2023年焦作孟州市建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析

PAGEPAGE422023年焦作孟州市建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》對違法發(fā)包進行了規(guī)定，下列不屬于違法發(fā)包情形的是()。A、建設單位將工程發(fā)包給個人的B、建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質或安全生產許可的施工單位的C、建設單位將施工合同范圍內的單位工程或分部分項工程又另行發(fā)包的D、建設單位將工程發(fā)包給依法中標的承包單位答案：D解析：(1)建設單位將工程發(fā)包給個人的;(2)建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質的單位的;(3)依法應當招標未招標或未按照法定招標程序發(fā)包的;(4)建設單位設置不合理的招標投標條件,限制、排斥潛在投標人或者投標人的;(5)建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或專業(yè)承包單位的。2．建設工程應當自領取施工許可證之日起()個月內開工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。3．事故調查組的組成應當遵循()的原則。A、公平、公正B、誠實信用C、實事求是D、精簡、效能答案：D解析：事故調查組的組成應當遵循精簡、效能的原則。4．根據《勞動法》規(guī)定，下列關于職工特殊保護的說法正確的是()。A、用人單位不得安排懷孕6個月以上的女職工夜班勞動B、用人單位女職工生育享受的產假不少于120天C、用人單位不得安排女職工從事礦山井下勞動D、用人單位不得招用未成年工答案：C解析：《勞動法》規(guī)定：“對懷孕七個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動”。而A選項表述“用人單位不得安排懷孕6個月以上的女職工夜班勞動”不是法律規(guī)定，可見A選項不符合題干要求。《勞動法規(guī)定：“女職工生育享受不少于九十天的產假”。而B選項表述的“女職工生育享受的產假不少于120天”不是法律規(guī)定，可見B選項不符合題干要求?！秳趧臃ā芬?guī)定：“禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動”。C選項表述符合法律規(guī)定，可見C選項符合題干要求，是正確選項?！秳趧臃ā穼ξ闯赡旯嵭刑厥獗Ｗo。未成年工是指年滿十六周歲未滿十八周歲的勞動者?！秳趧臃ā窏l規(guī)定：“不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動”。D選項表述“用人單位不得招用未成年人”的情形不符合法律規(guī)定，可見C選項不符合題干要求?？疾椤秳趧臃ā穼ε毠ず臀闯赡旯さ奶厥鈩趧颖Ｗo制度5．工程建設單位與某設計單位簽訂合同，購買該設計單位已完成設計的圖樣，該合同法律關系的客體是()。A、物B、財C、行為D、智力成果答案：D解析：第一百二十三條民事主體依法享有知識產權。知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利：(一)作品;(二)發(fā)明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業(yè)秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規(guī)定的其他客體。6．行政機關做出的下列決定中，當事人不能申請行政復議的是()。A、行政處分或者其他人事處理決定B、限制人身自由的行政強制措施決定C、罰款、沒收非法財物等行政處罰決定D、有關許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定答案：A解析：行政處分是指國家機關、企事業(yè)單位對所屬的國家工作人員違法失職行為尚不構成犯罪，依據法律、法規(guī)所規(guī)定的權限而給予的一種懲戒。行政復議是公民、法人或其他組織(作為行政相對人)認為行政機關的具體行政行為侵犯其合法權益，依法請求法定的行政復議機關審查該具體行政行為的合法性、適當性，該復議機關依照法定程序對該具體行政行為進行審査，并作出行政復議決定的法律制度。行政處分是行政機關對其內部工作人員做出的，不能就此申請行政復議。選A7．根據《稅收征管法》規(guī)定，納稅人未按期繳納稅款的，稅務機關除責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款的()的滯納金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人單位依照本條例規(guī)定應當參加工傷保險而未參加的，由社會保險行政部門責令限期參加，補繳應當繳納的工傷保險費，并自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金;8．如果當事人在施工合同中約定有仲裁條款，當合同其他條款無效時，應當認為()。A、仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議B、仲裁條款有效，由人民法院解決爭議C、仲裁條款無效，由人民法院解決爭議D、仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決方式答案：A解析：《仲裁法》第19條規(guī)定：“仲裁協議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協議的效力?！币虼?，雖然雙方已終止合同履行，但并不影響合同中仲裁條款的效力。合法有效的仲裁協議應當具有下列法定內容：(3)選定的仲裁委員會。9．根據《稅收征收管理法》規(guī)定，對不按時繳納稅款的，稅務機關可從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款()的滯納金。A、萬分之五B、千分之五C、萬分之三D、千分之三答案：A解析：用人單位依照本條例規(guī)定應當參加工傷保險而未參加的，由社會保險行政部門責令限期參加，補繳應當繳納的工傷保險費，并自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金;10．使用他人知識產權必須經權利人同意，這體現了知識產權的()。A、期限性B、地域性C、專有性D、財產權和人身權的雙重性答案：C解析：知識產權的專有性：知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的排他性。權利人對智力成果享有專有權，其他人若要利用這一成果必須經過權利人同意，否則構成侵權。11．某企業(yè)將自己所有的一批原材料抵押給甲，后由于資金短缺，又將此批原材料抵押給乙，上述抵押均未辦理登記。后某企業(yè)無力償還甲乙的借款，甲乙擬行使抵押權。下列表述正確的是()。A、由于均未辦理抵押登記，抵押權不成立B、甲抵押權成立在先，應先由甲優(yōu)先受償C、同一財產重復抵押的，甲乙按照債權比例清償D、同一財產禁止重復抵押，乙抵押權無效，無優(yōu)先受償權答案：B解析：同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款按照以下規(guī)定清償：(1)抵押合同以登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償;順序相同的，按照債權比例清償。(2)抵押合同自簽訂之日起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。12．根據《安全生產許可證條例》規(guī)定，安全生產許可證的有效期為()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：按照《安全生產許可證條例》的規(guī)定：安全生產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。企業(yè)在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。C項正確。13．某房地產開發(fā)公司在某市老城區(qū)擬開發(fā)的一住宅小區(qū)項目涉及到拆遷，則房地產公司申領施工許可證前，()。A、拆遷工作必須全部完成B、拆遷補償安置資金全部到位C、拆遷工程量已完成50%D、有保證工程質量和安全的具體措施答案：D解析：申請施工許可證的條件(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續(xù)(土地使用權證);(2)依法應當辦理建設工程規(guī)劃許可證的，已經取得建設工程規(guī)劃;(注意建設用地規(guī)劃許可證與建設工程規(guī)劃許可證的區(qū)別)(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;(4)已經確定建筑施工企業(yè);(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;(施工圖設計文件已按規(guī)定進行了審查)(6)有保證工程質量和安全的具體措施;(按照規(guī)定應該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理)(7)建設資金已經落實;(8)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。14．申請人不服行政復議決定的，可以在收到行政復議決定書之日起()日內向人民法院提起訴訟。A、7B、15C、21D、30答案：B解析：申請人經過行政復議但對行政復議決定不服而依法提起行政訴訟的，應當在收到行政復議決定書之日起15日內訴訟。15．注冊建造師因工作單位變動，通過新聘單位進行注冊的行為屬于()。A、初始注冊B、延續(xù)注冊C、變更注冊D、增項注冊答案：C解析：《《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，在注冊有效期內，注冊建造師變更執(zhí)業(yè)單位，應當與原聘用單位解除勞動關系，并按照規(guī)定辦理變更注冊手續(xù)，變更注冊后仍延續(xù)原注冊有效期。16．關于履約保證金的說法，正確的是()。A、中標人必須繳納履約保證金B(yǎng)、履約保證金不得超過中標合同金額的20%C、履約保證金是投標保證金的另一種表達D、中標人違反招標文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標項目答案：D解析：履約保證金不得超過中標合同金額的10%，招標人要求中標人履約保證金的，中標人應當提交。履約保證金是用以保證施工合同順利履行，而投標保證金投標人為自己的有效投標行為擔保，兩者不是一個概念。17．根據《招標投標法》的規(guī)定，在投標截止日后到投標有效期終止前，下列投標人的行為將導致其投標保證金被沒收的是()。A、甲投標人修改其投標文件B、乙投標人補充其投標文件C、丙投標人替換其投標文件D、丁投標人撤銷其投標文件答案：D解析：投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金。18．根據授權制定的法規(guī)與法律規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由()裁決。A、全國人大常委會B、國務院C、最高法院D、全國人民代表大會答案：A解析：(五)需要由有關機關裁決適用的特殊情況。根據授權制定的法規(guī)與法律規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由全國人民代表大會常務委員會裁決。19．根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，不屬于建設工程竣工驗收應具備的條件是()。A、施工單位簽署的工程保修書B、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件C、設計和施工質量已得到了質量監(jiān)督部門的認可并作出評定D、完整的技術檔案和施工管理資料答案：C解析：《建設工程質量管理條例》進一步規(guī)定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;(2)有完整的技術檔案和施工管理資料;(3)有工程使用的主要建筑材料、逢筑構配件和設備的進場試驗報告;(4)有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件;(5)有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經驗收合格的，方可交付使用。20．根據《物權法》，住宅建設用地使用權期間屆滿的，()。A、自動續(xù)期B、依法辦理手續(xù)后續(xù)期C、自動消滅D、由主管部門注銷答案：A解析：住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續(xù)期。21．甲乙兩家建筑公司聯合投標某一工程。在提交投標文件截止之日前，甲公司擬承擔另一項目而退出該聯合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯合體。該聯合體被招標人拒絕，拒絕的理由應是()。A、變化后的聯合體削弱了競爭B、丙公司是資格預審后增加的成員，投標無效C、新聯合體組成的時間過晚D、新聯合體的資質低于規(guī)定的最低標準答案：B解析：《招標投標法實施條例》規(guī)定，招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標。招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格預審申請文件前組成。資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標無效。22．實行開工報告審批制度的建設工程，對開工報告審查的內容中與頒發(fā)施工許可證的工程不同的是()。A、資金到位情況B、投資項目市場預測情況C、設計圖紙是否滿足施工要求D、現場條件是否三通一平等答案：B解析：開工報告審查的內容主要包括：(1)資金到位情況;(2)投資項目市場預測;(3)設計圖紙是否滿足施工要求;(4)現場條件是否具備“三通一平”等的要求。施工許可證的法定批準條件(7)建設資金已經落實;(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規(guī)定，(3)施工場地已經基本具備施工條件;23．關于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。A、紀念建筑物屬于國家所有B、近現代代表性建筑屬于國家所有C、石刻屬于國家所有D、古文化遺址屬于國家所有答案：D解析：古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現代代表性建筑等不可移動文物?除國家另有規(guī)定的以外，屬于國家所有。24．必須經總監(jiān)理工程師簽字確認后方可實施的工作是()。A、工程控制網測量復核B、分項工程質量驗收C、下一道工序施工D、建設工程竣工驗收答案：D解析：工程監(jiān)理的職責和權限未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。25．下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是()。A、施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監(jiān)理工程師責令暫停施工，致使工期延誤B、因拖欠民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤C、地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D、由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫(yī)療等費用由保險公司支付答案：C解析：《民法典》規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。地震為不可抗力。可見選C26．關于施工現場的消防安全管理，下列選項中不符合《國務院關于加強和改進消防工作的意見》要求的是()。A、公共建筑在使用期間不得進行外保溫材料施工作業(yè)B、在施工建筑內安排人員住宿需經項目經理批準C、新建工程的外保溫材料不得使用易燃材料D、擴建工程的外保溫材料應嚴格限制使用可燃材料答案：B解析：《國務院關于加強和改進消防工作的意見》規(guī)定，公共建筑在營業(yè)、使用期間不得進行外保溫材料施工作業(yè)，居住建筑進行節(jié)能改造作業(yè)期間應撤離居住人員，嚴格分離用火用焊作業(yè)與保溫施工作業(yè)，嚴禁在施工建筑內安排人員住宿。新建、改建、擴建工程的外保溫材料一律不得使用易燃材料，嚴格限制使用可燃材料。27．根據《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于我國建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，錯誤的是()。A、建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列B、建筑業(yè)企業(yè)按照各自工程性質和技術特點，分別劃分為若干資質類別C、各資質類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級D、房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級三個等級答案：D解析：本題考核的是建筑業(yè)企業(yè)資質。建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列。施工總承包資質、專業(yè)承包資質、勞務分包資質序列按照工程性質和技術特點分別劃分為若干資質類別。各資質類別按照規(guī)定的條件劃分為若干資質等級。房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級、三級;地基與基礎工程專業(yè)承包企業(yè)資質分為一級、二級、三級;木工作業(yè)分包企業(yè)資質分為一級、二級。28．《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位應當為()辦理意外傷害保險。A、本單位職工B、施工現場人員C、施工現場從事特種作業(yè)的人員D、施工現場從事危險作業(yè)的人員答案：D解析：《建設工程安全生產管理條例》第38條規(guī)定，施工單位應當為施工現場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。29．某招標項目，投標有效期為2013年5月15日，招標人在確定中標人以后，于2013年5月3日只向中標人寄出中標通知書。但是招標人后來想更換中標人，在2013年5月10日又寄出招標人改變中標結果的通知。則下列說法正確的是()。A、招標人有權改變中標結果，并不需要為此承擔任何法律責任B、中標通知書只需要寄給中標人C、招標人應當為擅自改變中標結果依法承擔法律責任D、招標人由于在投標有效期前發(fā)出通知，因此不需要承擔任何責任答案：C解析：中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。中標通知書發(fā)出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。30．關于聯合體承包工程，下列表述正確的是()。A、聯合體組成獨立法人B、聯合體中標的，應資質高的一方與招標人簽訂合同C、聯合體中各單位資質等級不同時，應以資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承包工程D、聯合體各方對承包合同的履行承擔連帶責任答案：D解析：共同承包是指由兩個以上具備承包資格的單位共同組成非法人的聯合體，以共同的名義對工程進行承包的行為?！督ㄖā芬惨?guī)定，共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。31．職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期三年執(zhí)行，用人單位決定解除與李某的勞動合同?？紤]到李某在本單位工作多年，決定向其多支付一個月的額外工資，隨后書面通知了李某。這種勞動合同解除的方式稱為()。A、隨時解除B、預告解除C、經濟性裁員D、刑事性裁員答案：A32．工程總承包單位可以按合同約定或經建設單位同意，直接將相關業(yè)務分包給有相應資質的單位。對此，下列說法中錯誤的是()。A、僅具有設計資質的企業(yè)承接工程總承包項目時，應將項目的施工業(yè)務分包給具有相應資質的施工企業(yè)B、僅具有施工資質的企業(yè)承接工程總承包項目時，應將項目的設計業(yè)務分包給具有相應資質的設計單位C、工程總承包單位可以直接發(fā)包總承包合同涵蓋的其他專業(yè)業(yè)務D、自行實施工程設計的總承包單位不得將主體部分的設計業(yè)務分包給其他單位答案：C解析：僅具有施工資質的工程總承包企業(yè)，應將設計業(yè)務依法分包給具有相應資質的企業(yè);僅具有設計資質的企業(yè)，應將施工業(yè)務分包給具有相應施工資質的企業(yè)自行設計的，不能將主體部分的設計分包;自行施工的，不能將主體部分的施工業(yè)務分包。33．關于聯合體投標，下列不符合《招標投標法》規(guī)定的是()。A、招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，聯合體中至少應有一方具備承擔招標項目的相應能力B、由同一專業(yè)的單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級C、聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同D、招標人不得強制投標人組成聯合體共同投標答案：A解析：《招標投標法》規(guī)定，兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標。聯合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力;34．甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用200萬元，甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規(guī)定期限內不履行設計合同，應該返還給甲()。(2017)A、50萬元B、80萬元C、90萬元D、100萬元答案：C解析：定金。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。50+200×20%=90萬元。參見35．關于向城鎮(zhèn)排水設施排放污水的說法，正確的是()。A、各類施工作業(yè)需要排水的，由施工企業(yè)申請領取排水許可證B、施工作業(yè)排水許可證的有效期，由建設行政主管部門根據工期確定C、城鎮(zhèn)排水主管部門實施排水許可不得收費D、排水戶應當按照實際需要的排水類別、總量排放污水答案：C解析：未取得排水許可證，排水戶不得向城鎮(zhèn)排水設施排放污水。各類施工作業(yè)需要排水的，由建設單位申請領取排水許可證。因施工作業(yè)需要向城鎮(zhèn)排水設施排水的，排水許可證的有效期，由城鎮(zhèn)排水主管部門根據排水狀況確定，但不得超過施工期限。排水戶應當按照排水許可證確定的排水類別、總量、時限、排放口位置和數量、排放的污染物項目和濃度等要求排放污水。36．《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》規(guī)定，項目負責人因其他事務需離開施工現場時，應向()請假。A、工程項目的建設單位B、建筑施工企業(yè)總經理C、建筑施工企業(yè)總工程師D、建筑施工企業(yè)主管副總經理答案：A解析：《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》第11條規(guī)定，項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%。因其他事務需離開施工現場時，應向工程項目的建設單位請假，經批準后方可離開。離開期間應委托項目相關負責人負責其外出時的日常工作。37．按照合同約定，由建設單位采購建筑材料，則下列理解錯誤的是()。A、建設單位應向承包人提供產品合格證明B、建設單位應以書面形式通知承包人，由承包人派人與發(fā)包人共同清點C、由承包人負責檢驗或試驗，檢驗或試驗費用由發(fā)包人承擔D、施工單位負責檢驗或試驗并保證建筑材料符合設計文件和合同要求答案：D解析：《建設工程質量管理條例》施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字;未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。施工單位是按照設計文件和合同要求進行檢驗，而不是保證建筑材料符合設計文件和合同要求。38．如果承包商與建設單位簽約時就解決糾紛的方式選擇了仲裁，則()。A、就沒有權利選擇仲裁委員會B、申請仲裁后就不可以再達成和解了C、仲裁申請人無正當理由不到庭，就視為撤回仲裁D、若對仲裁結果不服，依然可以上訴答案：C解析：仲裁庭可以作出缺席裁決。申請人經書面通知，無正當理由開庭時不到庭或者未經仲裁庭許可中途退庭的，可以視為撤回仲裁申請。39．根據《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產保全申請后.對情況緊急的，最遲在()小時內作出裁定。A、6B、12C、24D、48答案：D解析：《民事訴訟法》規(guī)定，當事人申請訴訟證據保全的，人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在48小時內作出裁定;裁定采取保全措施的，應當立即開始執(zhí)行。40．甲公司根據生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協議。和解協議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協議生效之日起2個月內還清。下列說法中，錯誤的是()。A、甲乙雙方可以將執(zhí)行和解協議提交法院執(zhí)行局B、法院可以依據規(guī)定裁定中止原生效法律文書執(zhí)行C、協議生效2個月后，乙并未履行協議的約定，甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行D、協議生效2個月后，乙并未履行協議的約定，甲應向乙住所地法院提起民事訴訟答案：D解析：A正確。執(zhí)行中當事人可以自愿協商達成和解協議，依法變更生效法律文書確定的權利義務主體、履行標的、期限、地點和方式等內容。B正確。和解協議達成后，有規(guī)定情形的，人民法院可以裁定中止執(zhí)行。C正確，D錯誤。被執(zhí)行人一方不行執(zhí)行和解協議的，申請執(zhí)行人可以申請快復執(zhí)行原生效法律文書，也可以就履行執(zhí)行和解協議向執(zhí)行法院提起訴訟。41．確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用，應包括在()內。A、建設單位編制的工程概算B、建設單位編制的投資估算C、施工單位編制的投標報價D、施工單位編制的工程預算答案：A解析：建設工程安全生產管理條例規(guī)定，施工單位對列入建設工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用，應當用于事故安全防護用具及設施的采購和更新、安全設施的落實、安全生產條件的改善，不得挪作他用。42．某省行政辦公樓工程施工項目公開招標，招標文件規(guī)定了提交投標文件截止時間，則開標時間應為()。A、提交投標文件的同一時間B、提交投標文件第二天的同一時間C、提交投標文件截止時間的同一時間D、提交投標文件有效期內答案：C解析：《招標投標法》規(guī)定，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行;開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。43．甲地的建筑公司和乙地的設備公司訂立了一份模板加工合同，合同約定的解決糾紛的方式為：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院訴訟”。模板到貨后建筑公司未按約定期間付款，設備公司應當采用()項方式解決。A、到甲地申請仲裁B、到乙地申請仲裁C、到甲地訴訟D、到乙地訴訟答案：C解析：當事人在合同當中既約定了仲裁又約定了訴訟的，仲裁協議無效。仲裁協議無效，只能按照約定向被告住所地的人民法院起訴，則C選項正確。44．下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關規(guī)定的是()。A、超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍承攬工程B、以聯營方式使用其他施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及資質證書承攬工程C、子公司使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質證書承攬工程D、分公司使用總公司的營業(yè)執(zhí)照及資質證書承攬工程答案：D解析：《建筑法》規(guī)定：禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。《建設工程質量管理條例》第25條規(guī)定：禁止施工單位超越本單位資質等級許可的業(yè)務范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。禁止施工單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程。A項錯誤，B、C項屬于允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程;D項正確。解答本題時應明確的是：子公司屬于獨立法人，而分公司不屬于法人，分公司屬于法人(總公司)的一部分，故D項正確。45．某工程項目施工合同于2009年6月5日簽訂，該工程的開工報告于2009年6月15日批準，工程于2009年7月10日正式開工。建設單位最遲應當于()前，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。46．甲建筑工程公司委托王某購買一批建筑材料并負責運回到施工工地。在運輸途中發(fā)生了洪水，造成了時間延誤和部分材料損毀。在這種情況下王某()。A、承擔材料毀損的責任B、承擔時間延誤的責任C、承擔全部責任D、不承擔任何責任答案：D解析：該題要求考生掌握合同履行過程中發(fā)生不可抗力時雙方當事人的權利與義務。《民法典》第311條規(guī)定對不可抗力發(fā)生承運人不承擔貨物毀損的責任和時間延誤的后果。47．若建筑設計單位未按建筑工程質量、安全標準進行設計，應受到當地建設行政主管部門的處罰。下列不屬于行政處罰的是()。A、處10萬元以上30萬元以下的罰款B、責令停業(yè)整頓C、降低資質等級D、構成犯罪的，依法追究刑事責任答案：D解析：常見的行政處罰為警告、罰款、沒收違法所得、取消投標資格、責令停止施工、責令停業(yè)整頓、降低資質等級、吊銷資質證書等。48．施工總承包一級企業(yè)的凈資產應在()億元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工總承包企業(yè)為例，2014年11月住房和城鄉(xiāng)建設部經修改后發(fā)布的《建筑企業(yè)資質標準》中規(guī)定，一級企業(yè)凈資產1億元以上;二級企業(yè)凈資產4000萬元以上;三級企業(yè)凈資產800萬元以上49．仲裁委員會的仲裁裁決作出后，當事人應當履行。當一方當事人不履行仲裁裁決時，另一方可按有關規(guī)定向()申請執(zhí)行。A、人民法院B、仲裁委員會C、人民檢察院D、當地人民政府答案：A解析：仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行。50．關于評際委員會成員的義務，下列說法中錯誤的是()。A、評標委員會成員應當客觀公正地履行職務B、評標委員會成員可以私下接觸投標人C、評標委員會成員不得透露對投標文件的評審情況D、評標委員會成員不得透露中標候選人的推薦情況答案：B解析：《招標投標實施條例》規(guī)定：評標委員會成員應當依照招投標法和本條例的規(guī)定，按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，客觀、公正地對投標文件提出意見。招標文件沒有規(guī)定的評標標準和方法不得作為評標依據。評標委員會成員不得私下接觸投標人，不得收受投標人給予的財務或者其他好處，不得向招標人征詢確定中標人的意向，不得接受任何單位或者個人明示或者暗示提出的傾向或者排斥特定投標人的要求。不得有其他不客觀、不公正履行職務的行為。二、多選題1．根據最高法院的司法解釋，發(fā)包人享有合同的解除權，其中正確的是()。A、承包人非法轉包合同的B、承包人未經發(fā)包人同意分包合同的C、不履行合同約定的協助義務的D、提供的建筑材料不符合強制性標準的答案：AB解析：發(fā)包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持:(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;(2)合同約定的期限內沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內仍未完工的;(3)已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的;(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。2．某設計單位違反工程建設強制性標準進行設計，造成工程質量事故，情節(jié)非常嚴重。該設計單位可能受到的行政處罰包括()。A、責令停業(yè)整頓B、降低資質等級C、責令改正，并處以10萬元以上30萬元以下的罰款D、吊銷資質證書答案：ABCD解析：《建設工程質量管理條例》第63條規(guī)定，"違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，責令改正，處10萬元以上30萬元以下的罰款(4)設計單位未按照工程建設強制性標準進行設計的。有以上所列行為，造成工程質量事故的，責令停業(yè)整頓，降低資質等級;情節(jié)嚴重的，，吊銷資質證書;造成損失的，依法承擔賠償責任。3．下列表述中，符合建設工程質量最低保修期限的有()。A、設備安裝和裝修工程，為1年B、供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期C、電氣管線和給排水管道，為2年D、基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限答案：BCD解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期;(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。4．關于勞務派遣的說法，正確的有()。A、勞務派遣的顯著特征是勞動者的聘用與使用分離B、經營勞務派遣業(yè)務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可C、實施勞務派遣的，由用工單位與勞動者訂立勞動合同D、勞務派遣可以在替代性的工作崗位上實施答案：ABD解析：勞務派遣，其實際用工單位提供勞動條件并按照勞務派遣協議支付用工費用的新型用工方式。其顯著特征是勞動者的聘用與使用分離?！秳趧雍贤ā芬?guī)定，勞務派遣單位經營勞務派遣業(yè)務應當具備下列條件(1)注冊資本不得少于人民幣200萬元;(2)有與開展業(yè)務相適應的固定的經營場所和設施;(3)有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的勞務派遣管理制度;(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。經營勞務派遣業(yè)務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可;經許可的，依法辦理相應的公司登記。未經許可，任何單位和個人不得經營勞務派遣業(yè)務。勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬。5．在我國《擔保法》規(guī)定的五種擔保方式中，既允許債務人用自己的財產也可以用第三人財產向債權人提供擔保的方式有()。A、保證B、抵押C、動產質押D、留置答案：BC解析：抵押是指債務人或第三人不轉移對抵押財產的占有，將該財產作為債權的擔保。質押是指債務人或第三人將動產或財產權利移交債權人占有，將該財產或財產權利作為債權的擔保。質押分為動產質押與權利質押。保證必須是第三人提供擔保，留置的財產，一定是合同中對方的財產。定金一定是由合同約定的一方向對方當事人支付。6．在以訴訟方式解決建設工程合同糾紛的過程中，能夠作為證據的有()。A、工程圖紙B、造價鑒定C、律師辯論筆錄D、被告人弟弟的證言答案：ABD解析：根據《民事訴訟法》，證據包括：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數據、證人證言、鑒定結論、勘驗筆錄。對于未經對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料的效力，《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》規(guī)定，對于一方當事人提出的，有其他證據佐證并以合法手段取得的，無疑的試聽資料或者與試聽資料核對無誤的復印件，對方當事人提出異議但沒有足以反駁的證據的，人民法院應當確認其證明力。7．根據《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。A、勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的B、用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷的C、以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的D、用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的答案：CD解析：下列勞動合同無效或者部分無效：(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的;(2)用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的;(3)違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的。對于部分無效的勞動合同，只要不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。勞動合同被確認無效，勞動者已付出勞動的，用人單位應當向勞動者支付勞動報酬。勞動報酬的數額，參照本單位相同或者相近崗位勞動者的勞動報酬確定?！秳趧雍贤ā返?4條規(guī)定，有下列情形之一的，勞動合同終止：(1)勞動合同期滿的;(2)勞動者開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的;(3)勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;(4)用人單位被依法宣告破產的;(5)用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷或者用人單位決定提前解散的;(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。8．關于證據保全，下列說法正確的是()。A、當事人可以在訴訟過程中向人民法院申請保全證據B、人民法院接受證據保全申請后，必須在48小時內作出裁定C、當事人申請證據保全，不必提供擔保D、申請人在人民法院采取保全措施后15日內未提起訴訟或申請仲裁，人民法院應當解除保全答案：AB解析：在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，當事人可以在訴訟過程中向人民法院申請保全證據。利害關系人可以在提起訴訟或者申請仲裁前，向證據所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權的人民法院申請保全證據。當事人申請訴訟證據保全的，人民法院采取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。人民法院接受申請后，對情況緊急的，必須在48小時內作出裁定。利害關系人申請訴前證據保全，人民法院接受申請后，必須在48小時內作出裁定。申請人在人民法院采取保全措施后30日內不依法提起訴訟或者申請仲裁的，人民法院應當解除保全。人民法院進行證據保全，可以要求當事人或者訴訟代理人到場。9．下列關于定金的說法正確的有()。A、債務人履行債務后，定金只能抵作價款B、定金合同自實際交付定金之日起生效C、定金超過主合同標的額的20%，定金合同無效D、給付定金的一方不履行合同的，無權要求返還定金答案：BD解析：《擔保法》規(guī)定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回=可以抵作價款，也可以收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。定金應當以書面形式約定。當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%，超過部分無效。10．關于節(jié)能技術進步的說法，正確的是()。A、利用財政性資金引進循環(huán)經濟重大裝備的，應當制定創(chuàng)新方案，并報有關部門審批B、國家實行固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度C、不符合強制性節(jié)能標準的項目，建設單位不得開工建設D、已經建成的，不得投入生產、使用答案：ABCD解析：A正確，利用財政性資金引進循環(huán)經濟重大技術、裝備的，應當制定消化、吸收和創(chuàng)新方案，報有關主管部門審批并由其監(jiān)督實施;有關主管部門應當根據實際需要建立協調機制，對重大技術、裝備的引進和消化、吸收、創(chuàng)新實行統(tǒng)籌協調，并給予資金支持。B正確，國家實行固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度。C正確、D正確。11．關于施工合同中債權債務的說法，正確的有()。A、對于完成施工任務，建設單位是債務人，施工企業(yè)是債權人B、施工合同中的債務包括完成施工任務和支付工程價款C、對于完成施工任務，建設單位是債權人，施工企業(yè)是債務人D、對于支付工程價款，建設單位是債權人，施工企業(yè)是債務人答案：BC解析：施工合同債是發(fā)生在建設單位和施工單位之間的債。施工合同的義務主要是完成施工任務和支付工程款。對于完成施工任務，建設單位是債權人，施工單位是債務人;對于支付工程款，則相反。12．建設工程竣工驗收應當具備()等條件。A、完整的技術檔案資料和施工管理資料B、工程所用的主要建筑材料、建筑構配件和設備等進場試驗報告C、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件D、已付清所有款項答案：ABC解析：建設工程竣工驗收應當具備下列條件：(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容。(2)有完整的技術檔案和施工管理資料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告。(4)有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件。(5)有施工單位簽署的工程保修書。13．某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是()。A、建設單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格B、施工單位可就采用新工藝增加的費用向建沒單位索賠C、由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任D、只要雙方協商一致且不違反強制性標準，可以變更施工工藝答案：ABD解析：本題考查合同的變更、《建設工程質量管理條例》第28條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料”。本題中建設單位要求采用新的施工工藝的行為，屬施工合同內容變更?！睹穹ǖ洹返?58條規(guī)定：“定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失”?？梢夾選項符合題干要求，是正確選項?！睹穹ǖ洹返?85條規(guī)定：“因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需