加工承攬合同范文合集五篇(合同范本)

第頁(yè)共頁(yè)加工承攬合同范文合集五篇(合同范本)加工承攬合同范文合集五篇(合同范本)。加工承攬合同范文合集五篇加工承攬合同篇1簽定日期：_______年____月____日定作方〔甲方〕：______________：________________________承攬方〔乙方〕：______________：________________________經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額定作方供給原材料：原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：____________________________________________。5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕：_______________乙方〔蓋章〕：_______________加工承攬合同篇2定作單位：某某工程經(jīng)理部〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕承攬單位：某某鋼構(gòu)造制造〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合詳細(xì)情況，雙方本著公平合理的原那么，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款一、加工品名：某某高爐大修工程鋼構(gòu)造工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方委托加工的構(gòu)件。二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包平安及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣〔￥：1000.00元人民幣〕四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)展防腐涂裝，乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。第二條加工成品期限與交付一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。詳細(xì)交付日期甲方提早五天通知乙方。二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車。第三條加工材料供給與采購(gòu)一、甲方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供給，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料根據(jù)〔板材材損2％、型材材損3％〕。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排幅員必須經(jīng)過甲方確認(rèn)前方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。二、乙方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購(gòu)；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承當(dāng)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用。第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《建立工程質(zhì)量管理方法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。二、質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格三、保修期限：保修壹年。四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。加工承攬合同篇3認(rèn)立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量第二條加工成品質(zhì)量要求：第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。1.原材料等物品交〔提〕日期計(jì)算，雙方協(xié)商。第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕，在加工量到達(dá)%，定作方付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清?！矁r(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算?！车诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其它〔如：.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等。〕第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補(bǔ)交等〕，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；〔合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金〕以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值的＿＿％〔30－50％的幅度〕或酬金總額的＿＿％〔30－50％幅度〕違約金。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位〔人〕，承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿〔如經(jīng)鑒證或公證，那么應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定作方：〔蓋章〕承攬方：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕代表人：〔蓋章〕地址：地址：：：開戶銀行：開戶銀行：帳號(hào)：帳號(hào)：年月日訂承攬加工合同〔二〕現(xiàn)有_________________單位將______________〔地點(diǎn)或加工件全稱〕交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原那么特制定以下條款，望雙方遵守。甲方：________________________乙方：________________________一、工程工程1、工程名稱_____________________________________________2、工程地點(diǎn)_____________________________________________3、工程范圍_____________________________________________4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天?！膊豢煽咕茉蝽樠印扯⒓追皆诤贤炗啎r(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停頓施工?！菜屑庸ぎa(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)〕三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。五、加工產(chǎn)品〔工程〕總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫〔________________________________元整〕?！泊私痤~不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商?！沉⒏犊罘绞絖_________________1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金_______________％。2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià)_______________％。3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期1、玻璃_________________2、鋼材_________________3、鋁材_________________4、油漆_________________5、噴塑_________________八、平安消費(fèi)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)平安施工的規(guī)章制度，服從甲方安全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守平安操作規(guī)程，施工中如因違背操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。九、驗(yàn)收：甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或開工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提早按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份本合同雙方簽字之日起生效，至工程完畢、工程款付清后自行失效。〔本合同所有來往____作為本合同附件具有同等法律效力〕。甲方：〔章〕乙方：〔章〕：：電子郵箱：電子郵箱：開戶行：開戶行：________年______月_____日加工承攬合同篇4簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年月日定作方〔甲方〕：承攬方〔乙方〕：按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原那么，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)：元/m2備注1鋼質(zhì)防火門甲級(jí)2乙級(jí)3丙級(jí)合計(jì)：〔樘〕㎡×元/㎡=元。114樘/363.06㎡金額〔大寫〕：〔不含稅〕注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；外表處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。四、交貨地點(diǎn)：工地現(xiàn)場(chǎng)。五、技術(shù)質(zhì)量要求：1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。六、承包方式：含運(yùn)輸及安裝。七、付款方式：1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期完畢結(jié)清。八、售后效勞承諾1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后效勞，只收取材料本錢費(fèi)用。九、違約責(zé)任1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十、爭(zhēng)議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。十一、附那么本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：：：年月日年月日加工承攬合同篇5甲方：〔定作方〕地址:×××工業(yè)城法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):乙方：〔承攬方〕地址:法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):合同編號(hào)：合同簽訂地：×××工業(yè)城內(nèi)乙方是為甲方加工_____________所需零部件的消費(fèi)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原那么，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。一、本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。二、本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià)備注1.根據(jù)消費(fèi)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔包括質(zhì)量要求〕：甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求備注四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)確實(shí)定：1.乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方根據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。2.為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，那么乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供一樣質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)風(fēng)格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。3.加工費(fèi)計(jì)算方法：(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格根底上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。五、加工訂貨：1.甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方承受：(1)甲方以或電腦下單〔下同〕的形式向乙方發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的詳細(xì)要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的根據(jù)。(2)通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫《通知訂貨記錄》，作為訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。2.因甲方的消費(fèi)方案變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方承受：(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工消費(fèi)通知單》從新發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。(2)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。3.如甲方通知取消訂單：(1)訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)〔非訂貨當(dāng)天〕通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立即停頓該訂單的消費(fèi)，并將己消費(fèi)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方消費(fèi)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已消費(fèi)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單消費(fèi)的正常備料。4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；2.包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________；3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定那么按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及消費(fèi)廠的合格證。5.甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開具《收料單》。6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七〔7〕天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否那么，對(duì)包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)展圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承當(dāng)。2.模具的制造及其費(fèi)用承當(dāng)：由乙方承當(dāng)；3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承當(dāng)：由乙方承當(dāng)；5.模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；6.模具的所有權(quán)：甲方所有。八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)答應(yīng)的，還須簽訂《商標(biāo)使用答應(yīng)合同》。九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制1.合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及以下文件、資料：(1)(2)(3)2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)展小批量消費(fèi)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量消費(fèi)。(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及消費(fèi)裝配過程隨時(shí)進(jìn)展抽檢；乙方應(yīng)予配合，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。(3)甲方原那么上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)展檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的.審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)展工廠審查，并對(duì)甲方提出的不合格工程及時(shí)進(jìn)展整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)展二次評(píng)審，如仍未到達(dá)要求，那么可中止或終止本合同。(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供給商及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供給商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供給商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供給商，但應(yīng)向甲方提供該供給商消費(fèi)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入消費(fèi)。(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)歷或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供給商，或者同意了乙方選定的供給商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)展了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)置行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承當(dāng)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)展了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承當(dāng)任何責(zé)任，由乙方承當(dāng)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。3.質(zhì)量整改(1)同一型號(hào)的加工零部件，乙方假設(shè)連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。十、加工費(fèi)的結(jié)算1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五〔25〕日前結(jié)清截止上月二十五〔25〕日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三〔3〕個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)〔乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方〕。2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。十一、驗(yàn)收方法1.甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和方法1.甲方在驗(yàn)收過程中，假如發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。2.乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否那么即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。3.加工零部件在用于甲方消費(fèi)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能消費(fèi)或延誤的，其損失由乙方承當(dāng)賠償責(zé)任。4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承當(dāng)全部責(zé)任。十三、乙方違約責(zé)任：1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)展處理，詳細(xì)如下：(1)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新消費(fèi)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第〔4〕條承受扣罰。(2)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；(3)因批次或零星不合格〔料廢〕造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；(4)未能按期、按量交貨或不合格造成方案調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格〔料廢〕造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；(6)成心將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供給商資格；(7)未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供給廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供給商資格；(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量缺乏，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；2.乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)展扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承當(dāng)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)展扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。4.乙方提早交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承當(dāng)。5.乙方提早交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可回絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)方案。6.加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承當(dāng)甲方因此多支付的一實(shí)在際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承當(dāng)由此增加的費(fèi)用。十四、甲方的違約責(zé)任1.甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。2.甲方無正當(dāng)理由回絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)由此造成的損失；甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)乙方因此所受的損失。十五、合同的變更、解除：1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。2.乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或消費(fèi)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。3.合同因任何原因此解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供給商等，歸還甲方。十六、不可抗力1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、局部履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可局部或全部免予承當(dāng)違約責(zé)任。十七、其他1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算方法付清，否那么按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往假設(shè)干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。十八、其他需約定事項(xiàng)：1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________3.____________________________________________________________________________4.____________________________________________________________________________5.____________________________________________________________________________甲方：乙方：受權(quán)代表：受權(quán)代表：日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日承攬加工合同模板合集五篇(合同范本)承攬加工合同模板合集五篇承攬加工合同篇1甲方：〔定作方〕地址:×××工業(yè)城法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):乙方：〔承攬方〕地址:法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):合同編號(hào)：合同簽訂地：×××工業(yè)城內(nèi)乙方是為甲方加工_____________所需零部件的消費(fèi)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原那么，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。一、本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。二、本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià)備注1.根據(jù)消費(fèi)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔包括質(zhì)量要求〕：甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求備注四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)確實(shí)定：1.乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方根據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。2.為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，那么乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供一樣質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)風(fēng)格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。3.加工費(fèi)計(jì)算方法：(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格根底上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。五、加工訂貨：1.甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方承受：(1)甲方以或電腦下單〔下同〕的形式向乙方發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的詳細(xì)要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的根據(jù)。(2)通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫《通知訂貨記錄》，作為訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。2.因甲方的消費(fèi)方案變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方承受：(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工消費(fèi)通知單》從新發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。(2)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。3.如甲方通知取消訂單：(1)訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)〔非訂貨當(dāng)天〕通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立即停頓該訂單的消費(fèi)，并將己消費(fèi)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方消費(fèi)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已消費(fèi)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單消費(fèi)的正常備料。4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；2.包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________；3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定那么按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及消費(fèi)廠的合格證。5.甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開具《收料單》。6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七〔7〕天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否那么，對(duì)包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)展圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承當(dāng)。2.模具的制造及其費(fèi)用承當(dāng)：由乙方承當(dāng)；3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承當(dāng)：由乙方承當(dāng)；5.模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；6.模具的所有權(quán)：甲方所有。八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)答應(yīng)的，還須簽訂《商標(biāo)使用答應(yīng)合同》。九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制1.合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及以下文件、資料：(1)(2)(3)2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)展小批量消費(fèi)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量消費(fèi)。(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及消費(fèi)裝配過程隨時(shí)進(jìn)展抽檢；乙方應(yīng)予配合，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。(3)甲方原那么上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)展檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)展工廠審查，并對(duì)甲方提出的不合格工程及時(shí)進(jìn)展整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)展二次評(píng)審，如仍未到達(dá)要求，那么可中止或終止本合同。(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供給商及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供給商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供給商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供給商，但應(yīng)向甲方提供該供給商消費(fèi)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入消費(fèi)。(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)歷或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供給商，或者同意了乙方選定的供給商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)展了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)置行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承當(dāng)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)展了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承當(dāng)任何責(zé)任，由乙方承當(dāng)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。3.質(zhì)量整改(1)同一型號(hào)的加工零部件，乙方假設(shè)連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。十、加工費(fèi)的結(jié)算1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五〔25〕日前結(jié)清截止上月二十五〔25〕日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三〔3〕個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)〔乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方〕。2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。十一、驗(yàn)收方法1.甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和方法1.甲方在驗(yàn)收過程中，假如發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。2.乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否那么即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。3.加工零部件在用于甲方消費(fèi)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能消費(fèi)或延誤的，其損失由乙方承當(dāng)賠償責(zé)任。4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承當(dāng)全部責(zé)任。十三、乙方違約責(zé)任：1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)展處理，詳細(xì)如下：(1)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新消費(fèi)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第〔4〕條承受扣罰。(2)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；(3)因批次或零星不合格〔料廢〕造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；(4)未能按期、按量交貨或不合格造成方案調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格〔料廢〕造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；(6)成心將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供給商資格；(7)未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供給廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供給商資格；(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量缺乏，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；2.乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)展扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承當(dāng)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)展扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。4.乙方提早交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承當(dāng)。5.乙方提早交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可回絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)方案。6.加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承當(dāng)甲方因此多支付的一實(shí)在際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承當(dāng)由此增加的費(fèi)用。十四、甲方的違約責(zé)任1.甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。2.甲方無正當(dāng)理由回絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)由此造成的損失；甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)乙方因此所受的損失。十五、合同的變更、解除：1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。2.乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或消費(fèi)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。3.合同因任何原因此解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供給商等，歸還甲方。十六、不可抗力1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、局部履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可局部或全部免予承當(dāng)違約責(zé)任。十七、其他1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算方法付清，否那么按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往假設(shè)干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。十八、其他需約定事項(xiàng)：1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________3.____________________________________________________________________________4.____________________________________________________________________________5.____________________________________________________________________________甲方：乙方：受權(quán)代表：受權(quán)代表：日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日承攬加工合同篇2訂立合同雙方：承攬方：××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．第一條加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│規(guī)格〔長(zhǎng)，寬，高cm〕│單位│數(shù)量│備注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不││││││帶抽屜│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布貨架│180x40x200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百貨貨架│180x50x200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二條加工成品質(zhì)量要求：一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．三，嚴(yán)格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必須嚴(yán)密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的根據(jù)．第三條原材料由甲方提供．第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在按照乙方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提早或延期交〔提〕貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元〔貳萬元〕．甲方不履行合同時(shí)，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．第十二條甲方的違約責(zé)任一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值２０％的違約金．六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收．第十三條乙方的違約責(zé)任一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值３０％的違約金．三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．五，乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用．第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的.履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建立銀行各存一份．甲方：××縣木具廠〔蓋章〕代表人：黃華新〔簽名〕地址：七都鎮(zhèn)：６６．８９７１開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所帳號(hào)：１０４７５０乙方：××縣百貨公司代表人：王新法地址：城關(guān)中山街５號(hào)：３３．７３４７開戶銀行：××縣支行帳號(hào)：００３４８５一九八五年一月二十五日承攬加工合同篇3承攬方〔甲方〕：_________定作方〔乙方〕：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值_________％的違約金。6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________％的違約金。3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方：1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力?！捕骋曳剑?．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2．各方通訊地址如下：_________。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1．本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：〔1〕提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方〔蓋章〕：_____________定作方〔蓋章〕：_____________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________地址：_______________________地址：________________________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：___________________承攬加工合同篇4需方:(甲方)供方：(乙方)合同編號(hào)：NO〔門窗〕03________________________________________________________________簽訂日期：年月日為了標(biāo)準(zhǔn)建筑門窗購(gòu)銷行為，保護(hù)供需雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，明確雙方技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證工程建立正常進(jìn)展，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。1、建筑門窗用處概況工程名稱：_____________________建筑構(gòu)造：__________________工程地址：_____________________使用層次：__________________2、建筑門窗供給要求2.1本合同中的單價(jià)是指門窗到________________________交貨的價(jià)格。2.2交貨點(diǎn)詳細(xì)地址：____________________________________。2.3其它要求：___________________________________________3、結(jié)算和付款方式3.2結(jié)算方式：3.2付款方式與期限：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4、技術(shù)要求4.1乙方供給的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn)，(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號(hào))________________________________________________________________________________________________________________________________。4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。4.3產(chǎn)品運(yùn)輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如尚無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的那么按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。5.2甲方在驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號(hào)、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)妥善保管，并在天內(nèi)向乙方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的，不得提出異議。5.3如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)向上海市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)視管理中心和門窗分中心報(bào)告，同時(shí)用書面通知乙方及時(shí)分析^p解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責(zé)任承當(dāng)。6、違約責(zé)任6.1甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款，如合同一方違約，由違約方承當(dāng)責(zé)任，并參照合同法有關(guān)條款及雙方的約定，向?qū)Ψ絻敻哆`約局部貨款的％的違約金。6.2如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的，應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。7、解決爭(zhēng)議的方式7.1本合同在履行過程如產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)展協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提請(qǐng)分中心進(jìn)展調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決。8、其他約定事項(xiàng)8.1乙方在門窗運(yùn)抵交貨點(diǎn)后，甲方應(yīng)提從堆放場(chǎng)地，并及時(shí)做好相應(yīng)的驗(yàn)收工作，如出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時(shí)，應(yīng)提早天通知甲方協(xié)商解決，否那么造成后果乙方負(fù)責(zé)。8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)通知乙方協(xié)商解決，否那么造成后果由甲方負(fù)責(zé)。8.4如遇人為不可抗拒因素〔如臺(tái)風(fēng)、洪水等〕和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時(shí)，免除承當(dāng)違約責(zé)任。8.5其他約定：9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，上海市建立工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。甲方：乙方：?jiǎn)挝幻Q：〔蓋章〕單位名稱：〔蓋章〕承攬加工合同篇5鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的，消費(fèi)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注二、原材料提供：1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：年月日。2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)展檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：：年月日。4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)展進(jìn)展檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。三、技術(shù)資料及圖紙1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)展檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)展檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。四、質(zhì)量