2023年東?？h建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析

PAGEPAGE432023年東?？h建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法(試行)》對違法發(fā)包進行了規(guī)定，下列不屬于違法發(fā)包情形的是()。A、建設(shè)單位將工程發(fā)包給個人的B、建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位的C、建設(shè)單位將施工合同范圍內(nèi)的單位工程或分部分項工程又另行發(fā)包的D、建設(shè)單位將工程發(fā)包給依法中標(biāo)的承包單位答案：D解析：(1)建設(shè)單位將工程發(fā)包給個人的;(2)建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位的;(3)依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)未招標(biāo)或未按照法定招標(biāo)程序發(fā)包的;(4)建設(shè)單位設(shè)置不合理的招標(biāo)投標(biāo)條件,限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的;(5)建設(shè)單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的。2．下列不屬于強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查內(nèi)容的是()。A、工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強制性標(biāo)準(zhǔn)B、工程項目采用的材料、設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定C、工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定D、工程項目負(fù)責(zé)人的勞動合同是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定答案：D解析：強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：(1)工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強制性標(biāo)準(zhǔn);(2)工程項目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工、驗收等是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;(3)工程項目采用的材料、設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;(4)工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;(5)工程項目采用的導(dǎo)則、指南、手冊、計算機軟件的內(nèi)容是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3．工程勘察、設(shè)計、施工單位組成聯(lián)合體以EPC方式共同承包工程時，其承包工程范圍以()資質(zhì)等級劃定。A、勘察單位B、設(shè)計單位C、施工單位D、三者中資質(zhì)等級低的單位答案：D解析：共同承包的資質(zhì)要求《建筑法》規(guī)定，兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。4．當(dāng)事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委員會決定B、合同履行地中級人民法院裁定C、被告所在地中級人民法院裁定D、仲裁委員會所在地中級人民法院裁定答案：D解析：當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁庭首次開庭前提出。當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定。一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)所在地的中級人民法院管轄;5．行政機關(guān)做出的下列決定中，當(dāng)事人不能申請行政復(fù)議的是()。A、行政處分或者其他人事處理決定B、限制人身自由的行政強制措施決定C、罰款、沒收非法財物等行政處罰決定D、有關(guān)許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定答案：A解析：行政處分是指國家機關(guān)、企事業(yè)單位對所屬的國家工作人員違法失職行為尚不構(gòu)成犯罪，依據(jù)法律、法規(guī)所規(guī)定的權(quán)限而給予的一種懲戒。行政復(fù)議是公民、法人或其他組織(作為行政相對人)認(rèn)為行政機關(guān)的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益，依法請求法定的行政復(fù)議機關(guān)審查該具體行政行為的合法性、適當(dāng)性，該復(fù)議機關(guān)依照法定程序?qū)υ摼唧w行政行為進行審査，并作出行政復(fù)議決定的法律制度。行政處分是行政機關(guān)對其內(nèi)部工作人員做出的，不能就此申請行政復(fù)議。選A6．如果當(dāng)事人在施工合同中約定有仲裁條款，當(dāng)合同其他條款無效時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為()。A、仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議B、仲裁條款有效，由人民法院解決爭議C、仲裁條款無效，由人民法院解決爭議D、仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決方式答案：A解析：《仲裁法》第19條規(guī)定：“仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協(xié)議的效力?！币虼?，雖然雙方已終止合同履行，但并不影響合同中仲裁條款的效力。合法有效的仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具有下列法定內(nèi)容：(3)選定的仲裁委員會。7．根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定，對不按時繳納稅款的，稅務(wù)機關(guān)可從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款()的滯納金。A、萬分之五B、千分之五C、萬分之三D、千分之三答案：A解析：用人單位依照本條例規(guī)定應(yīng)當(dāng)參加工傷保險而未參加的，由社會保險行政部門責(zé)令限期參加，補繳應(yīng)當(dāng)繳納的工傷保險費，并自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金;8．2010年4月25日，乙房地產(chǎn)開發(fā)公司的一座高層公寓的建設(shè)工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司于2010年5月22日，將玻璃幕墻工程分包給丙建設(shè)施工公司。根據(jù)我國《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。則丙建設(shè)施工公司的作業(yè)人員的意外傷害保險費應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A、甲建筑工程公司B、乙房地產(chǎn)開發(fā)公司C、丙建設(shè)施工公司D、作業(yè)人員答案：A解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》則規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費”。故由甲建筑工程公司支付。9．用人單位違反勞動合同法的規(guī)定解除或者終止勞動合同，依照我國《勞動合同法》規(guī)定的經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)的()倍向勞動者支付賠償金的，不再支付經(jīng)濟補償。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人單位違反勞動合同法的規(guī)定解除或者終止勞動合同，依照本法第47條規(guī)定的經(jīng)濟補償標(biāo)準(zhǔn)的2倍向勞動者支付賠償金的。10．根據(jù)《物權(quán)法》，下列不適合作為質(zhì)押財產(chǎn)的是()。A、匯票B、倉單C、建設(shè)用地D、應(yīng)收賬款答案：C解析：權(quán)利質(zhì)押一般是將權(quán)利憑證交付質(zhì)押人擔(dān)保，可以質(zhì)押的權(quán)利：(1)匯票、支票、本票;債券、存款單;倉單、提單;(2)可以依法轉(zhuǎn)讓的基金股份、股票;(3)依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán);(4)依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利?？梢奀為正確選項11．建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)具備的條件中，應(yīng)當(dāng)有建設(shè)工程()。A、專項施工方案B、安全施工措施C、施工組織設(shè)計D、安全生產(chǎn)檢查制度答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，應(yīng)當(dāng)提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料。12．某招標(biāo)文件規(guī)定6月30日為提交投標(biāo)截止時間，6月20日某投標(biāo)人發(fā)現(xiàn)收到的招標(biāo)文件中有兩個重要的數(shù)據(jù)打印錯誤，要求招標(biāo)人澄清，則()。A、招標(biāo)人口頭回復(fù)該投標(biāo)人即可B、招標(biāo)人以書面形式通知該投標(biāo)人即可C、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)以書面形式澄清，并通知所有招標(biāo)文件收受人D、招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)以書面形式向所有招標(biāo)文件收受人澄清，并書面通知推遲投標(biāo)截止時間答案：D解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》進一步規(guī)定，招標(biāo)人可以對已發(fā)出的資格預(yù)審文件或者招標(biāo)文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文件或者投標(biāo)文件編制的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前，或者投標(biāo)截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取資格預(yù)審文件或者招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人;不足3日或者15日的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)順延提交資格預(yù)審申請文件或者投標(biāo)文件的截止時間。13．按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)開工報告的建筑工程，因故不能按期開工超過6個月的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)()手續(xù)。A、申請辦理開工延期B、重新辦理開工報告的批準(zhǔn)C、申請辦理施工許可證注銷D、核驗開工報告批準(zhǔn)答案：B解析：依據(jù)《建筑法》規(guī)定，按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)開工報告的建筑工程，因故不能按期開工或者中止施工的，應(yīng)當(dāng)及時向批準(zhǔn)機關(guān)報告情況。因故不能按期開工超過6個月的，應(yīng)當(dāng)重新辦理開工報告的批準(zhǔn)手續(xù)。故B選項正確。14．下列爭議中，受《仲裁法》調(diào)整的是()。A、建設(shè)行政主管部門處理的行政爭議B、勞動爭議C、農(nóng)林承包經(jīng)營合同爭議D、建設(shè)工程施工合同爭議答案：D解析：農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解和仲裁適用《中華人民共和國農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁法》;解決勞動爭議適用《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》。15．下列各項，屬于刑事責(zé)任的承擔(dān)方式是()。A、警告B、拘留C、拘役D、沒收非法財產(chǎn)答案：C解析：《刑法》規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)無期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權(quán)利;(3)沒收財產(chǎn);(4)驅(qū)逐出境。16．總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)()。A、補充責(zé)任B、共同責(zé)任C、按份責(zé)任D、連帶責(zé)任答案：D解析：四、總承包單位的責(zé)任《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負(fù)責(zé);分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒ㄔO(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。17．甲公司和乙公司的合同糾紛案件經(jīng)仲裁委員會作出裁決后，被當(dāng)事人向仲裁委員會所在地的中級人民法院提出證據(jù)，申請法院裁定不予執(zhí)行。下列證據(jù)證明裁決的情形法院應(yīng)不予考慮的是()。A、仲裁協(xié)議是發(fā)生糾紛后簽訂的B、裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權(quán)仲裁的C、仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序D、裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的答案：A解析：根據(jù)《仲裁法》、《民事訴訟法》的規(guī)定，被申請人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：(1)當(dāng)事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的;(2)裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構(gòu)無權(quán)仲裁的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;(5)對方當(dāng)事人向仲裁機構(gòu)隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。18．甲乙兩家建筑公司聯(lián)合投標(biāo)某一工程。在提交投標(biāo)文件截止之日前，甲公司擬承擔(dān)另一項目而退出該聯(lián)合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯(lián)合體。該聯(lián)合體被招標(biāo)人拒絕，拒絕的理由應(yīng)是()。A、變化后的聯(lián)合體削弱了競爭B、丙公司是資格預(yù)審后增加的成員，投標(biāo)無效C、新聯(lián)合體組成的時間過晚D、新聯(lián)合體的資質(zhì)低于規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)。招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件前組成。資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)無效。19．施工合同履行過程中場中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是()。A、施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤B、施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤C、施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤D、施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤答案：A解析：在合同履行過程中，如果出現(xiàn)法定的免責(zé)條件或合同約定的免責(zé)事由，違約人將免于承擔(dān)違約責(zé)任。我國的《民法典》僅承認(rèn)不可抗力(不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況)為法定的免責(zé)事由?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因此A正確。選項B錯誤，“梅雨季節(jié)”是作為一個有經(jīng)驗的項目經(jīng)理能夠遇見的風(fēng)險，所以不得免除因此造成的違約責(zé)任。選項C錯誤，施工企業(yè)的設(shè)備損壞，屬于施工單位自身責(zé)任，由此導(dǎo)致工期延誤不予賠償。選項D錯誤，當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。20．()是指權(quán)利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造、使用和銷售的專有權(quán)。A、專利權(quán)B、商標(biāo)權(quán)C、著作權(quán)D、發(fā)明權(quán)答案：A解析：專利權(quán)是指權(quán)利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造、使用和銷售的專有權(quán)。21．建造師的延續(xù)注冊，注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為()年。A、1B、3C、5D、7答案：B解析：初始注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年。延續(xù)注冊的，注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期也為3年。變更注冊的，變更注冊后的注冊證書與執(zhí)業(yè)印章仍延續(xù)原注冊有效期。22．公民、法人或者其他組織直接向人民法院起訴的，應(yīng)當(dāng)在知道做出具體行政行為之日起()個月內(nèi)提出。A、1B、2C、6D、4答案：C解析：行政爭議未經(jīng)行政復(fù)議，由當(dāng)事人直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規(guī)定的外，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起6個月內(nèi)起訴。23．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，關(guān)于建設(shè)單位安全責(zé)任的說法中，錯誤的是()。A、對向施工企業(yè)提供的勘察資料的真實性、正確性、完整性負(fù)責(zé)B、進行安全施工技術(shù)交底C、依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期D、對拆除工程進行備案答案：B解析：建設(shè)單位相關(guān)的安全責(zé)任：一、依法辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù);二、向施工單位提供真實、準(zhǔn)確和完整的有關(guān)資料;三、不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期;四、確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用;五、不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設(shè)備等;六、申領(lǐng)施工許可證應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)安全施工措施的資料。七、裝修工程和拆除工程的規(guī)定：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將拆除工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案：⑴施工單位資質(zhì)等級證明;擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明;拆除施工組織方案;堆放、清除廢棄物的措施。24．某工程進行公開招標(biāo)，在投標(biāo)截止時，招標(biāo)人發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人少于三個，此情況下()。A、應(yīng)正常開標(biāo)B、應(yīng)重新招標(biāo)C、可以進行議標(biāo)D、可改為邀請招標(biāo)答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》進一步規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點開標(biāo)。投標(biāo)人少于3個的，不得開標(biāo);招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。25．某建設(shè)工程項目的發(fā)包方和承包商之間發(fā)生工程款結(jié)算的糾紛，雙方最終依據(jù)施工合同中約定的仲裁條款通過仲裁的方式解決了糾紛，上述糾紛屬于()。A、民事糾紛B、行政糾紛C、刑事附帶民事糾紛D、程序糾紛答案：A解析：建筑工程民事糾紛，是在建設(shè)工程活動中平等主體之間發(fā)生的以民事權(quán)利義務(wù)法律關(guān)系為內(nèi)容的爭議。分為兩大類：財產(chǎn)方面的民事糾紛、人身關(guān)系方面的民事糾紛。26．某建設(shè)工程預(yù)計建設(shè)工期13個月，按照法律規(guī)定，建設(shè)單位的到位資金原則上不少于工程合同價的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工許可管理辦法》明確規(guī)定，建設(shè)工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設(shè)工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提供銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實行銀行付款保函或者其他第三方擔(dān)保。B項正確。27．《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為()辦理意外傷害保險。A、本單位職工B、施工現(xiàn)場人員C、施工現(xiàn)場從事特種作業(yè)的人員D、施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員答案：D解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第38條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。28．《文物保護法》規(guī)定，一切機關(guān)、組織和個人都有依法保護文物的()。A、責(zé)任B、義務(wù)C、任務(wù)D、權(quán)利答案：B解析：《文物保護法》規(guī)定，一切機關(guān)、組織和個人都有依法保護文物的義務(wù)。29．某施工合同約定關(guān)于工程質(zhì)量的一切爭議由北京仲裁委員會仲裁。合同履行中，施工企業(yè)與建設(shè)單位在工程質(zhì)量和工程價款結(jié)算數(shù)額上均發(fā)生爭議。關(guān)于爭議管轄的說法，正確的是()。A、質(zhì)量和結(jié)算糾紛均由北京仲裁委員會仲裁B、仲裁條款約定無效C、質(zhì)量糾紛由北京仲裁委員會仲裁，結(jié)算糾紛由法院審理D、雙方只能修改或補充仲裁約定答案：C解析：仲裁事項是當(dāng)事人提交仲裁的具體爭議事項。仲裁庭只能在仲裁協(xié)議確定的仲裁事項的范圍內(nèi)進行仲裁。當(dāng)事人以仲裁裁決事項超出仲裁協(xié)議范圍為由申請撤銷仲裁裁決，經(jīng)審查屬實的，人民法院應(yīng)當(dāng)撤銷仲裁裁決中的超裁部分。本題中，施工合同僅約定工程質(zhì)量爭議由甲仲裁委員會仲裁，則雙方無法另行達成仲裁協(xié)議時，甲仲裁委員會無權(quán)對工程款糾紛管轄，故A選項不正確。本合同仲裁條款約定體現(xiàn)了當(dāng)事人意思自治，合法有效，則B選項不正確。C選項很好地區(qū)分了仲裁機構(gòu)與人民法院的管轄權(quán)，正確。雙方既可以簽訂補充仲裁協(xié)議，也可直接依據(jù)合同仲裁條款就工程質(zhì)量爭議申請仲裁，或?qū)こ虄r款糾紛提起訴訟?？梢奃選項不正確。30．某施工承包合同約定“本工程結(jié)算按照財政部、建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》執(zhí)行”。6月1日，承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，結(jié)算價1800萬元，則發(fā)包人應(yīng)在()內(nèi)審查完畢，否則視為認(rèn)可。A、28日B、30日C、45日D、60日答案：B解析：工程竣工結(jié)算審查期限要求，單項工程竣工后，承包人應(yīng)在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人應(yīng)按以下規(guī)定時限進行核對(審查)并提出審查意見：(1)500萬元以下，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天;(2)500萬元-2000萬元，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天;(3)2000萬元-5000萬元，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天;(4)5000萬元以上，從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起60天。31．根據(jù)《行政復(fù)議法》的規(guī)定，以下屬于不可申請行政復(fù)議的是()。A、建設(shè)行政主管部門吊銷建筑公司的資質(zhì)證書B、認(rèn)為行政機關(guān)侵犯其合法的經(jīng)營自主權(quán)的C、當(dāng)事人對行政機關(guān)作出的沒收違法所得D、建設(shè)行政主管部門對建設(shè)工程合同爭議進行的調(diào)解答案：D解析：不得申請行政復(fù)議的事項。下列事項按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復(fù)議：(1)不服行政機關(guān)的行政處分或者其他人事處理決定，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起訴訟(2)不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理，應(yīng)當(dāng)依法申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。而D選項中的就建設(shè)行政管理部門對有關(guān)建設(shè)工程合同爭議進行的調(diào)解屬于行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解。32．王某與某銀行簽訂了《小額借款合同》，在合同履行過程中，王某沒有按照約定的用途使用貸款，致使不能及時償還貸款。此時王某()。A、應(yīng)與銀行重新簽訂合同B、應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任C、不承擔(dān)任何責(zé)任D、應(yīng)被提起訴訟答案：B解析：借款人應(yīng)當(dāng)按照約定向貸款人定期提供有關(guān)財務(wù)會計報表等資料。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。33．當(dāng)事人委托溥澤律師事務(wù)所的張律師做自己的訴訟代理人，授權(quán)委托書中委托權(quán)限一欄僅注明“全權(quán)代理”。則張律師有權(quán)代為()。A、陳述事實、參加辯論B、承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求C、進行和解D、提起反訴或上訴答案：A解析：針對實踐中經(jīng)常出現(xiàn)的授權(quán)委托書僅寫“全權(quán)代理”而無具體授權(quán)的情形，最高人民法院還特別規(guī)定，在這種情況下不能認(rèn)定為訴訟代理人已獲得#別授權(quán)，即訴訟代理人無權(quán)代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。34．根據(jù)我國《行政訴訟法》規(guī)定，當(dāng)事人不服人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達之日起()日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。A、5B、7C、15D、30答案：C解析：當(dāng)事人對第一審判決不服的，有權(quán)在判決書送達之日起15日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴，不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達之日起10日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。35．未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔(dān)文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正;逾期不改正，或者造成嚴(yán)重后果的，處()罰款。A、5萬元以下B、5萬元以上20萬元以下C、5萬元以上50萬元以下D、50萬元以上答案：C解析：《文物保護法實施條例》規(guī)定，未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔(dān)文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正;逾期不改正，或者造成嚴(yán)重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任36．工程監(jiān)理單位在對施工方案審查時，審查的重點是()。A、安全生產(chǎn)投入是否充足B、是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)C、施工現(xiàn)場人員的安全生產(chǎn)管理能力D、安全技術(shù)措施是否得到落實答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定：工程監(jiān)理單位要對審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進行審查，重點審查是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。37．地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由()提出意見，其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用地方性法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定。A、國務(wù)院B、國家行政機關(guān)C、全國人民代表大會D、全國人民代表大會常務(wù)委員會答案：A解析：考查的是需要由有關(guān)機關(guān)裁決適用的特殊情況地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務(wù)院提出意見，國務(wù)院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用地方性法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定;認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用部門規(guī)章的，應(yīng)當(dāng)提請全國人民代表大會常務(wù)委員會裁決。38．在債權(quán)中，屬于意定之債的是()。A、不當(dāng)?shù)美鸅、無因管理C、侵權(quán)之債D、合同之債答案：D解析：在當(dāng)事人之間因產(chǎn)生了民法典律關(guān)系，也就產(chǎn)生了權(quán)利義務(wù)關(guān)系，便設(shè)立了債的關(guān)系。合同產(chǎn)生的債成為合同之債。39．關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請，下列表述正確的是()。A、企業(yè)首次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，不考核企業(yè)工程業(yè)績，但只能取得最低資質(zhì)等級B、企業(yè)增項申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，考核原有資質(zhì)范圍內(nèi)的工程業(yè)績C、已取得工程設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)首次申請同類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，其所申請的資質(zhì)等級可以高于現(xiàn)有的工程設(shè)計資質(zhì)等級D、已取得工程設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)首次申請相近類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，不可將相應(yīng)規(guī)模的工程總承包業(yè)績作為工程業(yè)績予以申報答案：A解析：《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請最低等級資質(zhì)。40．建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證的前提是，中止施工滿()的工程恢復(fù)施工。A、1個月B、3個月C、1年D、2年答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復(fù)施工時，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)報告;中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證。41．依據(jù)《勞動爭議仲裁調(diào)解法》，關(guān)于勞務(wù)仲裁的說法，正確的是()。A、勞動仲裁的時效是2年，子當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計算B、當(dāng)事人對勞動仲裁裁決不服的，可在15日內(nèi)提起訴訟C、勞動爭議仲裁委員會是獨立的民間機構(gòu)D、勞動關(guān)系存續(xù)期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，勞動關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)自勞動關(guān)系終止之日起2年內(nèi)提出答案：B解析：《勞動法》規(guī)定，勞動爭議當(dāng)事人對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之曰起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。42．施工單位專職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)進行現(xiàn)場監(jiān)督檢査。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向()報告;對違章指揮、違章操作的，應(yīng)當(dāng)立即制止。A、項目負(fù)責(zé)人B、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)C、縣級以上人民政府D、項目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)答案：D解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》還規(guī)定,施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)進行現(xiàn)場監(jiān)督檢査。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時向項目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告;對違章指揮、違章操作的,應(yīng)當(dāng)立即制止。43．關(guān)于法人成立的說法，正確的是()。A、特別法人的產(chǎn)生可以不經(jīng)過法定的程序B、法人的名稱不得與其他法人的名稱相同或者相近C、法人能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任D、法人可以不設(shè)法定代表人答案：C解析：法人應(yīng)具備的條件：1、依法成立;2、應(yīng)當(dāng)有自己的名稱、組織機構(gòu)、住所、財產(chǎn)或經(jīng)費;3、能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任;4、有法定代表人。44．李某與某施工單位簽一份3年期勞動合同，并于2009年1月10日正式上班，但自2010年3月1日起，施工單位即開始拖欠李某工資，2010年6月3日李某辭職。根據(jù)《勞動爭議調(diào)解與仲裁法》規(guī)定，李某就該勞動爭議于()前向勞動爭議仲裁委員會提出仲裁申請。A、2010年5月1日B、2011年3月1日C、2011年6月3日D、2012年3月1日答案：C解析：勞動關(guān)系存續(xù)期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，勞動者申請仲裁不受本條第一款規(guī)定的仲裁時效期間的限制;但是，勞動關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)自勞動關(guān)系終止之日起一年內(nèi)提出。45．當(dāng)事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另有規(guī)定的或合同另有約定外，()。A、合同不生效B、不影響合同效力C、合同無效D、合同終止答案：B解析：當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。46．“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求的前提下，通過科學(xué)管理和技術(shù)進步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境負(fù)面影響的施工活動，實現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)?！?。其中“四節(jié)”是指()。A、節(jié)電、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材B、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材C、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材D、節(jié)油、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)材答案：B解析：《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，“綠色施工是指在工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求的前提下，通過科學(xué)管理和技術(shù)進步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境負(fù)面影響的施工活動，實現(xiàn)四節(jié)一環(huán)保(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護)”。47．某工程項目為趕工期而晝夜施工，嚴(yán)重影響了相鄰小區(qū)居民的休息，經(jīng)現(xiàn)場勸阻無效，居民便成立維權(quán)小組與該施工企業(yè)談判，要求其停止夜間施工，并賠償2萬元作為撫慰金。關(guān)于該施工企業(yè)與相鄰小區(qū)居民之間的關(guān)系，以下表述中正確的是()。A、其間構(gòu)成了不當(dāng)?shù)美畟鵅、其間構(gòu)成了無因管理之債C、其間構(gòu)成了侵權(quán)之債D、其間沒有形成債的關(guān)系答案：C解析：侵權(quán)，是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產(chǎn)權(quán)利或人身權(quán)利的行為。侵權(quán)行為一經(jīng)發(fā)生，即在侵權(quán)行為人和被侵權(quán)人之間形成債的關(guān)系。侵權(quán)行為產(chǎn)生的債被稱為侵權(quán)之債。在建設(shè)工程活動中，也常會產(chǎn)生侵權(quán)之債。如施工現(xiàn)場的施工噪聲，有可能產(chǎn)生侵權(quán)之債。48．通過招標(biāo)投標(biāo)訂立的建設(shè)工程施工合同，合同價應(yīng)為()。A、評標(biāo)價B、投標(biāo)報價C、招標(biāo)控制價D、標(biāo)底價答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》進一步規(guī)定，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定簽訂書面合同，合同的標(biāo)的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。49．根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為()三個序列。A、特級、一級、二級B、施工總承包、專業(yè)承包、施工勞務(wù)資質(zhì)C、工程總承包、施工總承包、施工分包承包資質(zhì)D、甲級、乙級、丙級答案：B解析：建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和施工勞務(wù)資質(zhì)三個序列50．下列職責(zé)中，不屬于施工單位消防安全職責(zé)的是()。A、制定施工現(xiàn)場的消防安全制度B、向有關(guān)部門報審消防設(shè)計圖紙C、制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案D、設(shè)置消防安全標(biāo)志答案：B解析：《中華人民共和國消防法》規(guī)定：機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)等單位應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé)(1)落實消防安全責(zé)任制，制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規(guī)程、制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。(2)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢查、維修、確保完好有效，(3)對建筑消防設(shè)施每年至少進行一次全面檢測;(4)保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通，保證防火分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(5)組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患，(6)組織進行有針對性的消防演練(7)法律法規(guī)規(guī)定的其他消防安全職責(zé)。二、多選題1．下列關(guān)于延期開工的說法中，正確的有()隱藏答案解析A、承包人不能按時開工，應(yīng)當(dāng)至少在開工日期前7日提出書面申請B、工程師在收到承包人的延期開工申請后48小時內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求C、工程師同意承包人的延期開工申請后，工期應(yīng)順延，發(fā)包人賠償承包人的損失D、因發(fā)包人原因不能按期開工的，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，經(jīng)承包人同意后，推遲開工日期答案：AB解析：承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師(指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。2．在下列情形中，代理人應(yīng)向被代理人承擔(dān)民事責(zé)任的有()。A、在第三人知道行為人沒有代理權(quán)仍與其實施民事行為給被代理人造成損害的B、經(jīng)追認(rèn)的越權(quán)代理行為C、代理人不履行職責(zé)而給被代理人造成損害的D、代理人因事務(wù)繁忙未經(jīng)被代理人同意將代理事務(wù)轉(zhuǎn)托他人答案：ACD解析：A選項屬于代理人與第三人共同向被代理人承擔(dān)責(zé)任的情形;D選項代理人的轉(zhuǎn)委托行為不成立，因此也應(yīng)當(dāng)向被代理人承擔(dān)責(zé)任。B選項錯誤，代理行為經(jīng)追認(rèn)為有權(quán)代理，不需向被代理人承擔(dān)責(zé)任;C選項，代理人不履行職責(zé)而給被代理人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。代理人和相對人串通，損害被代理人的利益，由代理人和相對人負(fù)連帶責(zé)任。3．施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝拆卸單位有()行為，責(zé)令限期改正，處5萬元以上10萬元以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級，直至吊銷資質(zhì)證書;造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。A、未編制拆裝方案.制訂安全施工措施的B、未由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督的C、要求施工單位壓縮合同約定工期的D、未出具自檢合格證明或者出具虛假證明的答案：ABD解析：本題考查的是政府部門安全監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定。選項C屬于建設(shè)單位違法行為的法律責(zé)任。4．按照《建筑市場誠信行為信息管理辦法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，下列建筑市場誠信行為公布內(nèi)容和范圍的表述中，正確的有()。A、屬于《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》范圍的不良行為記錄，應(yīng)在當(dāng)?shù)睾腿珖糂、通過與工商、稅務(wù)、紀(jì)檢、監(jiān)察、司法、銀行等部門的信用共享獲取的不良行為記錄，也應(yīng)在本地區(qū)公布C、公告部門可將招標(biāo)投標(biāo)違法行為的行政處罰決定書直接公告D、招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄的公告必須不涉及商業(yè)秘密和個人隱私答案：ABC解析：對于D選項，需要視具體情況而定。一般說來，招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的記錄。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開或者行政機關(guān)認(rèn)為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。5．下列屬于行政法規(guī)文件的是()A、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》B、《市政公用設(shè)施防災(zāi)管理規(guī)定》C、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》D、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》答案：ACD解析：行政法規(guī)是國家最高行政機關(guān)國務(wù)院根據(jù)憲法和法律就有關(guān)執(zhí)行法律和履行行政管理職權(quán)的問題，以及根據(jù)全國人民代表大會及其常務(wù)委員會特別授權(quán)所制定的規(guī)范性文件的總稱;現(xiàn)行的建設(shè)行政法規(guī)主要有《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》等。6．在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機關(guān)所做的下列行為屬于行政許可的是()。A、對責(zé)令停止施工的項目允許其開工建設(shè)B、吊銷資質(zhì)證書C、頒發(fā)施工許可證D、核準(zhǔn)企業(yè)資質(zhì)等級答案：CD解析：行政許可，即行政機關(guān)根據(jù)公民、法人或者其他組織的申請，經(jīng)依法審查，準(zhǔn)予其從事特定活動的行政管理行為，如施工許可、專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格注冊、企業(yè)資質(zhì)等級核準(zhǔn)、安全生產(chǎn)許可等。7．根據(jù)合同法的規(guī)定，建筑施工合同中約定出現(xiàn)因()時免除自己責(zé)任的條款，該免責(zé)條款無效。A、合同履行結(jié)果只有對方受益B、不可抗力造成對方財產(chǎn)損失C、履行合同造成對方人身傷害D、故意或重大過失造成對方財產(chǎn)損失答案：CD解析：《民法典》規(guī)定，合同中的下列免責(zé)條款無效：(1)造成對方人身傷害的;(2)因故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的。造成對方人身傷害就侵犯了對方的人身權(quán)，造成對方財產(chǎn)損失就侵犯了對方的財產(chǎn)權(quán)。人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)是法律賦予的權(quán)利，如果合同中的條款對此予以侵犯，該條款就是違法條款，這樣的免責(zé)條款是無效的。8．在我國《擔(dān)保法》規(guī)定的五種擔(dān)保方式中，既允許債務(wù)人用自己的財產(chǎn)也可以用第三人財產(chǎn)向債權(quán)人提供擔(dān)保的方式有()。A、保證B、抵押C、動產(chǎn)質(zhì)押D、留置答案：BC解析：抵押是指債務(wù)人或第三人不轉(zhuǎn)移對抵押財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。質(zhì)押是指債務(wù)人或第三人將動產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)利移交債權(quán)人占有，將該財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)利作為債權(quán)的擔(dān)保。質(zhì)押分為動產(chǎn)質(zhì)押與權(quán)利質(zhì)押。保證必須是第三人提供擔(dān)保，留置的財產(chǎn)，一定是合同中對方的財產(chǎn)。定金一定是由合同約定的一方向?qū)Ψ疆?dāng)事人支付。9．按照《建筑市場誠信行為信息管理辦法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，下列建筑市場誠信行為公布內(nèi)容和范圍的表述中，正確的有()。A、建筑市場的誠信信息分為良好行為記錄和不良行為記錄兩類B、建筑市場誠信行為公布后，整改有效的企業(yè)，可以提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，可縮短其不良行為記錄信息的公布時限，但是公布期限最低不能少于3個月C、公告部門可將所有招標(biāo)投標(biāo)違法行為的行政處罰決定書公告D、招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄的公告不得涉及商業(yè)秘密和個人隱私答案：AB解析：A對，建筑市場的誠信信息分為良好行為記錄和不良行為記錄兩類;B對，省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對整改確有實效的，由企業(yè)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月，同時將整改結(jié)果列于相應(yīng)不良行為記錄后，供有關(guān)部門和社會公眾查詢;C錯，D錯，一般說來，招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的記錄。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開或者行政機關(guān)認(rèn)為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。10．建設(shè)單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟，根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，建設(shè)單位可以將()列為共同被告。A、招標(biāo)代理機構(gòu)B、總承包企業(yè)C、分包企業(yè)D、實際施工人答案：BCD解析：考查民事訴訟參加人的規(guī)定依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋>第25條規(guī)定，因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。題目問：建設(shè)單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟哪些人可以列為共同被告。根據(jù)上述規(guī)定，可以將總承包企業(yè)、分包企業(yè)和實際施工人列為共同被告。故，B、C、D項正確。11．招標(biāo)人在發(fā)出中標(biāo)通知書前，由評標(biāo)委員會對中標(biāo)候選人進行再次審查確認(rèn)的情況有()。A、中標(biāo)候選人財務(wù)狀況發(fā)生較大變化，可能影響其履約能力B、中標(biāo)候選人未繳納履約保證金C、中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)D、中標(biāo)候選人存在違法行為，可能影響其履約能力答案：AD解析：本題考查的是中標(biāo)的法定要求。中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生較大變化或者存在違法行為，招標(biāo)人認(rèn)為可能影響其履約能力的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)出中標(biāo)通知書由原評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法審查確認(rèn)。12．根據(jù)最高法院的司法解釋，發(fā)包人享有合同的解除權(quán)，其中正確的是()。A、承包人非法轉(zhuǎn)包合同的B、承包人未經(jīng)發(fā)包人同意分包合同的C、不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的D、提供的建筑材料不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的答案：AB解析：發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持:(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;(4)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。13．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，可以不進行招標(biāo)的工程項目有()。A、國有企業(yè)開發(fā)建設(shè)的商住兩用的工程項目B、涉及國家秘密的工程項目C、涉及搶險救災(zāi)的工程項目D、利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工的工程項目答案：BCD解析：P72-75《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進行招標(biāo)的項目，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進行招標(biāo)。14．根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有()。A、房屋權(quán)屬B、貨物運輸C、人身傷害D、建設(shè)工程施工合同答案：AD解析：《民事訴訟法》中規(guī)定了3種適用專屬管轄的案件，其中因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄，如房屋買賣糾紛、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛等?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》中規(guī)定，建設(shè)工程施工合同糾紛按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄。不動產(chǎn)已登記的，以不動產(chǎn)登記簿記載的所在地為不動產(chǎn)所在地;不動產(chǎn)未登記的，以不動產(chǎn)實際所在地為不動產(chǎn)所在地。15．根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決可能被撤銷的情形有()。A、裁決的事項超出仲裁協(xié)議約定的范圍B、依據(jù)偽造的證據(jù)作出的裁決C、雙方當(dāng)事人均對裁決不服D、重大案件適用了獨任庭審理答案：AB解析：仲裁案件采用普通程序或者簡易程序來審理。采用普通程序?qū)徖碇俨冒讣?，?名仲裁員組成合議仲裁庭，采用簡易程序?qū)徖碇俨茫?名仲裁員組成獨任仲裁庭。(詳見)根據(jù)《仲裁法》、《民事訴訟法》的規(guī)定，被申請人提出證據(jù)證明裁決由下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：(1)當(dāng)事人在合同中沒有仲裁條款或者事