買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)精選一篇

第頁(yè)共頁(yè)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)精選一篇近日，住建部和國(guó)家工商總局結(jié)合發(fā)布了新版《商品房買(mǎi)賣(mài)合同示范文本》，在新版預(yù)售合同中，就銷(xiāo)售備案、補(bǔ)充協(xié)議、信息保護(hù)等問(wèn)題作出明確規(guī)定，針對(duì)開(kāi)發(fā)商“一房多賣(mài)”、返本銷(xiāo)售、樓盤(pán)爛尾、未履行保修義務(wù)等問(wèn)題作出引導(dǎo)，有效保護(hù)購(gòu)房者的合法權(quán)益。一、引導(dǎo)開(kāi)發(fā)商作出承諾，制止售后包租、返本銷(xiāo)售從立法、合同的角度進(jìn)展了明確，加大了保護(hù)買(mǎi)受人知情權(quán)的力度，既引導(dǎo)開(kāi)發(fā)商以誠(chéng)經(jīng)營(yíng)，又明確了如開(kāi)發(fā)商違背自身承諾而應(yīng)承當(dāng)?shù)倪`約責(zé)任，更好的保護(hù)了購(gòu)房者的合法權(quán)益。二、預(yù)售資金監(jiān)管，防止?fàn)€尾樓工程增加了舊版本中沒(méi)有的商品房預(yù)售資金監(jiān)管條款，以促使開(kāi)發(fā)商積極完成工程建立，防止開(kāi)發(fā)商將建立資金挪作他用及爛尾樓出現(xiàn)而給購(gòu)房者造成宏大損失的法律風(fēng)險(xiǎn)。三、提醒購(gòu)房者先驗(yàn)房，驗(yàn)收合格再收房新版本增加先驗(yàn)房、驗(yàn)收合格再收房的合同條款，改變了長(zhǎng)期以來(lái)的先交房再驗(yàn)收的交易慣例，表達(dá)了保護(hù)購(gòu)房者接收到合格房屋的權(quán)利，同時(shí)降低了購(gòu)房者的____本錢(qián)，進(jìn)步了購(gòu)房者的合同地位。四、開(kāi)發(fā)商未履行保修義務(wù)，消費(fèi)者可自行維修由開(kāi)發(fā)商承當(dāng)費(fèi)用某些開(kāi)發(fā)商在交房后便將協(xié)調(diào)、保修責(zé)任交給物業(yè)公司，而物業(yè)公司又經(jīng)常出現(xiàn)維修拖延、推諉等情況，這給購(gòu)房者造成了諸多不便及損失。通過(guò)本條的約定，開(kāi)發(fā)商將無(wú)法置身事外，而需自己履行維修責(zé)任，購(gòu)房者_(dá)___將更加便捷。五、催促開(kāi)發(fā)商30日內(nèi)進(jìn)展銷(xiāo)售備案這既保護(hù)了購(gòu)房者的知情權(quán)與選擇權(quán)，又預(yù)防了因開(kāi)發(fā)商在簽訂合同后不及時(shí)辦理備案手續(xù)而出現(xiàn)的“一房多賣(mài)”等嚴(yán)重?fù)p害購(gòu)房者合法權(quán)益的情況發(fā)生。六、保護(hù)買(mǎi)受人信息，不得對(duì)外披露以合同方式保護(hù)了買(mǎi)受人的個(gè)人隱私，使購(gòu)房者走出受、短信騷擾而投訴無(wú)門(mén)的為難境地；同時(shí)加大了開(kāi)發(fā)商的法律責(zé)任，防止其濫用購(gòu)房者信息而給購(gòu)房者造成困擾和損失。七、開(kāi)發(fā)商不能通過(guò)補(bǔ)充協(xié)議減輕自己的責(zé)任新合同文本將改變購(gòu)房者的弱勢(shì)合同地位，合同中假設(shè)存在不合理的加重購(gòu)房者責(zé)任、排除購(gòu)房者主要權(quán)利或開(kāi)發(fā)商減輕、免除自身應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任，將均視為無(wú)效，仍以主合同為準(zhǔn)。綜上，新修訂的預(yù)售合同示范文本主要是在平等維護(hù)買(mǎi)賣(mài)雙方合法權(quán)利、明確雙方義務(wù)的根底上，更加注重買(mǎi)受____益的保障，對(duì)簽訂合同過(guò)程中容易無(wú)視的問(wèn)題進(jìn)展提示，引導(dǎo)買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)合同重要事項(xiàng)作出承諾和告知，細(xì)化了買(mǎi)賣(mài)雙方的違約責(zé)任，增強(qiáng)了合同的適用性和可操作性。賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：姓名:__________________(身份證號(hào)碼)：_____________________________地址：________________________聯(lián)絡(luò)：________________________買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：姓名：__________________(身份證號(hào)碼)：_____________________________地址：__________________________聯(lián)絡(luò)：_______________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、誠(chéng)信、協(xié)商一致的根底上，就乙方向甲方購(gòu)置私有住房簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。第一條、各方承諾及保證甲方承諾并保證：擁有座落于____________房屋的所有權(quán)，該項(xiàng)所有權(quán)是完好的，不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、承租權(quán)等權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。將誠(chéng)信履行本合同書(shū)的項(xiàng)下的合同義務(wù)。乙方承諾并保證：將誠(chéng)信履行本合同書(shū)的項(xiàng)下的合同義務(wù)。〔甲方：乙方：〕第二條、標(biāo)的物甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋〔毛坯〕座落于__________________________，建筑面積平方米，所售房屋所有權(quán)證號(hào)〔總房產(chǎn)證〕為，土地使用權(quán)獲得方式為，土地使用權(quán)證號(hào)為_(kāi)_____，土地使用權(quán)________年。第三條、價(jià)款本合同書(shū)第二條項(xiàng)下標(biāo)的物全部計(jì)價(jià)為人民幣_(tái)______元。第四條、交付與支付1、本合同書(shū)簽訂時(shí)，甲方向乙方交付房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)和全部門(mén)鎖鑰匙、電費(fèi)、自來(lái)水費(fèi)等交費(fèi)證件，并將費(fèi)用結(jié)清。2、本合同書(shū)簽訂〔并由雙方履行了第1款義務(wù)〕后_____天內(nèi)，乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式：。第五條、所有權(quán)轉(zhuǎn)移特別約定各方確認(rèn)：本合同書(shū)項(xiàng)下標(biāo)的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。第六條、協(xié)助義務(wù)在乙方確定的時(shí)間，甲方應(yīng)配合乙方辦理房屋所有權(quán)證和土地使用權(quán)證的過(guò)戶(hù)手續(xù)至乙方名下，包括但不僅限于根據(jù)登記部門(mén)的要求另行簽訂合同文書(shū)、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費(fèi)用。甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。七、違約責(zé)任1、因甲方違背本合同書(shū)第一條所有權(quán)瑕疵產(chǎn)權(quán)共有、擔(dān)保責(zé)任而導(dǎo)致乙方主動(dòng)或被動(dòng)參與訴訟〔仲裁〕等爭(zhēng)議解決程序，甲方須承當(dāng)乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。2、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方，每逾期一天，按照購(gòu)房總價(jià)的3‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同，由甲方向乙方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。3、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，每逾期一天，按照購(gòu)房總價(jià)的39;3‰支付違約金，逾期達(dá)一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，由乙方向甲方支付總房?jī)r(jià)20%的違約金。4、甲方如不能及時(shí)履行本合同書(shū)第六條協(xié)助義務(wù)，應(yīng)繼續(xù)履行該項(xiàng)義務(wù)。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄讷@得房屋所有權(quán)證的，乙方有權(quán)追究甲方違約責(zé)任，每逾期____日，甲方應(yīng)按總房款的3‰向買(mǎi)方支付滯納金，逾期超過(guò)____日，乙方有權(quán)解除合同或根據(jù)本合同懇求法院強(qiáng)迫履行過(guò)戶(hù)手續(xù)。假設(shè)因此導(dǎo)致乙方解除合同，甲方應(yīng)向乙方退還總房款、裝修費(fèi)用及支付總房款20%的違約金。5、甲乙雙方違背本合同書(shū)其他約定的，依法承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決方法〔甲方：乙方：〕本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。九、雜項(xiàng)規(guī)定1、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。甲方〔簽名或蓋章〕：乙方〔簽名或蓋章〕：簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日甲方：_______________________乙方：_______________________甲乙雙方本著利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原那么，經(jīng)友好協(xié)商就乙方試銷(xiāo)_________產(chǎn)品達(dá)成如下協(xié)議。一、試銷(xiāo)地區(qū)及期限甲方同意乙方在_________地區(qū)對(duì)_________產(chǎn)品進(jìn)展試銷(xiāo)推廣，試銷(xiāo)期限為本協(xié)議簽定之日起_________個(gè)月。二、試銷(xiāo)價(jià)格試銷(xiāo)期內(nèi)甲方以_________元／套的價(jià)格供貨給乙方，此價(jià)格不含安裝費(fèi)及稅率，如需開(kāi)普通稅票另加_________％的稅金。三、試銷(xiāo)的根底條件〔1〕乙方注重產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)同甲方產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)理念；〔2〕乙方提供不少于_________面積的貨柜用于甲方產(chǎn)品的集中展示；〔3〕乙方組織不少于______人的專(zhuān)職人員〔含營(yíng)業(yè)員，業(yè)務(wù)員，技術(shù)員〕負(fù)責(zé)甲方產(chǎn)品的推廣工作，首批進(jìn)貨不低于______套四、甲方的義務(wù)〔1〕試銷(xiāo)期間甲方向乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品知識(shí)，安裝技術(shù)的培訓(xùn)支持；〔2〕免費(fèi)向乙方提供必要的產(chǎn)品宣傳資料，宣傳噴畫(huà)；〔3〕根據(jù)乙方的進(jìn)貨量，合理安排產(chǎn)品顏色。五、甲方的權(quán)利〔1〕要求乙方按甲方的規(guī)定集中展示產(chǎn)品；〔2〕規(guī)定乙方所售甲方產(chǎn)品的市場(chǎng)最低限價(jià)權(quán)；〔3〕要求乙方按甲方規(guī)定的最低進(jìn)貨量訂購(gòu)產(chǎn)品。六、乙方的義務(wù)〔1〕按甲方規(guī)定的最低進(jìn)貨量訂購(gòu)產(chǎn)品；〔2〕自本協(xié)議簽定之日起按協(xié)議的價(jià)格支付貨款；〔3〕按甲方的規(guī)定面積集中展示甲方產(chǎn)品；〔4〕不在甲方產(chǎn)品集中展示區(qū)展示與甲方產(chǎn)品相類(lèi)似的非甲方產(chǎn)品及宣傳物品；〔5〕指定專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)甲方產(chǎn)品的推廣；〔6〕配合甲方開(kāi)展各項(xiàng)促銷(xiāo)活動(dòng)。七、乙方的權(quán)利〔1〕試銷(xiāo)期后優(yōu)先獲得甲方代理權(quán)；〔2〕在不違背最低銷(xiāo)售價(jià)的前提下自主定價(jià)；〔3〕獲得甲方對(duì)其業(yè)務(wù)員，施工技術(shù)員的各項(xiàng)培訓(xùn)；〔4〕試銷(xiāo)期后如乙方經(jīng)過(guò)積極推廣后產(chǎn)品仍出現(xiàn)嚴(yán)重滯銷(xiāo)情況，且經(jīng)甲方調(diào)查屬實(shí)，在乙方?jīng)]違背甲方所定價(jià)格政策及貨物完好的情況下，乙方可向甲方申請(qǐng)退貨，甲方收到產(chǎn)品后兩個(gè)月內(nèi)將貨款返還乙方。八、本協(xié)議附件〔1〕產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；〔2〕產(chǎn)品專(zhuān)利報(bào)告；〔3〕支持用品表；〔4〕代理申請(qǐng)書(shū)；〔5〕代理商價(jià)格體系。九、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效。甲方〔蓋章〕：____________乙方〔蓋章〕：____________簽約代表〔簽字〕：________簽約代表〔簽字〕：_________________年______月_____日_________年______月_____日簽訂地點(diǎn)：________________簽訂地點(diǎn)：________________附件〔1〕產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告〔略〕〔2〕產(chǎn)品專(zhuān)利報(bào)告〔略〕〔3〕支持用品表〔略〕〔4〕代理申請(qǐng)書(shū)〔略〕建筑工業(yè)用品買(mǎi)賣(mài)合同出賣(mài)人：________________________________買(mǎi)受人：________________________________合同編號(hào)：______________________________簽定地點(diǎn)：_______________________________簽訂時(shí)間：______________________________第一條標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交〔提〕貨時(shí)間標(biāo)的名稱(chēng)牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)消費(fèi)廠(chǎng)家計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額交〔提〕貨時(shí)間及數(shù)量合計(jì)合計(jì)人民幣金額〔大寫(xiě)〕〔注：空格如不夠用，可以另接〕第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第三條出賣(mài)人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：第四條包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供給與回收：第五條隨機(jī)的必備品、配件、工具數(shù)量及供給方法：第六條合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：第七條標(biāo)的物所有權(quán)自時(shí)起轉(zhuǎn)移，但買(mǎi)賣(mài)人未履行支付價(jià)款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于所有。第八條交〔提〕貨方式、地點(diǎn)：第九條運(yùn)輸方式及到達(dá)站〔港〕和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第十條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：第十一條成套設(shè)備的安裝與調(diào)試：第十二條結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn)：第十三條擔(dān)保方式〔也可另立擔(dān)保合同〕：第十四條本合同解除的條件：第十五條違約責(zé)任：第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下地--種方式解決；〔一〕提交--仲裁委員會(huì)仲裁；〔二〕依法向人民法院起訴。第十七條本合同子--起生效。第十八條其他約定事項(xiàng)：出賣(mài)人：_______買(mǎi)受人：_______鑒〔公〕證意見(jiàn)：_______出賣(mài)人〔章〕：_______買(mǎi)受人〔章〕：_______住所：_______住所：_______法定代表人：_______法定代表人：_______委托代理人：_______委托代理人：_______：_______：_______：_______：_______開(kāi)戶(hù)銀行：_______開(kāi)戶(hù)銀行：_______鑒〔公〕證機(jī)關(guān)〔章〕經(jīng)辦人：______________年_______月_______日賬號(hào)：_______賬號(hào)：_______郵政編碼：_______郵政編碼：_______注：該合同文本由漯河市工商局合同科提供。(一)房屋買(mǎi)賣(mài)未采用書(shū)面形式。法律規(guī)定《城市房地產(chǎn)管理法》第四十一條規(guī)定：“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面轉(zhuǎn)讓合同，合同中應(yīng)當(dāng)載明土地使用權(quán)獲得的方式?！薄逗贤ā返谑畻l規(guī)定：“當(dāng)事人訂立合同，有書(shū)面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書(shū)面形式的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。當(dāng)事人約定采用書(shū)面形式的，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式?！狈康劫I(mǎi)賣(mài)合同的簽訂應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。但我國(guó)也《合同法》第三十六條規(guī)定：“法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當(dāng)事人約定采用書(shū)面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書(shū)面形式但一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對(duì)方承受的，該合同成立?！狈煞治鯺p由此可見(jiàn)，房屋買(mǎi)賣(mài)合同即使未采用書(shū)面形式，也并不必然導(dǎo)致合同無(wú)效。如買(mǎi)賣(mài)雙方均實(shí)際履行了主要義務(wù)，買(mǎi)受人已交付了房款，并實(shí)際使用和占有了房屋，又沒(méi)有其他違法行為，只是該買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有書(shū)面形式的，應(yīng)認(rèn)為買(mǎi)賣(mài)關(guān)系有效。但為了過(guò)戶(hù)的需要，應(yīng)補(bǔ)簽書(shū)面的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，買(mǎi)方可要求賣(mài)方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。如雙方未履行口頭合同的主要義務(wù)且并不能就此達(dá)成一致，那么該合同應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效的合同。(二)賣(mài)方轉(zhuǎn)讓沒(méi)有所有權(quán)證書(shū)的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。法律規(guī)定《城市房地產(chǎn)管理法》第三十八規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。但從該條立法目的上看，其規(guī)定應(yīng)當(dāng)是屬于行政管理性的，違背這一規(guī)定，僅是產(chǎn)生房屋轉(zhuǎn)讓不能及時(shí)頒證或不能如期過(guò)戶(hù)的結(jié)果?！逗贤ā返谝话偃粭l規(guī)定，“出賣(mài)的標(biāo)的物，應(yīng)當(dāng)屬于出賣(mài)人所有或者出賣(mài)人有權(quán)處分。法律、行政法規(guī)制止或者限制轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的物，按照其規(guī)定?！笨梢?jiàn)，只要標(biāo)的物合法且有權(quán)處分，對(duì)于標(biāo)的物是否有相關(guān)證照，合同法并無(wú)特別要求?！蛾P(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律假設(shè)干問(wèn)題的解釋》第十八條、第十九條的規(guī)定也可以推導(dǎo)出：房屋買(mǎi)賣(mài)合同簽訂時(shí)，盡管該房屋尚未辦理所有權(quán)登記，合同也有效。對(duì)此應(yīng)理解為：房地產(chǎn)權(quán)利人沒(méi)有現(xiàn)實(shí)房屋的產(chǎn)權(quán)證而不能辦理房屋轉(zhuǎn)讓過(guò)程中涉及到的登記過(guò)戶(hù)手續(xù)，但不應(yīng)據(jù)此認(rèn)為預(yù)購(gòu)房買(mǎi)賣(mài)合同必然無(wú)效。如雙方在簽訂協(xié)議時(shí)對(duì)房屋權(quán)屬證書(shū)尚未領(lǐng)取的狀況是明知的，且當(dāng)條件或期限成就時(shí)就可以辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)，產(chǎn)權(quán)亦無(wú)其他爭(zhēng)議或購(gòu)置的房屋已交付原告入住時(shí)，一般應(yīng)認(rèn)定為有效。如賣(mài)方隱瞞無(wú)證的事實(shí)或因存在屋建造存在違法行為且已被有關(guān)機(jī)關(guān)確定，根本不能獲得所有權(quán)證的，那么此類(lèi)合同應(yīng)為無(wú)效。(三)沒(méi)有辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)而引起發(fā)一方反悔的。法律規(guī)定《關(guān)于私房買(mǎi)賣(mài)的成立一般應(yīng)以產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記為準(zhǔn)的復(fù)函》(1990年2月17日____)強(qiáng)調(diào)：“簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議以后，提出解除買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，未辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，應(yīng)認(rèn)為該民事法律行為依法尚未成立。一方翻悔是允許的?！薄蛾P(guān)于范懷與郭明華房屋買(mǎi)賣(mài)是否有效問(wèn)題的復(fù)函》(1992年7月9日____)答復(fù)：“房屋買(mǎi)賣(mài)系要式法律行為，農(nóng)村的房屋買(mǎi)賣(mài)也應(yīng)具備雙方訂有書(shū)面契約、中人證明、按約定交付房款以及管理房屋的要件;要求辦理契稅或過(guò)戶(hù)手續(xù)的地方，還應(yīng)依法辦理該項(xiàng)手續(xù)后，方能認(rèn)定買(mǎi)賣(mài)有效?！薄蛾P(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律假設(shè)干問(wèn)題的解釋》第六條明確規(guī)定：“當(dāng)事人以商品房預(yù)售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由懇求確認(rèn)合同無(wú)效的，不予支持?！薄段餀?quán)法》第十五條規(guī)定：“當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，自合同成立時(shí)生效;未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力?！蛾P(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)合同法〉假設(shè)干問(wèn)題的解釋(一)》第九條中規(guī)定：“按照合同法第四十四條第二款的規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，或者辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)才生效，在一審法庭辯論終結(jié)前當(dāng)事人仍未辦理批準(zhǔn)手續(xù)的，或者仍未辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同未生效;法律、行政法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理登記手續(xù)，但未規(guī)定登記后生效的，當(dāng)事人未辦理登記手續(xù)不影響合同的效力，假如原告懇求被告交付該訟爭(zhēng)房屋，那么人民法院應(yīng)當(dāng)責(zé)令被告繼續(xù)履行其合同，并責(zé)令被告協(xié)助原告辦理房屋過(guò)戶(hù)手續(xù)?！狈煞治鯺p由此可見(jiàn)，房屋買(mǎi)賣(mài)合同是否進(jìn)展登記已在法律上確認(rèn)不是生效條件，僅是未辦理有關(guān)手續(xù)之前，不具有將合同指向標(biāo)的房產(chǎn)權(quán)屬變更的效力。本質(zhì)上說(shuō)，這涉及到的債權(quán)行為和物權(quán)行為二元?jiǎng)澐值睦碚?，只要雙方簽訂的不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移合同(債權(quán)行為)依法有效，當(dāng)事人雙方就應(yīng)按合同約定和法律規(guī)定辦理不動(dòng)產(chǎn)登記(物權(quán)行為)手續(xù)。因合同一方原因未辦理過(guò)戶(hù)登記手續(xù)的，人民法院應(yīng)責(zé)令其繼續(xù)履行，辦理過(guò)戶(hù)登記。一般，訂立商品房買(mǎi)賣(mài)合同需要注意很多，因?yàn)樯唐贩抠I(mǎi)賣(mài)涉及到很多的問(wèn)題，假如不注意的話(huà)，可能會(huì)引發(fā)一些列的法律問(wèn)題，讓購(gòu)房變得非常困難。下面，就簡(jiǎn)要講述一下訂立商品房買(mǎi)賣(mài)合同的考前須知。購(gòu)置者在購(gòu)置預(yù)售的商品房時(shí)應(yīng)把握好以下幾個(gè)重要環(huán)節(jié)：一、注意房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)售的商品房應(yīng)具備的條件《城市房地產(chǎn)管理法》對(duì)商品房預(yù)售的條件作出以下規(guī)定：1、已經(jīng)交付了全部土地使用權(quán)的出讓金，獲得了土地使用權(quán)證書(shū)。擁有合法的土地使用權(quán)是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和預(yù)售的前提條件，在未獲得土地使用權(quán)的土地上開(kāi)發(fā)的房屋是非法建筑。購(gòu)置者要在購(gòu)置前要求驗(yàn)證開(kāi)發(fā)企業(yè)的土地使用權(quán)證，以確保該房屋的合法性。2、持有建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。此項(xiàng)規(guī)定是房屋開(kāi)工建立的前提，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)只有在其建立工程符合城市規(guī)劃，領(lǐng)取建立工程規(guī)劃答應(yīng)證后才能開(kāi)工建立。3、按照預(yù)售的商品房計(jì)算，投入開(kāi)發(fā)建立的`資金到達(dá)工程建立總投資的25%以上，并且已經(jīng)確定施工進(jìn)度和開(kāi)工交付日期。此規(guī)定是為了保障工程建立的穩(wěn)定性和如期交房，防止開(kāi)發(fā)商過(guò)分依賴(lài)預(yù)售款從事工程開(kāi)發(fā)，防止無(wú)法如期交房損害購(gòu)房者的利益。4、向縣級(jí)以上人民政府房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理了預(yù)售登記，獲得商品房預(yù)售答應(yīng)證明(在本市開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)的企業(yè)應(yīng)到日照市房地產(chǎn)管理局登記備案并獲得該局頒發(fā)的商品房預(yù)售答應(yīng)證明)。此規(guī)定的目的在于將房地產(chǎn)預(yù)售的活動(dòng)置于政府房地產(chǎn)管理部門(mén)的監(jiān)視之下，從而保證商品房預(yù)售的合法性。二、理解商品房預(yù)售合同根本的內(nèi)容1、主體。即房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和購(gòu)房人，應(yīng)寫(xiě)明雙方的名稱(chēng)地址等。2、預(yù)售的商品房的根本情況。預(yù)售合同應(yīng)明確記載預(yù)售的商品房的所在地區(qū)、座落、土地使用權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)獲得方式、土地使用性質(zhì)、建設(shè)工程規(guī)劃答應(yīng)證號(hào)、商品房預(yù)售答應(yīng)證號(hào)、房屋建筑面積、房屋構(gòu)造、房屋開(kāi)工交付日期及附房屋平面圖等。3、面積。預(yù)售商品房的面積應(yīng)以平方米為單位計(jì)算，并明確是建筑面積、使用面積還是其他面積。4、價(jià)款。即預(yù)售商品房的價(jià)金，包括單價(jià)和總價(jià)，如每平方米多少元。我國(guó)《城市房地產(chǎn)管理法》雖然對(duì)商品房預(yù)售的條件和程序進(jìn)展了規(guī)定，但對(duì)預(yù)售款實(shí)收的數(shù)額和期限卻沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)在合同中明確。5、房屋交付方式和期限。逾期交房的免那么條件。例如合同中可以約定由于一定的自然事件，如地震、洪水、惡劣天氣的影響，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的交房期限可以合理順延。6、房屋使用性質(zhì)。是住宅用房、辦公用房還是消費(fèi)用房或其他。7、違約責(zé)任。包括購(gòu)房一方不能依約支付價(jià)款的責(zé)任和預(yù)售方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交房的責(zé)任。8、房地產(chǎn)權(quán)屬登記義務(wù)。9、物業(yè)管理?xiàng)l款。10、糾紛解決方式。如選擇訴訟還是仲裁。11、其他條款或當(dāng)事人約定的條款。下面說(shuō)說(shuō)購(gòu)置現(xiàn)房應(yīng)注意的事項(xiàng)：原告周xx，男，漢族，住上海市閘北區(qū)。委托代理人岑xx，上海市xx律師事務(wù)所律師。委托代理人徐xx，上海市xx律師事務(wù)所律師。被告黃xx，女，漢族，住上海市浦東新區(qū)。被告樓xx，女，漢族，住上海市浦東新區(qū)。原告周xx訴被告黃xx、樓xx買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)展了審理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭參加訴訟，被告黃xx、樓xx經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告周xx訴稱(chēng)，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關(guān)系，被告樓xx系黃xx與樓xx之女。20xx年3月，樓xx向原告購(gòu)置電梯配件，合同總價(jià)款人民幣275,000元。原告依約向樓xx交付貨物后，樓xx陸續(xù)支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓xx出具欠條一張，確認(rèn)欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓xx死亡?，F(xiàn)認(rèn)為，該筆欠款發(fā)生在樓xx與被告黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間，且其生意收益用于家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務(wù)，被告黃xx應(yīng)予歸還;被告樓xx系樓xx的法定繼承人，應(yīng)在所繼承的遺產(chǎn)范圍內(nèi)支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃xx支付原告貨款127,500元;被告樓xx在繼承樓xx的遺產(chǎn)范圍內(nèi)承當(dāng)還款責(zé)任;本案訴訟費(fèi)由被告承當(dāng)。被告黃xx、樓xx未到庭應(yīng)訴，亦未書(shū)面辯論。經(jīng)審理查明，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關(guān)系，被告樓xx系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓xx向原告出具欠條一張，稱(chēng)：欠周xx127,500元，注：其余貨款已清。20xx年11月2日，樓xx報(bào)死亡。20xx年2月23日，原告起訴來(lái)院，要求判如所請(qǐng)。以上事實(shí)，有原告提供的欠條、戶(hù)籍信息等證據(jù)及原告當(dāng)庭陳述，在案佐證。本院認(rèn)為，樓xx欠原告貨款的事實(shí)，有原告提供的樓xx出具的相關(guān)欠條為憑，原告與樓xx之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，依法可以確認(rèn)。欠款日期發(fā)生在樓xx與黃xx婚姻關(guān)系存續(xù)期間，欠款數(shù)額為127,500元。在無(wú)證據(jù)證明原告與樓xx明確約定本案所涉欠款為樓xx個(gè)人債務(wù)，也無(wú)證據(jù)證明樓xx與黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間實(shí)行財(cái)產(chǎn)分別制，并為原告所明知的情況下，原告主張此筆產(chǎn)生于樓xx與黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間的欠款為樓xx與黃xx的夫妻共同債務(wù)，合法有據(jù)，原告據(jù)此要求黃xx支付欠款，合理合法，應(yīng)予支持。被告樓xx作為樓xx的法定繼承人，遺產(chǎn)繼承應(yīng)當(dāng)清償被繼承人應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)膫鶆?wù)。被告黃xx、樓xx經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴，視為其放棄應(yīng)訴、抗辯的權(quán)利，由此產(chǎn)生的法律后果由其自行承當(dāng)。按照《中華人民共和國(guó)繼承法》第三十三條、《____關(guān)于適用假設(shè)干問(wèn)題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：一、被告黃xx應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)支付原告周xx欠款人民幣127,500元;二、被告樓xx在繼承樓xx的遺產(chǎn)范圍內(nèi)承當(dāng)付款責(zé)任。負(fù)有金錢(qián)給付義務(wù)的當(dāng)事人如未按本判決指定的期間履行金錢(qián)給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃xx承當(dāng)。如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。審判員谷麗云賣(mài)方(甲方)：身份證號(hào)：現(xiàn)住址：買(mǎi)方(乙方)：身份證號(hào)：現(xiàn)住址：甲乙雙方委托丙方作為居間人，并在丙方的見(jiàn)證下，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在自愿平等的根底上，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：一、乙方購(gòu)置甲方私有的沒(méi)有產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議的位于合肥市雙鳳工業(yè)區(qū)鳳霞社區(qū)31幢608室(復(fù)式房)的房屋;該房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)為;建筑面積：80M，房屋建筑年代以產(chǎn)權(quán)登記為準(zhǔn)：該房的附屬設(shè)施包括：無(wú)。二、甲方保證己如實(shí)陳述房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施和相關(guān)關(guān)系，乙方經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)看房后，對(duì)該房屋權(quán)屬及附屬設(shè)施等已作充分理解，無(wú)其他異議并自愿購(gòu)置該房屋。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，甲方以人民幣(大寫(xiě))貳拾陸萬(wàn)元整向乙方轉(zhuǎn)讓該房屋及房屋的附屬設(shè)施。(含復(fù)式建筑面積在內(nèi))三、乙方于本合同生效之日在丙方的見(jiàn)證下向甲方支付購(gòu)房定金人民幣(大寫(xiě))貳拾伍萬(wàn)元整，上述定金在合同履行后抵作房款，如甲方不履行本合同應(yīng)雙倍返還乙方定金;在甲方將房產(chǎn)證轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方將剩余款項(xiàng)人民幣(大寫(xiě))壹萬(wàn)元交付甲方，辦證過(guò)程中產(chǎn)生的過(guò)戶(hù)費(fèi)、辦證費(fèi)等由乙方承當(dāng)，不含在貳拾陸萬(wàn)元之內(nèi)。四、房屋交接：1、在丙方見(jiàn)證下一手交錢(qián)一手交房，同時(shí)進(jìn)展。2、甲方應(yīng)無(wú)條件協(xié)助乙方辦理此房的更名或過(guò)戶(hù)，并確保此房的產(chǎn)權(quán)到時(shí)順利轉(zhuǎn)到乙方名下。3、甲方應(yīng)在房屋交接前結(jié)清該房屋的相關(guān)費(fèi)用，并遷出該房?jī)?nèi)的所有戶(hù)口，按合同約定的條件交付房屋及辦理附屬設(shè)施的過(guò)戶(hù)，需要過(guò)戶(hù)的附屬設(shè)施詳細(xì)包括：(水、電、氣、有線(xiàn)電視、、物業(yè))，附屬設(shè)施過(guò)戶(hù)費(fèi)用由乙方承當(dāng);乙方對(duì)于符合合同約定條件的房屋及附屬設(shè)施應(yīng)當(dāng)承受并在交接單上簽字。五、需要約定的其他項(xiàng)：1、該房屋復(fù)式建筑面積已包含在房屋建筑總面積之內(nèi)，且已包含在房屋總款貳拾陸萬(wàn)元之內(nèi)，甲方不得以任何借口要求增加額外費(fèi)用。2、甲方應(yīng)在本合同簽訂之前，解除與該房屋有關(guān)的一切房屋租賃合同，確保不存在任何危及該合同合法存在的其他合同，否那么甲方應(yīng)承當(dāng)一切損失。六、本合同未盡事宜，由甲、乙、丙三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。七、本合同自甲、乙、丙三方簽字之日起生效;本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，丙方一份，具有同等法律效力。八、本合同履行中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方應(yīng)向人民法院起訴。因一方違約產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、郵寄費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、差旅費(fèi)、等一切費(fèi)用均由違約方承當(dāng)。九、此合同有效期為五十年。甲方：丙方：乙方：聯(lián)絡(luò)：聯(lián)絡(luò)：聯(lián)絡(luò)：年月日年月日年月日存量房買(mǎi)賣(mài)合同范文篇三出售方：出售方代理人姓名：___________承購(gòu)方：承購(gòu)方代理人姓名：____________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《江蘇省城市房地產(chǎn)交易管理?xiàng)l例》、《城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定》，出售方與承購(gòu)方遵循平等、自愿、公平、守法、老實(shí)信譽(yù)的原那么，經(jīng)協(xié)商一致，就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜訂立以下合同。第一條：房屋根本信息1.坐落：本市_________幢號(hào)：____________單元號(hào)：_____________室號(hào)：___________________。2房屋所有權(quán)證編號(hào)：______________________。3.產(chǎn)權(quán)登記建筑面積：_____________平方米。附屬用房情況：______________4.國(guó)有土地使用權(quán)證編號(hào)：_______________。5.國(guó)有土地使用權(quán)類(lèi)型：_______(【出讓】或【劃撥】或【】)。(僅選一種)6.房屋用處：____________________________________。7.房屋樓層：________________層;總樓層：________________層。8.建筑構(gòu)造：____________________________________________________________________。第二條：房屋其它情況1.房屋共有情況為以下______：(僅選一項(xiàng))【1】出售方保證該房屋無(wú)共有權(quán)人?！?】該房屋共有權(quán)人為：________________;共有權(quán)證號(hào)為：_________________________;出售方保證已經(jīng)就該房屋出賣(mài)事宜征得所有共有權(quán)人的同意。2.房屋抵押情況為以下______：(僅選一項(xiàng))【1】出售方保證本合同簽訂之時(shí)該房屋不存在抵押關(guān)系?！?】該房屋在本合同簽訂之時(shí)已存在抵押關(guān)系。出售方承諾在辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記前解除該抵押并注銷(xiāo)相應(yīng)的抵押登記，相關(guān)費(fèi)用由出售方承當(dāng)。3.房屋租賃情況為以下______：(僅選一項(xiàng))【1】出售方保證本合同簽訂之時(shí)該房屋不存在租賃關(guān)系?！?】該房屋在本合同簽訂之時(shí)已存在租賃關(guān)系。出售方證明承租人已經(jīng)明確放棄優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。第三條：房屋價(jià)款及支付方式1.該房屋的價(jià)款為人民幣_(tái)___________元(小寫(xiě));___億____千____百____十____萬(wàn)____千____百____十____元整(大寫(xiě))。2.該房屋價(jià)款詳細(xì)支付方式約定為以下第____款。(僅選一項(xiàng))【1】一次性付款：承購(gòu)人于____年___月___日前，一次性支付人民幣_(tái)_______元(小寫(xiě));__百___十___萬(wàn)___千___百___十____元整(大寫(xiě))。【2】分期付款：承購(gòu)人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價(jià)款的_____%，支付人民幣_(tái)______________________元(小寫(xiě));____億____千____百____十____萬(wàn)____千____百____十____元整(大寫(xiě))。承購(gòu)人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價(jià)款的______%，支付人民幣_(tái)_____________________元(小寫(xiě));____億____千____百____十____萬(wàn)____千____百____十____元整(大寫(xiě))。承購(gòu)人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價(jià)款的______%，支付人民幣_(tái)______________________元(小寫(xiě));____億____千____百____十____萬(wàn)____千____百____十____元整(大寫(xiě))。【3】貸款付款：承購(gòu)人于______年______月______日前，按本合同約定房屋總價(jià)款的______%，首付人民幣_(tái)______________________元(小寫(xiě));____億____千____百____十____萬(wàn)____千____百____十____元整(大寫(xiě))。剩余房款應(yīng)于______年______月______日前申請(qǐng)辦理貸款手續(xù)，并按貸款方式支付。第四條：承購(gòu)方逾期付款違約責(zé)任由于承購(gòu)方原因，承購(gòu)方未能按照本合同第三條約定向出售方支付相應(yīng)房屋價(jià)款的，分別作如下處理(不作累加)：(1)逾期不超過(guò)_____天，每逾期一天，承購(gòu)方按天向出售方支付逾期應(yīng)付價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過(guò)_____天，出售方催告后有權(quán)解除合同。合同解除后，承購(gòu)方應(yīng)向出售方支付本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的______%的違約金。承購(gòu)方要求繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出售方同意，每逾期一天，承購(gòu)方按天向出售方支付逾期應(yīng)付價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。假設(shè)因銀行或住房公積金管理中心不同意承購(gòu)方購(gòu)房貸款申請(qǐng)，導(dǎo)致承購(gòu)方無(wú)法支付相應(yīng)房款的，買(mǎi)賣(mài)雙方同意解除本合同，退房退款，撤銷(xiāo)已經(jīng)辦理的變更登記申請(qǐng)，并按以下第____項(xiàng)方式處理：(僅選一項(xiàng))承購(gòu)方不向出售方支付違約金。第五條：房屋交付出售方應(yīng)當(dāng)于______年______月______日前騰空該房屋，并書(shū)面通知承購(gòu)方驗(yàn)收。承購(gòu)方應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收通知書(shū)到達(dá)之日起____內(nèi)，會(huì)同出售方對(duì)房屋及本合同附件一明確的房屋附屬物品狀況進(jìn)展查驗(yàn)，查驗(yàn)后滿(mǎn)意的，出售方應(yīng)當(dāng)將房屋鑰匙移交承購(gòu)方，以示房屋交付。該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自房屋交付之日起由承購(gòu)方承當(dāng)。第六條：出售方逾期交房違約責(zé)任由于出售方原因，出售方未能按照本合同第五條約定向承購(gòu)方交付房屋的，分別作如下處理(不作累加)：(1)逾期不超過(guò)_____天，每逾期一天，出售方按天向承購(gòu)方支付已交付價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過(guò)_____天，承購(gòu)方催告后有權(quán)解除合同。合同解除后，出售方應(yīng)向承購(gòu)方支付本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的______%的違約金。出售方要求繼續(xù)履行合同的，經(jīng)承購(gòu)方同意，每逾期一天，出售方按天向承購(gòu)方支付已交付價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。第七條：出售方承諾已如實(shí)陳述本合同第一條、第二條中房屋的有關(guān)情況，假設(shè)因相關(guān)承諾或保證失實(shí)，致使本合同成立后發(fā)生房屋根本狀況糾紛、權(quán)屬糾紛、債務(wù)糾紛或優(yōu)先購(gòu)置權(quán)糾紛的，出售方按本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的____%向承購(gòu)方支付違約金;造成承購(gòu)方其它損失的，出售方另行依法承當(dāng)賠償責(zé)任。第八條：房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記的約定自本合同生效之日起____天內(nèi)，買(mǎi)賣(mài)雙方共同向房屋權(quán)屬登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記。如因一方責(zé)任，致使在約定期限內(nèi)未能申請(qǐng)的，責(zé)任方應(yīng)承當(dāng)以下違約責(zé)任;造成對(duì)方其它損失的`，責(zé)任方另行依法承當(dāng)賠償責(zé)任。1.屬于出售方責(zé)任的，分別作如下處理(不作累加)：(1)逾期不超過(guò)_____天，每逾期一天，出售方按天向承購(gòu)方支付本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過(guò)_____天，承購(gòu)方催告后有權(quán)退房。自承購(gòu)方退房通知書(shū)到達(dá)之日起____天內(nèi)，出售方應(yīng)將已收價(jià)款如數(shù)退還給承購(gòu)方，并按本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的_____%向承購(gòu)方支付違約金。出售方要求不退房的，經(jīng)承購(gòu)方同意，每逾期一天，出售方按天向承購(gòu)方支付本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。2.屬于承購(gòu)方責(zé)任的，分別作如下處理(不作累加)：(1)逾期不超過(guò)_____天，每逾期一天，承購(gòu)方按天向出售方支付本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。(2)逾期超過(guò)_____天，出售方催告后有權(quán)解除合同。自出售方解除合同通知書(shū)到達(dá)之日起____天內(nèi)，承購(gòu)方應(yīng)將房屋及其附屬品退還給出售方，并按本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的_____%向出售方支付違約金。承購(gòu)方要求繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出售方同意，每逾期一天，承購(gòu)方按天向出售方支付本合同第三條第1款約定的房屋價(jià)款的萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續(xù)履行。第九條：稅費(fèi)、傭金及相關(guān)權(quán)益約定1.房屋轉(zhuǎn)讓過(guò)程中應(yīng)當(dāng)交納的相關(guān)稅費(fèi)，按以下第____項(xiàng)方式處理：(僅選一項(xiàng))雙方各自按國(guó)家和省、市相關(guān)規(guī)定分別繳納2.房屋買(mǎi)賣(mài)居間代理傭金，按以下第____項(xiàng)方式處理：(僅選一項(xiàng))買(mǎi)、賣(mài)雙方按委托合同中的相關(guān)約定各自支付。3.房屋交付前發(fā)生的水、電、氣、、有線(xiàn)電視、物業(yè)管理及相關(guān)配套設(shè)施的使用費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由出售方承當(dāng)，交付后發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由承購(gòu)方承當(dāng)，但雙方另有約定的除外。4.房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，出售方應(yīng)當(dāng)向承購(gòu)方說(shuō)明住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金交存和結(jié)余情況并出具有效證明，該房屋結(jié)余的住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金隨房屋所有權(quán)同時(shí)過(guò)戶(hù)。買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)當(dāng)在房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記完成之日起____天內(nèi)，共同向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理物業(yè)效勞和相關(guān)配套設(shè)施的過(guò)戶(hù)手續(xù)。逾期申請(qǐng)辦理的，每逾期一天，責(zé)任方向另一方支付違約金人民幣_(tái)_______元。5.出售方保證于房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記完成之日起_______天內(nèi)，將其落戶(hù)于該房屋的所有戶(hù)口關(guān)系遷出，逾期遷移原戶(hù)口的，每逾期一天，出售方向另一方支付違約金人民幣_(tái)_______元;造成對(duì)方其它損失的，出售方另行依法承當(dāng)賠償責(zé)任。第十條：遭遇不可抗力，且受不可抗力影響的一方在不可抗力發(fā)生之日起____天內(nèi)及時(shí)書(shū)面告知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明的，免除其因不可抗力而導(dǎo)致本合同全部或局部條款無(wú)法履行的相應(yīng)違約責(zé)任。第十一條：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由合同雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按以下第_____款方式解決：(僅選一款)【1】提交常州市仲裁委員會(huì)仲裁?！?】依法向人民法院起訴。第十二條：本合同未盡事宜，可由合同雙方另行補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后，與本合同具有同等法律效力;合同雙方不得在本合同以外的其它約定中，設(shè)立與本合同內(nèi)容相沖突的條款。本合同連同簽章共____頁(yè)，自雙方簽訂之日起生效;打印文本由雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。出售方簽章承購(gòu)方簽章出售人(簽章)：承購(gòu)人(簽章)：出售方共有人(簽章)：承購(gòu)方共有人(簽章)：法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：出售方代理人(簽章)：承購(gòu)方代理人(簽章)：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)(章)：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)(章)：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人(簽章)：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人(簽章)：____年____月____日____年____月____日簽于：合同編號(hào)：抵押人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：住所：：：法定代表：身份證號(hào)碼：抵押權(quán)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：住所：：：法定代表：身份證號(hào)碼：為確保年月日乙方與債務(wù)人簽訂的《合同》(以下稱(chēng)主合同，編號(hào)：)的履行，甲方愿意以其有權(quán)處分的房地產(chǎn)作抵押。乙方經(jīng)審查，同意承受甲方的房地產(chǎn)抵押。甲方、乙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以茲雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條：甲方保證對(duì)抵押物依法享有所有權(quán)或處分權(quán)。用作抵押的房產(chǎn)的地址：佛山市禪城區(qū)路街(巷、里)座號(hào)房;建筑面積：平方米;用地面積：平方米;房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)：。甲方將房地產(chǎn)抵押給乙方時(shí)，該房產(chǎn)所占用范圍的土地使用權(quán)一并抵押給乙方第二條：甲乙雙方設(shè)定抵押的房地產(chǎn)共作價(jià)為：人民幣元(大寫(xiě))，甲方抵押擔(dān)保的主債權(quán)標(biāo)的金額為人民幣元(大寫(xiě))，履行債務(wù)期限自年月日起至年月日止，抵押率﹪。第三條：本合同抵押擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用。第四條：當(dāng)事人保證：1、甲方保證對(duì)其抵押房地產(chǎn)依法享有所有權(quán)或處分權(quán)，抵押物無(wú)被查封、扣押及無(wú)重復(fù)抵押等情況。2、在抵押期間甲方應(yīng)妥善保管抵押房地產(chǎn)，并負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)，保證抵押房地產(chǎn)的完好無(wú)損。乙方如需對(duì)抵押房地產(chǎn)的狀況進(jìn)展理解，甲方應(yīng)給予合作。3、抵押人保證辦理本次抵押事宜已征得抵押物共有人同意。第五條：抵押期間內(nèi)，甲方占用與管理的房地產(chǎn)發(fā)生損毀、滅失的，抵押人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將情況告知抵押權(quán)人，并應(yīng)當(dāng)采取措施防止損失的擴(kuò)大。抵押的房地產(chǎn)因甲方的行為造成損失使抵押房地產(chǎn)價(jià)值缺乏以作為履行債務(wù)的擔(dān)保時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方重新提供或者增加以彌補(bǔ)缺乏。第六條：抵押期間，未經(jīng)乙方的書(shū)面同意，甲方擅自以出售、出租、交換、贈(zèng)與或者以其他方式處分抵押房地產(chǎn)的，其行為無(wú)效;造成第三人損失的，由甲方予與賠償。經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方轉(zhuǎn)讓、出租抵押物所得的款項(xiàng)應(yīng)優(yōu)先用于向乙方清償所擔(dān)保的債權(quán)。第七條：甲方隱瞞抵押的房地產(chǎn)存在共有、產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議或者被查封、扣押等情況，給乙方或者第三人造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承當(dāng)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。第八條：有以下情況之一的，乙方有權(quán)要求處分抵押物：(一)債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)，債務(wù)人未能清償債務(wù)的;(二)甲方死亡或被宣告死亡而無(wú)人代為履行到期債務(wù)的;或者甲方的合法繼承人、受贈(zèng)人回絕履行到期債務(wù)的;(三)甲方被依法宣告解散或者破產(chǎn)的;(四)甲方違背本合同的約定，擅自處分抵押物的;處理抵押財(cái)產(chǎn)所得款，缺乏以清償債務(wù)的，乙方有權(quán)另行追索;上述所得價(jià)款歸還債務(wù)有余的，乙方應(yīng)退還給甲方。第九條：其他約定事項(xiàng)：第十條：甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商解決;協(xié)商解決不成的，可以向人民法院起訴，或向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁。第十一條：本合同自甲乙雙方辦理抵押登記，抵押登記機(jī)關(guān)主管機(jī)關(guān)頒發(fā)他項(xiàng)權(quán)證之日起生效。第十二條：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，交抵押登記主管機(jī)關(guān)存案一份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：(或受權(quán)代理人)(或受權(quán)代理人)合同簽訂地點(diǎn)：合同簽訂時(shí)間：買(mǎi)賣(mài)房屋協(xié)議書(shū)模板【篇1】甲方：乙方：丙方：。本著友好協(xié)商的精神，根據(jù)我國(guó)《合同法》及其他相關(guān)法律的規(guī)定，甲、乙、丙三方對(duì)于買(mǎi)賣(mài)房屋事宜達(dá)成如下協(xié)議：標(biāo)的物：本合同所買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的物系座落于購(gòu)房?jī)r(jià)款及付款方式：丙方自愿購(gòu)置本合同第一條第一款所約定的標(biāo)的物;購(gòu)房?jī)r(jià)款為人民幣元整(大寫(xiě)人民幣元整);上述購(gòu)房款于本合同簽字之日由丙方向甲方一次性支付完畢。過(guò)戶(hù)登記約定：甲方、乙方負(fù)有配合丙方到房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)登記手續(xù)的義務(wù);因辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)登記手續(xù)所發(fā)生的稅費(fèi)由丙方自行承當(dāng);違約責(zé)任：甲方、乙方未按合同約定將該房屋交付丙方使用、或未履行配合過(guò)戶(hù)登記義務(wù)的，按購(gòu)房?jī)r(jià)款的℅向丙方支付違約金;爭(zhēng)議解決：如本合同發(fā)生一切爭(zhēng)議，雙方平等協(xié)商解決，協(xié)商不成的，甲乙丙三方一致同意將爭(zhēng)議提交房屋所在地的法院解決。生效：本合同一式肆份，甲乙丙三方各執(zhí)壹份，見(jiàn)證律師事務(wù)所存檔壹份，本合同經(jīng)三方簽字、捺印即發(fā)生法律效力。甲方：乙方：丙方：年月日年月日年月日買(mǎi)賣(mài)房屋協(xié)議書(shū)模板【篇2】出賣(mài)方：xx〔本人〕〔法定代表人〕姓名：xxxx國(guó)籍：xxxx〔身份證〕〔護(hù)照〕〔營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼〕：xx地址：xx郵政編碼：xx聯(lián)絡(luò)：xx委托代理人：xx國(guó)籍：xx：xxxx地址：xx郵政編碼：xx買(mǎi)受方：xx〔本人〕〔法定代表人〕姓名：xx國(guó)籍：xxx〔身份證〕〔護(hù)照〕〔營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼〕：xx地址：xx郵政編碼：xx聯(lián)絡(luò)：xx委托代理人：xx國(guó)籍：xx：xxxx地址：xx郵政編碼：xx第一條房屋的根本情況。出賣(mài)方房屋〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋〕坐落于xx；位于第xxxx層，共xx〔套〕〔間〕，房屋構(gòu)造為xx，建筑面積____方米〔其中實(shí)際建筑面積____方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣exx____方米〕，房屋用處為xx；該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見(jiàn)附件二；〔房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào)〕〔房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)〕為xx。第二條房屋面積的特殊約定。本合同第一條所約定的面積為〔出賣(mài)方暫測(cè)〕〔原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明〕〔房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定〕面積。如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)暫測(cè)面積〕與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)際面積〕為準(zhǔn)。該房屋交付時(shí)，房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差異不超過(guò)暫測(cè)面積的±xxxx％〔不包括±xxxx％〕時(shí)，房?jī)r(jià)款保持不變。實(shí)際面積與暫測(cè)面積差異超過(guò)暫測(cè)面積的±xxx％〔包括±xxxx％〕時(shí)，甲乙雙方同意按下述第xxx種方式處理：1、買(mǎi)受方有權(quán)提出退房，出賣(mài)方須在買(mǎi)受方提出退房要求之日起xxxx天內(nèi)將買(mǎi)受方已付款退還給買(mǎi)受方，并按xxxx利率付給利息。2、每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。該房屋相應(yīng)的'土地使用權(quán)獲得方式為xx；土地使用權(quán)年限自xxx年xx月xx日至xxx年xx月xx日止。以劃撥方式獲得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為xx；該房屋買(mǎi)賣(mài)后，按照有關(guān)規(guī)定，買(mǎi)受方〔必須〕〔無(wú)須〕補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。第四條價(jià)格。按〔總建筑面積〕〔實(shí)際建筑面積〕計(jì)算，該房屋售價(jià)為〔幣〕每平方米xx元，總金額為〔幣〕xxx億xxx千xxx百xxx拾xxx萬(wàn)xxx千xxx百xxx拾xxx元整。第五條付款方式。買(mǎi)受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣(mài)方支付定金〔幣〕xxx億xxx千xxx百xxx拾xxx萬(wàn)xxx千xxx百xxx拾xxx元整，并應(yīng)于本合同生效之日起xx日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給出賣(mài)方。詳細(xì)付款方式可由雙方另行約定。第六條交付期限。出賣(mài)方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi)，將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書(shū)交給買(mǎi)受方，并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起xx日內(nèi)，將該房屋付給買(mǎi)受方。第七條買(mǎi)受方逾期付款的違約責(zé)任買(mǎi)受方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款，出賣(mài)方對(duì)買(mǎi)受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止，月利息按xx計(jì)算。逾期超過(guò)xxxx天后，即視為買(mǎi)受方不履行本合同。屆時(shí)，出賣(mài)方有權(quán)按下述第xxxx種約定，追究買(mǎi)受方的違約責(zé)任。1、終止合同，買(mǎi)受方按累計(jì)應(yīng)付款的xxx％向出賣(mài)方支付違約金。出賣(mài)方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)買(mǎi)受方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額局部由買(mǎi)受方據(jù)實(shí)賠償。2、買(mǎi)受方按累計(jì)應(yīng)付款的xxx％向出賣(mài)方支付違約金，合同繼續(xù)履行。第八條出賣(mài)方逾期交付房屋的違約責(zé)任除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外，出賣(mài)方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買(mǎi)受方使用，買(mǎi)受方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向出賣(mài)方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，月利息在xx個(gè)月內(nèi)按xx利率計(jì)算；自第xx個(gè)月起，月利息那么按xxxx利率計(jì)算。逾期超過(guò)xxxx個(gè)月，那么視為出賣(mài)方不履行本合同，買(mǎi)受方有權(quán)按以下第xx種約定，追究出賣(mài)方的違約責(zé)任。1、終止合同，出賣(mài)方按買(mǎi)受方累計(jì)已付款的xx％向買(mǎi)受方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)出賣(mài)方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額局部由甲方據(jù)實(shí)賠償。2、出賣(mài)方按買(mǎi)受方累計(jì)已付款的xx％向買(mǎi)受方支付違約金，合同繼續(xù)履行。第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。在買(mǎi)受方實(shí)際接收該房屋之日起，出賣(mài)方協(xié)助買(mǎi)受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣(mài)方的過(guò)失造成買(mǎi)受方不能在雙方實(shí)際交接之日起xx天內(nèi)獲得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)，買(mǎi)受方有權(quán)提出退房，出賣(mài)方須在買(mǎi)受方提出退房要求之日起xx天內(nèi)將買(mǎi)受方已付款退還給買(mǎi)受方，并按已付款的xx％賠償買(mǎi)受方損失。第十條出賣(mài)方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等，出賣(mài)方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng)，由出賣(mài)方承當(dāng)全部責(zé)任。第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣(mài)方向國(guó)家交納，契稅由買(mǎi)受方向國(guó)家交納；其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。第十二條本合同未盡事項(xiàng)，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一局部。本合同及其附件內(nèi)，空格局部填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第十四條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。第十五條本合同〔經(jīng)甲、乙雙方簽字〕之日起生效。第十六條本合同連同附表共xx頁(yè)，一式xx份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，xx各執(zhí)一份，均具有同等效力。出賣(mài)方〔簽章〕：出賣(mài)方代理人〔簽章〕：xxx年xxx月xxx日買(mǎi)受方〔簽章〕：買(mǎi)受方代理人〔簽章〕：xxx年xxx月xxx日買(mǎi)賣(mài)房屋協(xié)議書(shū)模板【篇3】出賣(mài)人〔甲方〕：身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：買(mǎi)受人〔乙方〕：身份證號(hào)碼：甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。一、甲方自愿將其安置房位于____省____縣____鎮(zhèn)_____________________的房屋〔建筑面積_________平方米〕以人民幣_(tái)______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整〔￥________元〕的價(jià)款出售給乙方。二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬(wàn)元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。三、本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí)，甲方必須無(wú)償協(xié)助乙方辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證等手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。四、本合同簽訂后，甲方對(duì)的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有、拆遷及其賠償所得以及房屋所有權(quán)和土地使用權(quán)等權(quán)利全部轉(zhuǎn)讓給乙方。五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方賣(mài)出房屋以前一樣的居住權(quán)利，乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與別人訂立《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》；六、違約責(zé)任1、甲方應(yīng)當(dāng)于_____年_____月_____日將房屋交付給乙方，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期一天按房?jī)r(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)一個(gè)月時(shí)，乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外，并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬(wàn)元。2、乙方全部或局部不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期局部乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過(guò)一個(gè)月時(shí)，甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jī)r(jià)款的押金作為甲方的損失賠償金。3、假如甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權(quán)利的行使，一切責(zé)任由甲方承當(dāng)，并應(yīng)賠償乙方的損失。4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬龝r(shí)，甲方必須先征得乙方同意，且甲方應(yīng)按照解除合同時(shí)同地段商品房市場(chǎng)價(jià)的兩倍返還乙方購(gòu)置房屋價(jià)款，并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。5、如因規(guī)劃部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的，甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方，如有補(bǔ)償款發(fā)放，甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。1、提交仲裁委員會(huì)仲裁。2、依法向區(qū)人民法院起訴。八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十、本合同共三頁(yè)十項(xiàng)，一式五份，甲乙方各執(zhí)一份，見(jiàn)證人各一份。甲方：X年X月X日乙方：X年X月X日買(mǎi)賣(mài)房屋協(xié)議書(shū)模板【篇4】賣(mài)方：〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方〕身份證號(hào)：預(yù)訂方：〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方〕身份證號(hào)：效勞機(jī)構(gòu)：〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方〕甲，乙雙方遵循平等自愿，老實(shí)信譽(yù)的原那么，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方預(yù)訂該房屋〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)該物業(yè)〕事宜特訂立本協(xié)議。第一條：乙方預(yù)訂物業(yè)。甲方已獲得該物業(yè)的所有權(quán)，所有權(quán)證號(hào)：國(guó)有土地使用證號(hào)：〕，該物業(yè)產(chǎn)權(quán)面積為平方米，該物業(yè)甲方擬定于簽定買(mǎi)賣(mài)合同并支付完□首付款或□全款交付給乙方〔詳細(xì)時(shí)間以買(mǎi)賣(mài)合同約定為準(zhǔn)〕第二條：乙方預(yù)訂的該物業(yè)單價(jià)為￥元/㎡〔大寫(xiě)：/㎡〕，總房?jī)r(jià)為￥元，〔大寫(xiě)：〕，乙方采取□一次性□分期□按揭〔詳細(xì)時(shí)間以買(mǎi)賣(mài)合同約定為準(zhǔn)〕方式付款。第三條：乙方同意簽訂本協(xié)議時(shí)向甲方支付定金￥元〔大寫(xiě)：〕，作為甲，乙方雙方當(dāng)事人訂立該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同的擔(dān)保，簽訂該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同后，乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。簽訂物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)，買(mǎi)賣(mài)價(jià)格應(yīng)以本協(xié)議第二條約定的價(jià)格為準(zhǔn)。第四條：甲，乙雙方商定預(yù)訂期為天，甲，乙雙方于年月日到船山區(qū)誠(chéng)欣房產(chǎn)中介處協(xié)商簽訂該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同。超過(guò)預(yù)訂期導(dǎo)致未能按時(shí)簽訂該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，且違約方向守約方按定金的兩倍支付違約金。第五條：有以下情形之一，乙方回絕簽訂該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同的，甲方應(yīng)兩倍返還乙方已支付的定金。1，甲乙雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)，因甲方成心謊報(bào)或隱瞞該物業(yè)的詳細(xì)情況，導(dǎo)致乙方未對(duì)該物業(yè)充分理解的；2，甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該物業(yè)已存在抵押，預(yù)租，查封等事實(shí)的或其它由甲方主觀因素造成無(wú)法順利過(guò)戶(hù)于乙方的；3，甲方未按本協(xié)議第二條約定的價(jià)格作為該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)價(jià)格的。第六條：除本協(xié)議第五條約定的情形外，乙方在預(yù)訂期內(nèi)提出解除本協(xié)議的，無(wú)權(quán)要求甲方返還定金。第七條：在乙方向甲方交完定金后，丙方負(fù)責(zé)保管該房屋的《所有權(quán)證》和《國(guó)有土地使用證》或《買(mǎi)賣(mài)合同》，同時(shí)甲，乙雙方各按第二條約定的總房?jī)r(jià)百分之一向丙方支付傭金，在簽定本協(xié)議時(shí)先支付全部傭金的百分之五十即￥元〔大寫(xiě)：〕，剩余的百分之五十在該物業(yè)所有權(quán)證過(guò)戶(hù)遞件后當(dāng)日支付第八條：其他約定.第九條：本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第1種方式解決：1，提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；2，依法向人民法院起訴。第十條簽訂該物業(yè)買(mǎi)賣(mài)合同后，本協(xié)議為合同不可分割的一局部且具有同等法律效力。第十一條本協(xié)議各方簽字生效，本協(xié)議一式叁份，甲乙丙方各持壹份。甲方〔簽章〕乙方〔簽章〕丙方〔簽章〕時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：買(mǎi)賣(mài)房屋協(xié)議書(shū)模板【篇5】出賣(mài)人:_________買(mǎi)受人:_________根據(jù)、及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上就買(mǎi)賣(mài)商品房達(dá)成如下協(xié)議:第一條工程建立根據(jù)1、出賣(mài)人以[出讓][轉(zhuǎn)讓][劃撥]方式獲得座落于_________地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。2、該地塊[國(guó)有土地使用證號(hào)][城鎮(zhèn)建立用地批準(zhǔn)書(shū)號(hào)]為:_________，土地使用權(quán)面積為:_________，買(mǎi)受人購(gòu)置的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)所在土地用處為:_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。3、出賣(mài)人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建立的商品房[地名核準(zhǔn)名稱(chēng)][暫定名]為:_________，建立工程規(guī)劃答應(yīng)證號(hào)為:_________，建筑工程施工答應(yīng)證號(hào)為:_________，建立工程施工合同約定的開(kāi)工日期為:_________，建立工程施工合同約定的開(kāi)工日期為:_________。第二條商品房狀況該商品房銷(xiāo)售答應(yīng)證號(hào):_________。商品房座落:_________區(qū)_________縣_________路、道、街。設(shè)計(jì)用處_________;建筑構(gòu)造_________;建筑層數(shù)為_(kāi)________層。建筑面積_________平方米，其中:套內(nèi)建筑面積_________平方米，公共部位分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米。商品房平面圖見(jiàn)附件一，商品房抵押、租賃等狀況見(jiàn)附件二。第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第_________種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款:1、按建筑面積計(jì)算，該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元。2、按套內(nèi)建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元整。3、按套(單元)計(jì)算，該商品房總價(jià)款為(_________幣)_________元整。第四條付款方式及期限買(mǎi)受人采取以下第_________種方式付款。1、一次性付款，自簽約日起_________日內(nèi)付全部?jī)r(jià)款_________元。(小寫(xiě):_________萬(wàn)元)2、分期付款。(1)第一次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部?jī)r(jià)款的_________%;_________幣_(tái)________元。(小寫(xiě):_________元)(2)第二次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部?jī)r(jià)款的_________%;_________幣_(tái)________元。(小寫(xiě):_________元)(3)其余局部在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_(tái)________元。(小寫(xiě):_________元)3、貸款方式付款。買(mǎi)受人可以首期支付購(gòu)房總價(jià)款的_________%，其余價(jià)款可以向_________銀行或住房公積金管理機(jī)構(gòu)借款支付。第五條房產(chǎn)交付1、房產(chǎn)實(shí)物狀況、權(quán)利狀況，貼合有關(guān)規(guī)定和雙方約定的，方可交付;不貼合有關(guān)規(guī)定和雙方約定的，不得交付。2、出賣(mài)人須于_________前，將該房產(chǎn)及相關(guān)證明交付買(mǎi)受人。如遇不可抗力，雙方約定處理方式:_________。3、上述相關(guān)證明包括:_________。第六條產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記及其他相關(guān)設(shè)施登記1、協(xié)議訂立后，買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)在30日內(nèi)，到房屋所有權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。2、按照有關(guān)規(guī)定，其他相關(guān)設(shè)施應(yīng)辦理登記的，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理。3、如因一方原因造成另一方未能及時(shí)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記、其他相關(guān)設(shè)施登記造成損失的，應(yīng)依法承當(dāng)違約職責(zé)。第七條出賣(mài)人逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外，出賣(mài)人如未按本合同約定日期交付商品房，逾期在_________日內(nèi)的，買(mǎi)受人有權(quán)向出賣(mài)人追究已付款利息，利息自合同約定出賣(mài)人應(yīng)支付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。如超過(guò)上述約定期限的，買(mǎi)受人有權(quán)按照下述的第_________種約定，追究出賣(mài)人違約職責(zé):1、合同繼續(xù)履行。出賣(mài)人應(yīng)支付買(mǎi)受人已付款利息，利息自合同約定出賣(mài)人應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。此外，出賣(mài)人還應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向買(mǎi)受人支付違約金。2、解除合同。出賣(mài)人應(yīng)退還買(mǎi)受人已付款、支付已付款利息，利息自合同約定出賣(mài)人應(yīng)交付商品房之日次日起至出賣(mài)人退還買(mǎi)受人已付款之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。此外，出賣(mài)人還應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人的實(shí)際損失超過(guò)出賣(mài)人支付的違約金時(shí)，出賣(mài)人還應(yīng)承當(dāng)賠償職責(zé)。第八條買(mǎi)受人逾期付款的處理買(mǎi)受人如未按本合同約定的日期付款，逾期在_________日內(nèi)的，出賣(mài)人有權(quán)追究買(mǎi)受人逾期付款及其利息，利息自合同約定買(mǎi)受人應(yīng)付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。如超過(guò)上述約定期限的，出賣(mài)人有權(quán)按照下述的第_________種約定，追究買(mǎi)受人違約職責(zé):1、合同繼續(xù)履行。買(mǎi)受人應(yīng)支付逾期付款及其利息，利息自合同約定買(mǎi)受人應(yīng)付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。此外，買(mǎi)受人還應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向出賣(mài)人支付違約金。2、解除合同。買(mǎi)受人應(yīng)每日按商品房?jī)r(jià)款的_________‰向出賣(mài)人支付違約金。第九條面積確認(rèn)及面積差異處理。(一)根據(jù)當(dāng)事人選取的計(jì)價(jià)方式，本條規(guī)定以_________(建筑面積/套內(nèi)建筑面積)(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為根據(jù)進(jìn)展面積確認(rèn)及面積差異處理。(二)當(dāng)事人選取按套計(jì)價(jià)的，不適用本條約定。(三)合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。(四)商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_________種方式進(jìn)展處理:1、雙方自行約定:_________。2、雙方同意按以下原那么處理:(1)面積誤差比絕對(duì)值在3%以?xún)?nèi)(含3%)的，據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;(2)面積誤差比絕對(duì)值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權(quán)退房。(五)買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內(nèi)將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按_________利率付給利息。(六)買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以?xún)?nèi)(含3%)局部的房?jī)r(jià)款由買(mǎi)受人補(bǔ)足;超出3%局部的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人承當(dāng)，產(chǎn)權(quán)歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對(duì)值在3%以?xún)?nèi)(含3%)局部的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對(duì)值超出3%局部的房?jī)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積面積誤差比=________×100%合同約定面積(七)因設(shè)計(jì)變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。第十條出賣(mài)人關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)狀況的承諾出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承當(dāng)全部職責(zé)。假設(shè)出售的商品房設(shè)有他項(xiàng)權(quán)利的，出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)在出售前征得他項(xiàng)權(quán)人的書(shū)面同意，并以書(shū)面形式公示和明確告知買(mǎi)受人。第十一條出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約職責(zé)出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)貼合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的，買(mǎi)受人有權(quán)要求出賣(mài)人按照下述第_________種方式處理:出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。第十二條出賣(mài)人關(guān)于根底設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾本工程物業(yè)管理用房為_(kāi)________m2，位于_________幢_________單元_________房號(hào)_________，軸線(xiàn)范圍_________。出賣(mài)人承諾與該商品房直接關(guān)聯(lián)的`以下根底設(shè)施、公共配套建筑按以下日期到達(dá)使用條件:1、于_________年_________月_________日前通水;2、于_________年_________月_________日前通電;3、于_________年_________月_________日前通氣;假如在規(guī)定日期內(nèi)未到達(dá)使用條件，雙方同意按以下方式處理:1、_________2、_________第十三條風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的轉(zhuǎn)移該商品房的風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)自交付之日起由出賣(mài)人轉(zhuǎn)移給買(mǎi)受人。如買(mǎi)受人未按約定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)，出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)發(fā)出書(shū)面催告書(shū)一次。買(mǎi)受人未按催告書(shū)規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的，那么自催告書(shū)約定的驗(yàn)收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)轉(zhuǎn)移由買(mǎi)受人承當(dāng)。第十四條保修職責(zé)自買(mǎi)受人實(shí)際接收該商品房之日起，出賣(mài)人對(duì)該商品房的以下部位和設(shè)施承當(dāng)建筑施工質(zhì)量保修職責(zé)，保修期內(nèi)的保修費(fèi)用由出賣(mài)人承當(dāng):1、墻面，保修_________月;2、地面，保修_________月;3、頂棚，保修_________月;4、門(mén)窗，保修_________月;5、上水，保修_________月;6、下水，保修_________月;7、暖氣，保修_________月;8、煤氣，保修_________月;9、電路，保修_________月;保修期內(nèi)，因不可抗力的因素，或其他非出賣(mài)人原因造成的損壞，出賣(mài)人無(wú)須承當(dāng)職責(zé)，但可協(xié)助維修，維修費(fèi)用由買(mǎi)受人承當(dāng)。第十五條質(zhì)量爭(zhēng)議的處理買(mǎi)受人對(duì)該商品房提出有重大質(zhì)量問(wèn)題，這是買(mǎi)賣(mài)雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，以_________出具的書(shū)面工程質(zhì)量評(píng)定意見(jiàn)作來(lái)理爭(zhēng)議的根據(jù)。第十六條雙方可以就以下事項(xiàng)約定1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)。2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)。第十七條房屋的用處1、買(mǎi)受人的房屋僅作_________使用，買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康慕ㄖ黧w構(gòu)造、承重構(gòu)造和用處。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，這是買(mǎi)受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施，并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承當(dāng)義務(wù)。2、出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。第十八條物業(yè)管理該商品房移交后，買(mǎi)受人承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會(huì)選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前，這是出賣(mài)人指定_________公司負(fù)責(zé)物業(yè)管理，買(mǎi)受人遵守負(fù)責(zé)物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。第十九條聲明及保證出賣(mài)人:1、出賣(mài)人有權(quán)簽署并有潛力履行本合同。2、出賣(mài)人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)出賣(mài)人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4、出賣(mài)人為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，這是本合同的簽署人是出賣(mài)人法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。買(mǎi)受人:1、買(mǎi)受人有權(quán)簽署并有潛力履行本合同。2、買(mǎi)受人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)買(mǎi)受人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4、買(mǎi)受人為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是買(mǎi)受人法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第二十條保密買(mǎi)賣(mài)雙方保證對(duì)在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所得悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)機(jī)密、公司方案、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密)予以保密。這是未經(jīng)該資料和文件的原帶給方同意，這是另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部資料。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。第二十一條通知1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，務(wù)必用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2、各方通訊地址如下:_________。3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相關(guān)職責(zé)。第二十二條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊狀況時(shí)，買(mǎi)賣(mài)任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的局部。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，這是任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否那么，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由職責(zé)方承當(dāng)。第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。第二十四條爭(zhēng)議的處理1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決:(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十五條不可抗力1、假如本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或局部義務(wù)，這是該義務(wù)的履行在不可抗力事件阻礙其履行期間應(yīng)予中止。2、聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)透過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方帶給關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有職責(zé)盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即透過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的潛力，那么雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承當(dāng)職責(zé)。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除職責(zé)。4、本合同所稱(chēng)"不可抗力"是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法意料或即使可意料到也不可防止且無(wú)法克制，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或局部的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不管曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十六條合同的解釋本合同未盡事宜或條款資料不明確，這是合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原那么、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的資料，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十七條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的