承攬加工合同-1

第頁共頁承攬加工合同承攬加工合同。承攬方〔甲方〕：_________定作方〔乙方〕：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價(jià)款總值_________％的違約金。6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________％的違約金。3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方：1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。〔二〕乙方：1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2．各方通訊地址如下：_________。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：〔1〕提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方〔蓋章〕：_____________定作方〔蓋章〕：_____________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________地址：_______________________地址：________________________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：___________________加工承攬合同(三)〔〕加字號(hào)定作方〔甲方〕：_______________代表：_________________________：_________________________承攬方〔乙方〕：_______________代表：_________________________：_________________________簽定日期：____________________經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅地履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額定作方供給原材料：原材料品名規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲______________________2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_____________________4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：_____________________5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停頓執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否那么應(yīng)承當(dāng)違約責(zé)任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失那么應(yīng)賠償損失。有關(guān)承攬加工合同有關(guān)承攬加工合同承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱：_________型號(hào)：_________規(guī)格：_________質(zhì)量要求：_________計(jì)量單位：_________數(shù)量：_________加工費(fèi)：_________單位總價(jià)：_________第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)。第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：_________型號(hào)：_________規(guī)格：_________質(zhì)量要求：_________計(jì)量單位：_________數(shù)量：_________單價(jià)：_________總價(jià)：_________圖紙、技：_________術(shù)資料及：_________交付時(shí)間：_________第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱：_________交付時(shí)間：_________交付地點(diǎn)：_________交付數(shù)量：_________包裝要求：_________檢驗(yàn)方法：_________運(yùn)輸方法：_________運(yùn)費(fèi)承當(dāng)：第六條加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價(jià)款總值_________%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機(jī)密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_________。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________承攬加工合同：承攬合同的寫作(一)承攬合同的文本形式理論中，各類承攬合同都有較為標(biāo)準(zhǔn)的文本格式，在簽訂書面形式的承攬合同時(shí)，以標(biāo)準(zhǔn)的文本格式作為書面合同的文本形式，見本章所列各類范例。在這里對承攬合同的主要條款的寫法作簡要說明。(二)承攬合同主要條款的寫作1．完成工作的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、加工方法等完成工作的名稱即工程名稱，應(yīng)在合同中標(biāo)明定作物的名稱及規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。完成工作的質(zhì)量是指應(yīng)明確約定加工時(shí)應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的種類，編號(hào)和名稱。對加工方法提出明確的要求，并在合同中注明。2．原材料的提供以及規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量原材料可以由定作人提供，也可以由承攬人提供。如合同可以約定原材料由承攬人提供，定作人有權(quán)予以檢驗(yàn)。有些承攬合同標(biāo)的物有特殊要求，對原材料的使用也有嚴(yán)格的限制，雙方可以約定原材料由定作方提供，在合同中必須注明定作方帶料條款，其中對定作方提供的材料名稱、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量、提供日期、消耗定額、單價(jià)總金額等一一列明(可采用表格列明)。合同規(guī)定由定作方提供原料，承攬方必須及時(shí)對原材料進(jìn)展檢驗(yàn)，當(dāng)承攬方檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、型號(hào)不符合要求或數(shù)量缺乏時(shí)，應(yīng)立即通知定作方，定作方接到承攬人通知后應(yīng)立即予以更換和補(bǔ)齊。修理、修繕合同，改造、改建合同中需要的零件，器件及其他物質(zhì)資料，可以參照上述原料提供條款作出規(guī)定。3．技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙的提供因定作物的特殊需要，由定作人提供設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料作為驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù)的，雙方可另行訂立一份技術(shù)協(xié)議書，有關(guān)的技術(shù)要求或圖紙、資料等是合同的組成局部。必須將有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫清楚，并注明哪些圖紙和資料是合同的附件。承攬人在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知定作方，因此造成的損失由定作方賠償。4．保管、保密的要求雙方當(dāng)事人可以在合同中明確約定承攬人負(fù)有好心保管義務(wù)。承攬人在完成工作時(shí)有義務(wù)對定作人提供的原材料、零配件、圖紙、技術(shù)資料等進(jìn)展妥善保管，以防止自然受損或滅失；對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得更換零部件；在工作完成后，承攬人還有義務(wù)對尚未交付的定作物妥善保管并承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。定作人提供的圖紙、技術(shù)、以及承攬人交付的工作成果，經(jīng)常會(huì)遇到一些技術(shù)機(jī)密問題，因此，定作人在合同中可以提出保密要求，承攬人有義務(wù)為其保密，未經(jīng)定作人答應(yīng)，不得留存復(fù)制品。在工作完成后，承攬人還應(yīng)將涉及機(jī)密的圖紙和技術(shù)資料一并返還定作人，不得留存。5．轉(zhuǎn)讓條款的約定承攬合同是建立在定作人對承攬人完成工作的條件和才能信任根底上的，所以承攬人應(yīng)親自完成自己所承當(dāng)?shù)墓ぷ魅蝿?wù)。合同法明確規(guī)定，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力、完成主要工作，但當(dāng)事人有約定的除外。所謂主要工作，首先是指對定作物的質(zhì)量有決定性作用的局部。假如是其質(zhì)量在承攬工作中不起決定作用，定作物為一般人均可完成的工作，主要工作那么是指數(shù)量上的大局部。雙方當(dāng)事人根據(jù)合同性質(zhì)、交易習(xí)慣約定是否允許承攬工作的轉(zhuǎn)讓。假如合同約定承攬的工作不得轉(zhuǎn)讓，那么承攬人必須親自完成全部工作；假如當(dāng)事人雙方在合同中約定承攬人可以將義務(wù)的一局部轉(zhuǎn)移給其別人的，承攬人可以不必親自完成主要工作。假設(shè)承攬人未經(jīng)定作人同意而將其承攬的主要工作交給第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同，但是，定作人也可以不解除合同。當(dāng)定作人不解除合同時(shí)，承攬人應(yīng)該就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。6．包裝要求及包裝費(fèi)用負(fù)擔(dān)承攬合同工作成果需要包裝的，要在合同中詳細(xì)約定包裝條款。對包裝物的使用，如木箱、紙板箱、塑料襯墊等等的采用；對包裝的標(biāo)準(zhǔn)選擇，是選擇國家標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方另外商定的標(biāo)準(zhǔn)；對包裝費(fèi)用由誰負(fù)擔(dān)等等，都應(yīng)在合同條款中明確規(guī)定，慎重對待。7．價(jià)款或酬金定作人支付給承攬人的報(bào)酬或價(jià)款一般是貨幣。合同應(yīng)約定定作人支付報(bào)酬或價(jià)款的期限，如當(dāng)事人未約定該期限，根據(jù)公平原那么，應(yīng)認(rèn)為定作人承受交付定作物的期限，也就是他支付價(jià)款或報(bào)酬的期限。根據(jù)雙方實(shí)際需要，雙方在簽定合同時(shí)還可以約定定金條款或預(yù)付款條款。8．履行期限、地點(diǎn)和方式雙方應(yīng)約定承攬人完成工作，交付定作物的期限、地點(diǎn)和方式。承攬人完成工作后，可采用的定作物的交付方式有三種：定作人自提；承攬人送貨；委托運(yùn)輸部門或郵政部門代為運(yùn)送。雙方在合同中要明確規(guī)定采用何種方式交付，交付地點(diǎn)和日期也應(yīng)確切寫明。承攬人在交付定作物的同時(shí)，還須交付定作物的附屬物，如定作物必須具備的備件、配件、特殊的維護(hù)工具以及定作物必需的圖紙、技術(shù)資料等。9．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同中約定定作人對承攬人交付的定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。關(guān)于驗(yàn)收費(fèi)用，雙方也可以在合同中約定，假如合同中沒有約定，那么由定作人承當(dāng)。對于短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)瑕疵的定作物，定作人可以先行占有、使用，并與承攬人約定質(zhì)量保證期限。10．違約責(zé)任當(dāng)事人雙方根據(jù)合同的類別、性質(zhì)和實(shí)際情況約定違約責(zé)任及賠償額的計(jì)算方法。承攬人的違約責(zé)任主要有：(1)不能完成工作或不能交付的責(zé)任。承攬人不能按照定作人的要求在約定時(shí)間內(nèi)完成工作或不能在約定時(shí)間內(nèi)交付該工作成果的，應(yīng)當(dāng)償付不能完成工作或不能交付工作成果的價(jià)額總值10%—30%或報(bào)酬總額20%—60%的違約金。(2)遲延交付的責(zé)任。承攬人遲延交付工作成果，應(yīng)向定作人償付違約金(雙方可預(yù)先約定損失賠償額的計(jì)算方法)，并比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，支付相應(yīng)的利息。承攬人償付違約金，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行債務(wù)或者賠償損失。(3)交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人承受該工作成果的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，減少報(bào)酬；定作人不同意承受該工作成果的，承攬人就應(yīng)修理，重作，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任，賠償給定作人造成的損失。(4)擅自更換定作人提供的材料或修理物的零部件，就應(yīng)按定作人的要求重做或重新修理，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。(5)假如承攬人對定作人提供的材料保管不善，致使材料毀損、滅失的，賠償定作人因此遭受的損失，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。(6)對第三人完成的工作成果負(fù)責(zé)。承攬人未經(jīng)定作人同意把自己承攬的主要工作交由第三人完成，定作人可以解除合同；定作人不解除合同，承攬人應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。(7)違背保密要求的責(zé)任。假如承攬人違背合同保密規(guī)定，留存復(fù)制品或者技術(shù)資料，或者向第三人泄露機(jī)密，應(yīng)當(dāng)賠償因此給定作人造成的損失。(8)承當(dāng)連帶責(zé)任。承攬人不只一個(gè)，是兩個(gè)或兩個(gè)以上的，應(yīng)當(dāng)就工作成果共同向定作人承當(dāng)責(zé)任及其他相關(guān)責(zé)任。定作人的違約責(zé)任主要有：(1)定作人可以在承攬合同履行完畢之前的任何時(shí)候解除合同，但必須賠償承攬人因此而遭受的損失。(2)逾期付款的責(zé)任。合同法規(guī)定，定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對完成工作成果享有留置權(quán)。假如定作人沒有在合理期限內(nèi)支付報(bào)酬或價(jià)款，承攬人可以變賣該工作成果，用所得價(jià)款扣除其應(yīng)得的報(bào)酬或價(jià)款。定作人還應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬方償付違約金；違約金的計(jì)算，每逾期一天，按酬金額的1%償付違約金。(3)中途變更合同的責(zé)任。定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。同時(shí)，定作人變更合同規(guī)定的工作成果交付地點(diǎn)或接收單位，并因此使承攬人多支出費(fèi)用的，應(yīng)由定作人承當(dāng)。(4)未按合同約定提供材料的責(zé)任。合同約定由定作人提供材料的，假如定作人提供的材料不符合合同約定的，定作人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換、補(bǔ)齊或者采取補(bǔ)救措施，并賠償因此給承攬人造成的損失。(5)定作人未按合同約定的時(shí)間承受成果應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。首先，定作人應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款規(guī)定償付違約金，此外，還應(yīng)承當(dāng)承攬人對該工作成果實(shí)際的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)。其次，假如該項(xiàng)工作成果是由運(yùn)輸部門代運(yùn)的，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人由此產(chǎn)生的損失和運(yùn)輸部門的罰款。最后，定作人受領(lǐng)遲延的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)該工作成果毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。11．除上述條款外，雙方當(dāng)事人根據(jù)實(shí)際需要還可約定結(jié)算方式，開戶銀行、帳號(hào)；不可抗力的免責(zé)條款；解決合同糾紛的方式；雙方協(xié)商的其它條款等。加工承攬合同例文加工承攬合同例文承攬方：____________________________________法定代表人：____________職務(wù)：____________地址：____________郵碼：____________：____________定作方：____________________________________法定代表人：____________職務(wù)：____________地址：____________郵碼：____________：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品__________________________________________第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________第十一條其他約定__________________________________________________________第十二條承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)