約導致合同解除的，違約方應當賠償因此而給對方造成的損失。70.根據《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起()內，向施工許可證頒發(fā)機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。（2013）A、15天B、1個月C、2個月D、3個月答案：B解析：重新核驗施工許可證的條件是：在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應當向發(fā)證機關報告;中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發(fā)證機關核驗施工許可證。多選題1.投標人相互串通投標報價，損害招標人利益，情節(jié)嚴重的，可能承擔的刑事責任有（）。2017真題A、沒收財產B、拘役C、有期徒刑D、罰金E、管制答案：BCD解析：本題考查的是建設工程刑事責任的種類及承擔方式。投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節(jié)嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照以上規(guī)定處罰。2.以下工程不需要申請施工許可證的有（）。A、投資額30萬元以上的建筑工程B、建筑面積300平方米以下的建筑工程C、按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程D、工程建設中的臨時性建筑E、搶險救災工程答案：BCDE解析：ABC項：根據《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門可以根據當?shù)氐膶嶋H情況，對限額進行調整，并報國務院建設行政主管部門備案。按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程，不再領取施工許可證。因此，BC項正確，A項錯誤。DE項：根據《建筑法》的規(guī)定，搶災救險及其他臨時性房屋建筑和農民自建低層住宅的建筑活動，不需要辦理施工許可證。因此，DE項正確。綜上所述，本題的正確答案為BCDE。3.仲裁的基本特點包括()。A、專業(yè)性B、程序性C、強制性D、獨立性E、保密性答案：ADE解析：仲裁的基本特點包括：1.專業(yè)性；2.獨立性；3.自愿性；4.快捷性；5.保密性；6.裁決在國際上得到承認和執(zhí)行。4.下列法律責任中，屬于行政處罰的有()。（2014）A、降低資質等級B、罰金C、記過D、沒收財產E、罰款答案：AE解析：行政處罰的種類：1)警告；(2)罰款；(3)沒收違法所得，沒收非法財物；(4)責令停產停業(yè)；(5)暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執(zhí)照；(6)行政拘留；(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。在建設工程領域，法律、行政法規(guī)所設定的行政處罰主要有：警告、罰款、沒收違法所得、責令限期改正、責令停業(yè)整頓、取消一定期限內參加依法必須進行招標的項目的投標資格、責令停止施工、降低資質等級、吊銷資質證書（同時吊銷營業(yè)執(zhí)照）、責令停止執(zhí)業(yè)、吊銷執(zhí)業(yè)資格證書或其他許可證等。5.建設工程以賠償損失方式承擔違約責任的構成要件包括()。A、違反職業(yè)道德規(guī)范B、造成損失后果C、具有違約行為D、違反建筑企業(yè)內部文件E、違約行為與財產等損失之間有因果關系答案：BCE解析：承擔賠償損失責任的構成要件是：具有違約行為；造成損失后果；違約行為與財產等損失之間有因果關系；違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規(guī)定應當賠償。6.根據代理權獲得的方式不同，代理可分為()。（2012）A、指定代理B、隱名代理C、委托代理D、居間代理E、法定代理答案：CE解析：代理包括委托代理、法定代理。7.安全生產許可證頒發(fā)管理機關或者其上級行政機關可以撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證的情形有（）。2014A、取得安全生產許可證的建筑施工企業(yè)發(fā)生較大安全事故的B、安全生產許可證頒發(fā)管理機關工作人員濫用職權頒發(fā)安全生產許可證頒發(fā)的C、超越法定職權頒發(fā)安全生產許可證頒發(fā)的D、違反法定程序頒發(fā)安全生產許可證頒發(fā)的E、對不具備安全生產條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產許可證的答案：BCDE解析：本題考查的是安全生產許可證政府監(jiān)管的規(guī)定。安全生產許可證頒發(fā)管理機關或者其上級行政機關發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，可以撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證：（1）安全生產許可證頒發(fā)管理機關工作人員濫用職權、玩忽職守頒發(fā)安全生產許可證的；（2）超越法定職權頒發(fā)安全生產許可證的；（3）違反法定程序頒發(fā)安全生產許可證的；（4）對不具備安全生產條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產許可證的；（5）依法可以撤銷已經頒發(fā)的安全生產許可證的其他情形。8.某招標人委托某招標代理機構辦理招標事宜，并委托公證機構對開標進行公證，招標文件規(guī)定2012年6月6日14時為投標截止時間。甲、乙、丙、丁4家承包商參加投標，并均于6月5日17時前提交了投標文件，但6月6日14時前，丙公司又提交了一份補充文件，而丁公司則由于某種原因書面提出撤回已提交的投標文件。對此，下列情況中正確的是（）。A、開標會由該招標代理機構主持B、由于某評標專家遲到1小時，開標會推遲到2012年6月6日15時進行C、開標時，由公證機構檢查投標文件的密封情況D、丙公司的投標文件有效，但其補充投標文件在評標時將不予考慮E、丁公司的投標文件被當眾拆封、宣讀后即宣布為無效投標文件答案：AC解析：A項：根據《招標投標法》第35條的規(guī)定，開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。招標人可以委托招標代理機構在其資格等級范圍內擬定招標方案；編制標底；審查投標人資格；組織開標、評標，協(xié)助招標人定標；草擬合同。因此，A項正確。B項：根據《招標投標法》第34條的規(guī)定，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行；開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。因此，在本案中，不得因某評標專家遲到而推遲召開。因此，B項錯誤。C項：根據《招標投標法》第36條第1款的規(guī)定，開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證；經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。因此，C項正確。DE項：根據《招標投標法》第36條第2款的規(guī)定，招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封。宣讀。D項中，丙公司在截止時間前提交的補充文件也應當有效。故D項錯誤。E項，丁公司在截止時間之前提出撤回投標文件的書面申請，視為放棄投標。其投標文件不應被拆封和宣讀。故D項錯誤。綜上所述，本題的正確答案為AC。9.（2019年真題）根據《招標投標法實施條例》關于投標保證金的說法，正確的有（）A、投標保證金有效期應當與投標有效期一致B、投標保證金不得超過招標項目估算價的2%C、兩階段招標中要求提交投標保證金的，應當在第一階段提出D、招標人應當在中標通知書發(fā)出后，5日內退還中標人的投標保證金E、未中標的投標人的投標保證金及銀行同期存款利息，招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內退還答案：ABE解析：P96-98投標保證金不得超過招標項目估價的2％。投標保證金有效期應當與投標有效期一致。實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內向中標人和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息。10.下列安全生產職責中,屬于建筑施工企業(yè)安全生產管理機構職責的有()。A、編制并適時更新安全生產管理制度并監(jiān)督實施B、組織編制危險性較大工程安全專項施下方案C、參加生產安全事故的調查和處理工作D、協(xié)調配備項目專職安全生產管理人員E、組織開展安全教育培訓與交流答案：ACDE解析：建筑施工企業(yè)安全生產管理機構具有以下職責：(1)宣傳和貫徹國家有關安全生產法律法規(guī)和標準；(2)編制并適時更新安全生產管理制度并監(jiān)督實施；(3)組織或參與企業(yè)生產安全事故應急救援預案的編制及演練；(4)組織開展安全教育培訓與交流；(5)協(xié)調配備項目專職安全生產管理人員；(6)制訂企業(yè)安全生產檢查計劃并組織實施；(7)監(jiān)督在建項目安全生產費用的使用；(8)參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會；(9)通報在建項目違規(guī)違章查處情況；(10)組織開展安全生產評優(yōu)評先表彰工作；(11)建立企業(yè)在建項目安全生產管理檔案；(12)考核評價分包企業(yè)安全生產業(yè)績及項目安全生產管理情況；(13)參加生產安全事故的調查和處理工作；(14)企業(yè)明確的其他安全生產管理職責。11.軟件合法復制品所有人所享有的權利包括()。A、為了防止復制品損壞而制作備份復制品B、不經該軟件著作權人許可，向任何第三方提供修改后的軟件C、根據使用的需要把該軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內D、將備份復制品有償提供給他人使用E、為了把該軟件用于實際的計算機應用環(huán)境或者改進其功能、性能而進行必要的修改答案：ACE解析：本題考核的是軟件著作權的限制。軟件的合法復制品所有人享有下列權利：(1)根據使用的需要把該軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內。(2)為了防止復制品損壞而制作備份復制品。(3)為了把該軟件用于實際的計算機應用環(huán)境或者改進其功能、性能而進行必要的修改；但是，除合同另有約定外，未經該軟件著作權人許可，不得向任何第三方提供修改后的軟件。12.以下關于注冊機關監(jiān)督檢查權的說法中,正確的有()。A、可要求被檢查人員出示注冊證書和執(zhí)業(yè)印章B、可要求被檢查人員所在聘用單位提供有關人員簽署的文件及相關業(yè)務文檔C、就注冊建造師的有關問題詢問其他人員D、扣押注冊建造師辦公用品E、糾正注冊建造師相關違法行為答案：ABE解析：注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，縣級以上人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門和有關部門履行監(jiān)督檢查職責時，有權采取下列措施：1)要求被檢查人員出示注冊證書；2)要求被檢查人員所在聘用單位提供有關人員簽署的文件及相關業(yè)務文檔；3)就有關問題詢問簽署文件的人員；4）糾正違反有關法律、法規(guī)、本規(guī)定及工程標準規(guī)范的行為。13.下列承擔民事責任的方式中，只能適用于違約責任的有（）。A、停止侵害B、修理、重作C、支付違約金D、恢復名譽E、賠償損失答案：BC解析：2006年建設工程法規(guī)真題第99題《侵權責任法》規(guī)定，承擔侵權責任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨礙；（三）消除危險；（四）返還財產；（五）恢復原狀；（六）賠償損失；（七）賠禮道歉；（八）消除影響、恢復名譽?！逗贤ā芬?guī)定，違約責任的承擔方式主要有：（一）違約金；（二）繼續(xù)履行；（三）修理或重做；（四）采取補救措施；（五）賠償損失；（六）定金責任等。BC項：只適用于違約責任，所以BC項正確。AD項：只適用于侵權責任，所以AD項錯誤。E項：既可以適用于違約責任，也可以適用于侵權責任。所以E項錯誤。綜上所述，本題正確答案為BC。14.下列各項中,屬于人民法院應當裁定中止執(zhí)行的情形有()。A、申請人撤銷申請的B、案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的C、作為一方當事人的公民死亡,需要等待繼承人繼承權利或者承擔義務的D、只追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件的權利人死亡的E、作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款,無收人來源,又喪失勞動能力的答案：BC解析：執(zhí)行中止是指在執(zhí)行過程中，因發(fā)生特殊情況，需要暫時停止執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執(zhí)行：申請人表示可以延期執(zhí)行的；案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的；作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的；作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復執(zhí)行。15.根據《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，以下施工項目中應當編制專項施工方案的有（）。A、基坑支護與降水工程B、土方轉運工程C、模板工程D、起重吊裝、腳手架工程E、拆除、爆破工程答案：ACDE解析：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位應當在施工組織設計中編制安全技術措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案，對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：（一）基坑支護與降水工程；（二）土方開挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊裝工程；（五）腳手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。A項：對應（一），所以A項正確。C項：對應（三），所以C項正確。D項：對應（四），所以D項正確。E項：對應（六），所以E項正確。B項：根據（二）應該是土方開挖工程而不是土方轉運工程，所以B項錯誤。綜上所述，本題正確答案為ACDE。16.訴訟作為解決建設工程糾紛的最終方式，它具有的特點是（）。A、程序和實體判決嚴格執(zhí)行B、當事人在訴訟中對抗的平等性C、二審終審制D、執(zhí)行的強制性E、保密性答案：ABCD解析：A項：強制性是公權力的重要屬性。訴訟的強制性既表現(xiàn)在案件的受理上，又反映在裁判的執(zhí)行上。關于程序和實體的判決必須嚴格執(zhí)行。所以A項正確。B項：當事人在訴訟中處于平等的地位。所以B項正確。C項：民事訴訟實行兩審終審制。所以C項正確。D項：人民法院作出的判決、裁定等法律文書，當事人必須履行。如果無故不履行，另一方當事人可向有管轄權的法院申請強制執(zhí)行。所以D項正確。E項：民事訴訟一般公開審理為原則，不公開審理為例外。宣告判決一律公開進行。因此訴訟不具有秘密性。所以E項錯誤。綜上所述，本題正確答案為ABCD。17.根據《建設工程安全生產管理規(guī)定》，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產教育培訓，應在（）之前。A、作業(yè)人員進入新的崗位B、作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場C、企業(yè)采用新技術D、企業(yè)采用新工藝E、企業(yè)申請辦理資質延續(xù)手續(xù)答案：ABCD解析：2011年建設工程法規(guī)真題第72題本題考查的是施工管理人員、作業(yè)人員安全生產教育培訓的規(guī)定。根據《建設工程安全生產許可管理條例》的規(guī)定，作業(yè)人員進入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前，應當接受安全生產教育培訓。未經教育培訓或者教育培訓考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。施工單位在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，應當對作業(yè)人員進行相應的安全生產教育培訓。綜上所述，本題的正確答案為ABCD。18.關于工程建設缺陷責任期的確定，下列說法中正確的是（）。A、缺陷責任期一般為1年，最長不超過2年B、缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計C、由于承包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計D、發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責任期E、發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后60天，自動進入缺陷責任期答案：ABC解析：缺陷是指建設工程質量不符合工程建設強制性標準、設計文件，以及承包合同的約定。缺陷責任期一般為1年，最長不超過2年，由發(fā)、承包雙方在合同中約定。缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計。由于承包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計。由于發(fā)包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告90天后，工程自動進人缺陷責任期。19.下列各項中,關于證據保全,說法正確的有()。A、裁定采取保全措施的，應當立即開始執(zhí)行B、可能滅失或今后難以取得的證據包括:證人生命垂危;具有民事訴訟證據作用的物品極易腐敗變質;易于滅失的痕跡等C、訴訟參加人可以向人民法院申請證據保全D、人民法院也可以主動采取證據保全措施E、向人民法院申請保全證據,不得遲于開庭日前七日答案：ABCD解析：所謂證據保全，是指在證據可能滅失或以后難以取得的情況下，法院根據申請人的申請或依職權，對證據加以固定和保護的制度?！睹袷略V訟法》規(guī)定，在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，當事人可以在訴訟過程中向人民法院申請保全證據，人民法院也可以主動采取保全措施。申請人在人民法院采取保全措施后30日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的，人民法院應當解除保全。20.根據《建筑工程轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》，施工企業(yè)有轉包、違法分包等違法行為的，應承擔的法律責任有()。A、給與警告，限期整改B、責令改正，沒收違法所得C、并處工程合同價款一定比例的罰款D、責令停業(yè)整頓，降低資質等級E、情節(jié)嚴重的，吊銷資格證書答案：BCDE解析：承包單位將承包的工程轉包或者違法分包的，責令改正，沒收違法所得，對勘察、設計單位處合同約定的勘察費、設計費25%以上50%以下的罰款;對施工單位處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款;可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級;情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。21.第二審人民法院經審理,對上訴案件的處理原則有()。A、判決認定事實清楚,適用法律正確的,判決駁回上訴,維持原判決B、原判決認定事實錯誤,或者原判決認定事實不清,證據不足的,依法改判C、判決適用法律錯誤的,裁定撤銷原判決,發(fā)回原審人民法院重審D、原判決認定違反法定程序,可能影響案件正確判決的,裁定撤銷原判決,發(fā)回原審人民法院重審E、案件依法重審,當事人對重審案件的判決、裁定不服的,可以上訴答案：ADE解析：第二審人民法院對上訴案件，經過審理，按照下列情形，分別處理：1）原判決、裁定認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決、裁定；2）原判決、裁定認定事實錯誤或者適用法律錯誤的，依法改判、撤銷或者變更；3）原判決認定基本事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判；(4)原判決遺漏當事人或者違法缺席判決等嚴重違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回