2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制通關(guān)提分題庫(考點梳理)

2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制通關(guān)提分題庫(考點梳理)單選題（共60題）1、如果監(jiān)理人根據(jù)檢查或檢驗結(jié)果，確定材料或設(shè)備有缺陷或不符合合同要求，監(jiān)理人可以拒收材料或設(shè)備，相應(yīng)拒付材料和設(shè)備的預(yù)付款，這屬于監(jiān)理人員在費用監(jiān)理中的（）。A.工程計量權(quán)、付款審批權(quán)和付款簽證權(quán)B.工程變更的單價確認權(quán)和變更工程造價的確定權(quán)C.施工索賠事件發(fā)生后的費用審查權(quán)、物價上漲現(xiàn)象發(fā)生時的價格調(diào)整權(quán)D.在質(zhì)量控制、進度控制等工作中的拒付權(quán)、扣款權(quán)【答案】D2、某工程合同價為500萬元，合同價的60％為可調(diào)部分?？烧{(diào)部分，人工費占35％，材料費55％，其余占10％。結(jié)算時，人工費價格指數(shù)增長10％，材料費價格指數(shù)增長20％，其余未發(fā)生變化。按照調(diào)值公式法計算，該工程的結(jié)算工程價款為（）萬元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B3、橋梁的預(yù)應(yīng)力筋不可以采用（）。A.預(yù)應(yīng)力鋼絲B.鋼絞線C.光圓鋼筋D.螺紋鋼筋【答案】C4、各行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的最低資本金比例按以下規(guī)定執(zhí)行，錯誤的是（）A.城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施項目：城市軌道交通項目由25%調(diào)整為20%B.港口、沿海及內(nèi)河航運、機場項目由30%調(diào)整為25%C.公路項目由25%調(diào)整為10%D.房地產(chǎn)開發(fā)項目：保障性住房和普通商品住房項目維持20%不變【答案】C5、為了實現(xiàn)對進度的有效控制，監(jiān)理工程師采取的經(jīng)濟措施是（）。A.建議建設(shè)單位與施工單位協(xié)商，對非施工單位原因造成的應(yīng)急趕工給予合理的趕工費用B.督促施工單位做好施工機械、人員、資金和材料的組織調(diào)度工作C.嚴格控制合同變更，對各方提出的工程變更，監(jiān)理工程師應(yīng)嚴格按照規(guī)定程序進行管理D.加強工程延期和索賠管理【答案】A6、路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于（）mm，路床頂面最后一層壓實后的厚度應(yīng)不小于100mm。A.150B.200C.250D.300【答案】D7、公路工程竣工驗收工程質(zhì)量評分采取加權(quán)平均法計算，其中交工驗收工程質(zhì)量得分權(quán)值為0.2，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)工程質(zhì)量鑒定得分權(quán)值為（），竣工驗收委員會對工程質(zhì)量的評分權(quán)值為0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D8、洞內(nèi)導(dǎo)線，應(yīng)布置成多邊形導(dǎo)線環(huán)。導(dǎo)線邊長在直線段不宜小于（），在曲線段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D9、發(fā)包人在工程量清單中給定暫估價的專業(yè)工程不屬于依法必須招標(biāo)的范圍或未達到規(guī)定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，合同價款調(diào)整的方法是（）。A.按照工程變更價款的確定方法確定價款，并以此取代暫估價，調(diào)整合同價款B.由承包人提出估價書，經(jīng)監(jiān)理人審查并經(jīng)發(fā)包人同意，并以此取代暫估價，調(diào)整合同價款C.由監(jiān)理人與合同雙方當(dāng)事人協(xié)商達成一致，確定新的價格取代暫估價，調(diào)整合同價款D.按照發(fā)包人要求的方法確定新的暫估價并以此取代原暫估價，調(diào)整合同價款【答案】A10、施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位應(yīng)按（）的工程項目劃分進行工程質(zhì)量的檢驗和評定。A.相同B.不同C.類似D.部分相同【答案】A11、按照瀝青路面氣候分區(qū)的條件綜合選擇瀝青的標(biāo)號，對夏季溫度高、高溫時間長的地區(qū)，宜采用（）的瀝青，也可提高一個高溫氣候分區(qū)選用瀝青等級。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A12、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預(yù)制裝配式施工法【答案】A13、根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》，下列選項中，屬于必須招標(biāo)范圍的是（）。A.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的B.監(jiān)理服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的C.重要物資、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的D.勘察服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的【答案】B14、評價圍巖穩(wěn)定程度最直接、最重要的指標(biāo)是（）。A.巖石堅硬程度B.巖體完整程度C.地下水狀態(tài)D.基本質(zhì)量指標(biāo)【答案】B15、所謂“三級”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項目部——施工隊——施工班組B.施工隊——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項目部——施工班組【答案】D16、網(wǎng)絡(luò)計劃中，（）是指在不影響任何一個緊后工作的最遲開始時間的條件下，工作所擁有的最大機動時間。A.時間間隔B.總時差C.自由時差D.時距【答案】B17、關(guān)于路基冬期施工的說法不正確的是（）。A.填筑路堤應(yīng)按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%B.當(dāng)填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應(yīng)停止填筑C.冬期過后應(yīng)對填方路堤進行補充壓實D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應(yīng)停止開挖，待冬期過后再進行施工【答案】A18、對于橋梁工程混凝土配合比設(shè)計，高性能混凝土中粗集料其壓碎指標(biāo)應(yīng)不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D19、環(huán)境影響報告書應(yīng)當(dāng)由（）編制。A.建設(shè)單位B.環(huán)境影響評價機構(gòu)C.環(huán)境保護行政主管部門D.具有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境影響評價機構(gòu)【答案】D20、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的，應(yīng)當(dāng)將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員（）管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。A.統(tǒng)一B.分工管理C.互帶D.分別【答案】A21、概預(yù)算編制中，屬于人工費的是（）。A.架子工工資B.材料采購人員工資C.駕駛施工機械人員工資D.施工管理人員工資【答案】A22、承包人在有延期理由的情況下，應(yīng)在發(fā)生此類事件的（）天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出延期意向通知書，并向業(yè)主遞交延期意向通知書的副本，才真正具有延期申請的資格。A.7B.14C.21D.28【答案】D23、（）是表示其物理力學(xué)性能及耐久性的一個綜合指標(biāo)，所以工程實際往往把它作為檢測噴射混凝土質(zhì)量的重要指標(biāo)。A.抗壓強度B.抗拉強度C.疲勞強度D.黏結(jié)強度【答案】A24、企業(yè)要定期進行質(zhì)量管理體系審核與評審，下列說法錯誤的是（）。A.對體系要素進行審核、評價，確定其合規(guī)性B.對運行中出現(xiàn)的問題采取糾正措施，對體系的運行進行管理，保持體系的有效性C.評價質(zhì)量管理體系對環(huán)境的適應(yīng)性D.對體系結(jié)構(gòu)中不適應(yīng)的要素采取改進措施【答案】A25、橋臺的臺身砌筑砂漿或澆筑混凝土的強度達到設(shè)計強度的（）以上且背墻的防、排水滿足設(shè)計要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】C26、預(yù)防洞口坍塌措施，不符合規(guī)定的是（）A.按設(shè)計要求進行邊坡仰坡放線，自上而下逐段開挖，不得掏底開挖或上下重疊開挖B.宜采用深眼大爆破開挖邊（仰）坡C.洞口支擋工程應(yīng)結(jié)合土石方開挖一并完成D.清除洞口上方可能滑塌的表土、樹木及危石等【答案】B27、（）是決定混凝土強度和耐久性的主要因素，選用水灰比不得超過有關(guān)規(guī)范規(guī)定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.減水劑D.用水量【答案】B28、施工現(xiàn)場日常安全監(jiān)理實施程序正確的是（）A.召開專題監(jiān)理例會→發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→簽發(fā)工程停工令→向建設(shè)主管部門報告B.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→召開專題監(jiān)理例會→向建設(shè)主管部門報告→簽發(fā)工程停工令C.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→簽發(fā)工程停工令→召開專題監(jiān)理例會→向建設(shè)主管部門報告D.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→召開專題監(jiān)理例會→簽發(fā)工程停工令→向建設(shè)主管部門報告【答案】D29、關(guān)于施工安全風(fēng)險評估報告中隱患排查治理，對于重大事故隱患，施工單位應(yīng)當(dāng)在確定后（）個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備，其中涉及民爆用品、危險化學(xué)品及特種設(shè)備等重大事故隱患的，還應(yīng)向相應(yīng)的主管部門報備。A.1B.2C.3D.5【答案】D30、承包人接受索賠處理結(jié)果的，發(fā)包人應(yīng)在作出索賠處理結(jié)果答復(fù)后（）天內(nèi)完成賠付。A.21B.28C.35D.42【答案】B31、李某每年年末存入銀行10000元，連續(xù)存入5年，到第5年末一次還本付息，如果存款年利率為8％，第五年末可得款為（）。A.58666元B.61000元C.56000元D.62000元【答案】A32、以下關(guān)于暫列金額的特點，說法錯誤的是（）A.發(fā)生項目的不確定性B.發(fā)生金額的不確定性，可能與實際情況有較大差距C.暫列金額中的項目具體由誰承擔(dān)，事先確定D.它們是某些新增的附屬工程、零星工程等變更工程，也可能是提供貨物、材料、設(shè)備或勞務(wù)等工作C選項錯誤，暫列金額中的項目具體由誰承擔(dān)，事先并不確定，可能由承包人承擔(dān)，也可能由特殊分包人或其他第三者承擔(dān)。【答案】C33、個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領(lǐng)導(dǎo)失誤【答案】B34、對于上臺階開挖，每循環(huán)進尺，Ⅲ級圍巖宜不大于（）。A.2榀鋼架間距B.1榀鋼架間距C.3mD.5m【答案】C35、施工前應(yīng)由（）對控制性樁點進行現(xiàn)場交樁，并應(yīng)在復(fù)測原控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)施工需要適當(dāng)加密、優(yōu)化，建立施工測量控制網(wǎng)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.勘察設(shè)計單位D.施工單位【答案】C36、產(chǎn)品的生產(chǎn)成本一般會隨著功能水平的提高（）。A.增加B.下降C.不變D.無法判斷【答案】A37、項目資本金可以用貨幣出資也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、資源開采權(quán)作價出資，除國家對采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定外，其比例不得超過項目資本金總額（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C38、以下屬于環(huán)保工程監(jiān)理的主要任務(wù)的是（）。A.對工程建設(shè)過程中，污染環(huán)境、破壞生態(tài)的行為進行監(jiān)督管理B.防止或減少施工過程污染物排放和生態(tài)破壞C.實現(xiàn)污染物達標(biāo)排放或符合生態(tài)保護要求D.對工程的環(huán)保配套設(shè)施進行施工監(jiān)理【答案】D39、關(guān)于凈現(xiàn)值的說法錯誤的是（）。A.對于單個的獨立方案而言，當(dāng)NPV≥0時，則認為方案是可取的B.對于多個方案，則不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個方案時，應(yīng)選NPV值中最大的C.在費用（成本）相同時，可使用凈現(xiàn)值進行比較D.折現(xiàn)率越大，其凈現(xiàn)值越小【答案】C40、（）建造懸臂與連續(xù)體系梁橋時，不需要在河道（海水）中搭設(shè)支架，而直接從已建墩臺頂部逐段向跨徑方向延伸施工，每延伸一段就施加預(yù)應(yīng)力，使其與成橋部分聯(lián)結(jié)成整體。A.平衡懸臂施工法B.有支架施工法C.逐跨頂推施工法D.活動支架法【答案】A41、簽訂合同協(xié)議書后（）天之內(nèi)，承包人向監(jiān)理人報送施工進度計劃和施工方案說明。A.7B.14C.28D.30【答案】C42、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D43、根據(jù)過程監(jiān)測所得到的信息對過程進行控制，例如應(yīng)用SPC（統(tǒng)計過程控制）控制過程輸出（即產(chǎn)品）的關(guān)鍵特性，使過程穩(wěn)定受控活動屬于（）。A.過程策劃（P）B.過程實施（D）C.過程監(jiān)測（C）D.過程改進（A）【答案】B44、利用一種樹形決策網(wǎng)絡(luò)來描述與求解風(fēng)險型決策問題的方法是（）。A.決策樹法B.蒙特卡洛法C.盈虧平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A45、關(guān)于挖孔灌注樁施工技術(shù)要求的說法，正確的是（）。A.孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于300mm的護圈B.挖孔施工時，相鄰兩樁孔可同時開挖C.采用混凝土護壁支護的樁孔，全部挖完后再護壁D.樁孔直徑應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定，孔壁支護可以占用樁徑尺寸【答案】A46、鉆孔泥漿應(yīng)始終高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B47、履約擔(dān)保金額一般為10%簽約合同價,履約擔(dān)保的現(xiàn)金比例一般不超過簽約合同價的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】A48、運營費用中的養(yǎng)護管理費一般按公路等級，依據(jù)交通運輸主管部門上年度每公里養(yǎng)護管理支出的平均值綜合計算,大中修及技術(shù)改造一般按通車后每隔6~8年左右進行一次，每次大中修及技術(shù)改造的費用按工程建設(shè)投資額的（）左右計算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C49、上路床厚度為0.3m，下路床厚度在輕、中及重交通公路為（）m，特重、極重交通公路為（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A50、對于瀝青路面施工階段質(zhì)量控制，熱拌瀝青混合料面層混合料的壓實，（）應(yīng)采用鋼輪壓路機或振動壓路機（靜壓）。A.初壓B.復(fù)壓C.終壓D.以上均是【答案】A51、在品質(zhì)工程評價標(biāo)準(zhǔn)中，不設(shè)分值的是（）。A.基本要求B.評價指標(biāo)C.加分指標(biāo)D.總體評價【答案】D52、生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照規(guī)定對從業(yè)人員、被派遣勞動者、實習(xí)學(xué)生進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，或者未按照規(guī)定如實告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項，責(zé)令限期改正，可以處（）以下的罰款A(yù).五萬元B.三萬元C.四萬元D.二萬元【答案】A53、若甲路段瀝青混凝土面層的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為55.2（擺值），標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.13（擺值）；乙路段的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為60.8（擺值），標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.27（擺值）。則這兩個路段面層抗滑穩(wěn)定性比較結(jié)果，正確的是（）。A.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段好B.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段差C.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性與乙路段相同D.無法比較這兩路段面層抗滑穩(wěn)定性的優(yōu)劣【答案】B54、施工過程中，監(jiān)理人員在巡視檢查時發(fā)現(xiàn)某工程部位已出現(xiàn)了質(zhì)量缺陷萌芽狀態(tài)，監(jiān)理工程師應(yīng)（）。A.制止施工單位行為，指令施工單位立即修復(fù)處理B.指令施工單位立即停工C.指令施工單位立即停工處理，并報告建設(shè)單位D.指令施工單位立即查明缺陷產(chǎn)生的原因，根據(jù)原因酌情處理【答案】A55、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應(yīng)不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B56、發(fā)包人在工程量清單中給定暫估價的材料、工程設(shè)備和專業(yè)工程屬于依法必須招標(biāo)的范圍并達到規(guī)定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，需要將（）列入合同價格。A.中標(biāo)金額與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金等B.經(jīng)監(jiān)理工程師確認的材料、工程設(shè)備的價格與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金C.經(jīng)估價的專業(yè)工程與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金D.承包人所報告的專業(yè)工程與工程量清單中所列的暫估價的金額差以及相應(yīng)的稅金【答案】A57、低溫期施工宜采用（）。A.普通型水泥B.早強型水泥C.礦渣硅酸鹽水泥D.粉煤灰硅酸鹽水泥【答案】B58、施工單位應(yīng)進行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。A.二級公路填石路堤B.三級公路填土路堤C.特殊路基D.四級公路土石路堤【答案】B59、在索賠事件影響結(jié)束后的（）天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書。A.14B.25C.28D.30【答案】C60、某建設(shè)項目的投資收益率為R，本行業(yè)的基準(zhǔn)（或平均）投資收益率為Rc。當(dāng)R≥Rc時，則該項目在經(jīng)濟上是（）。A.可以考慮接受B.不可行C.增加投資后可行D.無法確定是否可行【答案】A多選題（共30題）1、關(guān)于瀝青混凝土路面施工時選用瀝青的說法，正確的有（）。A.在夏季溫度高且持續(xù)時間長的地區(qū)修建高速公路，宜采用稠度大、黏度大的瀝青B.對日溫差、年溫差大的地區(qū)，宜選用針入度指數(shù)小的瀝青C.對旅游公路應(yīng)選用黏度較小的瀝青等級。D.汽車荷載剪應(yīng)力大的路面結(jié)構(gòu)層，宜選用稠度大、黏度大的瀝青E.服務(wù)區(qū)、停車場等行車速度慢的路段，宜采用黏度大的瀝青【答案】ACD2、毛某訴張明房屋糾紛一案，經(jīng)某中級人民法院一審判決后，毛某不服，但沒有上訴，而是于收到判決書20日后，向該省高級人民法院申請再審。該省高級人民法院接到其再審申請后，經(jīng)審查，認為該判決確有錯誤，遂指令作出生效判決的中級人民法院再審。該中級人民法院裁定撤銷原判決，決定按二審程序?qū)υ摪高M行再審，同時，要求毛某在接到通知一周內(nèi)向法院交納案件受理費。下列說法正確的是：A.毛某可以向作出生效判決的法院的上級法院提出再審申請B.中級人民法院應(yīng)該適用第一審程序?qū)徖碓撛賹彴讣﨏.該中級人民法院在接到再審指令之后，應(yīng)當(dāng)作出裁定，中止原判決的執(zhí)行，而不是裁定撤銷原判決D.再審案件一律免交案件受理費，所以再審法院要求毛某交納案件受理費沒有法律依據(jù)【答案】ABC3、以下對于安全生產(chǎn)方針的解讀，正確的是（）A.“安全第一”是安全生產(chǎn)方針的原則和目標(biāo)B.“安全第一”指的是安全比質(zhì)量重要C.“預(yù)防為主”指的是事先預(yù)防所有事故的發(fā)生D.“預(yù)防為主”指的是事先控制不可接受的危險，控制事故的發(fā)生頻率和嚴重程度E.“綜合治理”是落實安全第一、預(yù)防為主的手段和方法【答案】AD4、分項工程應(yīng)按照（）等項目分別檢查。A.基本要求B.關(guān)鍵項目C.外觀質(zhì)量D.原材料質(zhì)量E.質(zhì)量保證資料【答案】AC5、橋梁附屬設(shè)施包括（）。A.伸縮縫B.支座系統(tǒng)C.橋面鋪裝D.橋跨結(jié)構(gòu)E.防撞欄桿【答案】AC6、下列情形，不宜采用滑模攤鋪機進行攤鋪的是（）。A.上坡的縱坡大于5％的路段B.下坡的縱坡大于6％的路段C.轉(zhuǎn)彎半徑80m的路段D.超高超過7％的路段E.轉(zhuǎn)彎半徑40m的路段【答案】ABD7、人民法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定，如果被執(zhí)行人或其財產(chǎn)不在我國領(lǐng)域內(nèi)，應(yīng)如何執(zhí)行？()A.只能通過人民法院請求外國法院承認和執(zhí)行B.可由當(dāng)事人直接向有管轄權(quán)的外國法院申請承認和執(zhí)行C.當(dāng)事人只能向人民法院提出執(zhí)行請求，由人民法院以司法協(xié)助形式，請求外國法院承認和執(zhí)行D.經(jīng)當(dāng)事人請求，可由人民法院依我國締結(jié)或參加的國際條約的約定，或按互惠原則，請求外國法院承認和執(zhí)行【答案】BD8、下列關(guān)于基層混合料人工攤鋪與碾壓說法正確的有（）。A.混合料拌和均勻后，應(yīng)及時用平地機初步整型B.在復(fù)平的路段上，應(yīng)用拖拉機、平地機或輪胎壓路機快速碾壓一遍C.應(yīng)用平地機再整型一次，應(yīng)將低處料直接刮出路外，嚴禁形成薄層貼補現(xiàn)象D.在整型過程中，嚴禁任何車輛通行，并禁止出現(xiàn)粗細集料離析現(xiàn)象E.應(yīng)根據(jù)路寬、壓路機的輪寬和輪距的不同，制訂碾壓方案，使各部分碾壓到的次數(shù)盡量相同，路面的兩側(cè)宜多壓2～3遍【答案】A9、施工環(huán)境監(jiān)理的工作范圍應(yīng)包括（）。A.工程施工區(qū)域B.工程附近流域C.工程附近山體D.工程附近居住區(qū)E.工程環(huán)境影響區(qū)域【答案】A10、施工單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)包括（）。A.在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，并不得轉(zhuǎn)包或者違法分包工程B.對建設(shè)工程的施工質(zhì)量負責(zé)C.不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料D.必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗制度E.提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須真實、準(zhǔn)確【答案】ABCD11、以下關(guān)于仰拱的說法，正確的是（）。A.應(yīng)控制仰拱到掌子面的距離B.初期支護噴射混凝土不得與仰拱混凝土襯砌一次澆筑C.超前距離不宜大于拱墻襯砌澆筑循環(huán)長度的2倍D.應(yīng)一次整幅澆筑成形，也可左右半幅分次澆筑E.仰拱填充、墊層混凝土的強度達到設(shè)計強度的100％后，方可允許運渣車輛通行【答案】ABC12、根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，適用專屬管轄的訴訟案件有：A.因船舶原油泄漏造成污染的案件B.因不動產(chǎn)糾紛提起的案件C.因登記糾紛提起的案件D.因港口作業(yè)發(fā)生糾紛的案件【答案】ABD13、隧道圍巖基本分級所考慮的因素有（）。A.巖石堅硬程度B.巖石完整程度C.基本質(zhì)量指標(biāo)（BQ）D.地下水出水狀況E.初始地應(yīng)力狀態(tài)【答案】ABC14、下列選項中，應(yīng)開展施工安全風(fēng)險評估的橋梁工程有（）。A.多跨或跨徑大于40m的石拱橋B.跨徑大于或等于140m的梁式橋C.特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程D.跨徑大于1000m的懸索橋E.跨徑大于240m的斜拉橋【答案】ABCD15、圍巖的工程性質(zhì)，說法正確的是()。A.圍巖的工程性質(zhì)一般包括物理性質(zhì)、水理性質(zhì)和力學(xué)性質(zhì)B.對圍巖穩(wěn)定性最有影響的是力學(xué)性質(zhì)C.對圍巖穩(wěn)定性最有影響的是水理性質(zhì)D.對圍巖穩(wěn)定性最有影響的是物理性質(zhì)E.力學(xué)性質(zhì)，即圍巖抵抗變形和破壞的性能【答案】AB16、對于隧道工程施工中通風(fēng)、防塵及防有害氣體，說法錯誤的有（）。A.隧道施工獨頭掘進長度超過150m時應(yīng)采用機械通風(fēng)B.隧道施工通風(fēng)應(yīng)納入工序管理，由專人負責(zé)C.隧道施工通風(fēng)應(yīng)能提供洞內(nèi)各項作業(yè)所需要的最小風(fēng)量，風(fēng)速不得大于5m/sD.全斷面開挖時風(fēng)速不得小于0.1m/s，導(dǎo)洞內(nèi)風(fēng)速不得小于0.25m/sE.通風(fēng)機應(yīng)裝有保險裝置，發(fā)生故障時應(yīng)自動停機【答案】CD17、施工總體部署主要包括（）。A.施工管理機構(gòu)B.項目目標(biāo)C.施工段及項目劃分D.施工平面布置E.施工方法與施工機械【答案】ABC18、安全生產(chǎn)費用保障制度是指施工單位對安全生產(chǎn)費用必須用于（）。A.施工安全防護用具及設(shè)施的采購和更新B.安全施工措施的落實C.工傷保險費用D.安全生產(chǎn)條件的改善E.安全績效的發(fā)放【答案】ABD19、下列關(guān)于安全標(biāo)志的設(shè)置說法正確的有（）。A.安全標(biāo)志只包括禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志和提示標(biāo)志三類B.標(biāo)志應(yīng)采用堅固耐用的材料制作C.標(biāo)志可設(shè)在門、窗、架等可移動的物體上D.沿線各交叉口應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志E.經(jīng)常檢查標(biāo)志的狀態(tài)，保持清潔醒目、完整無損【答案】BD20、下列選項中，屬于總體施工進度計劃內(nèi)容的有（）。A.工程項目的合同工期B.不同季節(jié)及氣溫條件下各項工程的時間安排C.完成各單位工程及各施工階段所需要的工期D.各單位工程及各施工階段需要完成的工程量及現(xiàn)金流動估算E.各單位工程及各施工階段所需要配備的人力和機械數(shù)量【答案】ACD21、根據(jù)《公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則》，公路工程竣工驗收應(yīng)具備的條件有（）。A.通車試運營2年以上B.各參建單位已按交通運輸部規(guī)定的內(nèi)容完成各自的工作報告C.監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)已按交通運輸部規(guī)定的“公路工程質(zhì)量鑒定辦法”對工程質(zhì)量檢測鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報告E