監(jiān)理工程師之交通工程目標控制強化訓練提分A卷含答案

監(jiān)理工程師之交通工程目標控制強化訓練提分A卷含答案

單選題（共100題）1、路基挖至路床頂面以上（）時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C2、關鍵項目（除機電工程）的合格率不應低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C3、費用支付項目按合同執(zhí)行情況是否正常、順利劃分為（）。A.常規(guī)支付、違約支付B.常規(guī)支付、合同解除支付C.常規(guī)支付、違約支付、合同終止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工驗收后的支付、竣工驗收后的支付以及缺陷責任期結束后的最終結清支付【答案】C4、在費用支付中，應由（）負責編制支付證書并報送建設單位核準支付。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.設計單位D.建設單位【答案】B5、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、15d，則該分部工程的流水施工工期是（）。A.45B.50C.55D.54【答案】B6、低路堤應對地基表層土進行超挖、分層回填和壓實，其處理深度應不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.墊層厚度D.路基最小填土高度【答案】A7、某雙代號網(wǎng)絡計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為5d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A8、施工安全風險評估中，評估工作負責人應當具有（）年以上的工程管理經(jīng)驗。A.2B.3C.4D.5【答案】D9、依據(jù)公路水運工程淘汰危及生產安全施工工藝、設備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.碘鎢燈B.高墩滑模施工工藝C.有堿速凝劑D.隧道初期支護混凝土“潮噴”工藝【答案】C10、根據(jù)《公路路基施工技術規(guī)范》（JTG/T3610-2019），下列不屬于施工單位應進行路基填筑試驗路段施工的路基是（）。A.三級及三級以上公路路堤B.填石路堤、土石路堤C.特殊路基D.擬采用新技術、新工藝、新材料、新設備的路基【答案】A11、基本預備費以建筑安裝工程費、土地使用及拆遷補償費、工程建設其他費之和為基數(shù)，項目建議書投資估算按（）計列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】A12、在澆筑混凝土前，應沿施工縫位置鋪設背貼式止水帶，止水帶中線應與施工縫重合，止水帶兩邊應與防水板焊接密實位置偏差應不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B13、下列不屬于路基沉陷的原因的是（）A.碾壓遍數(shù)過多B.路基填料不當C.填筑方法不合理D.壓實不足【答案】A14、項目監(jiān)理機構應對（）分部分項工程必須在施工開始前編制專項安全監(jiān)理實施細則。A.全部工程項目B.進度較快的C.危險性較大的D.質量要求高的【答案】C15、臺背與墻背填筑施工時，二級及二級以上公路應按設計做好過渡段，過渡段路堤壓實度應不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C16、下列不屬于混凝土下部結構的是（）。A.橋臺混凝土B.橋墩混凝土C.臺帽混凝土D.基礎混凝土【答案】D17、（）表現(xiàn)為黏結力較高，內摩阻力受瀝青材料的性質和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實、疲勞和低溫性能強。A.懸浮密實結構B.骨架空隙結構C.骨架密實結構D.骨架懸浮結構【答案】A18、橋臺的臺身砌筑砂漿或澆筑混凝土的強度達到設計強度的（）以上且背墻的防、排水滿足設計要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】C19、鋼纖維抗拉強度等級不應低于（）級。A.400B.500C.600D.700【答案】C20、在水泥混凝土路面施工中，橫向施工縫只應在攤鋪作業(yè)中斷時間超過（）時才設置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A21、編制施工進度計劃是（）的責任。A.施工單位B.建設單位C.設計單位D.監(jiān)理單位【答案】A22、關于開工預付款的描述錯誤的是（）。A.開工預付款的預付比例在合同工程的專用條款數(shù)據(jù)表中約定，一般為5%～35%B.開工預付款的預付比例在合同工程的專用條款數(shù)據(jù)表中約定，通常約定為有效合同價的10%C.有的工程項目的招標文件或合同專用條件約定，開工預付款在施工準備階段分兩次支付D.承包人都應向監(jiān)理機構提交開工預付款的支付申請，監(jiān)理機構應在召開第一次工地會議之前編制完成支付證書報送發(fā)包人支付【答案】A23、交通運輸主管部門在15天內未對備案的項目交工驗收報告提出異議，項目法人可開放交通進入試運營期。試運營期不得超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C24、（）還應做好風險控制工作，進行風險辨識和評估并據(jù)此編寫專項施工方案，編寫應急預案、儲備應急物資、開展應急演練等。A.施工單位B.發(fā)包人C.監(jiān)理單位D.設計單位【答案】A25、挖方路基挖土石方工程計量中，路床頂面以下挖松深（）再壓實作為挖土方的附屬工作，不另行計量。A.100mmB.200mmC.50mmD.300mm【答案】D26、關于樣本中位數(shù)的說法，正確的是（）。A.樣本數(shù)為偶數(shù)時，中位數(shù)是數(shù)值大小排序后居中兩數(shù)的平均值B.中位數(shù)反映了樣本數(shù)據(jù)的分散狀況C.樣本數(shù)為奇數(shù)時，中位數(shù)是數(shù)值大小排序后居中兩數(shù)的平均值D.樣本中位數(shù)是樣本極差值的平均值【答案】A27、公路工程施工階段監(jiān)理時間范圍是（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程開工令確定的合同工程開工之日B.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程交工驗收之日D.合同工程開工之日至工程竣工驗收之日【答案】B28、對于橋梁工程混凝土配合比設計，高性能混凝土中粗集料其壓碎指標應不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D29、混凝土應按一定的厚度、順序和方向分層澆筑，且應在下層混凝土初凝或能重塑前澆筑完成上層混凝土；上下層同時澆筑時，上層與下層的前后澆筑距離應保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C30、公路工程質量檢驗評定中分項工程，機電工程質量檢驗關鍵項目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D31、關于公路工程交工程驗收施工合同段工程質量等級評定的說法，正確的是（）。A.工程質量評分值大于等于90分為優(yōu)質工程B.工程質量評分值大于等于85分為優(yōu)良工程C.工程質量評分值大于等于80分為中等工程D.工程質量評分值大于等于75分為合格工程【答案】D32、下列說法中，正確的是（）。A.地基表層壓實度要求，二級公路一般土質應不小于95%B.地基表層壓實度要求，三、四級公路應不小于80%C.路基基底原狀土試驗，每公里應不少于3個點D.原地面坑洞處，需要在清除沉積物后，分層回填【答案】D33、滑模攤鋪機在路面基層上行走時，基層側邊緣到滑模攤鋪面層邊緣的寬度不宜小于（）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】B34、已知年利率12％，每月復利計息一次，則季實際利率為（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C35、鄭良縣擬新建一造紙廠，因建成后的造紙廠將排出有機毒液，排放時可能會影響周圍環(huán)境，造紙廠籌建人員中有人建議先征得縣環(huán)保部門同意,有人則認為“此造紙廠的建設已征得項目主管部門同意，沒有必要再通過環(huán)保部門認可”。據(jù)此，請回答下列題。A.防治污染的設施必須與主體工程同時設計B.防治污染的設施必須與主體工程同時施工C.防治污染的設施必須與主體工程同時投產使用D.防治污染的設施必須與主體工程同時檢驗維修【答案】A36、某市采石場位于山腰，自2009年投產以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術改造，擴大了生產規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經(jīng)監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標準，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調解處理決定：采石場賠償何陽經(jīng)濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。A.原告舉證B.由被告對排污行為與損害結果之間無因果關系舉證C.適用舉證責任倒置D.原告證明侵權事實，被告否認的，由被告負舉證責任【答案】B37、關于路堤填筑要求的說法，錯誤的是（）。A.每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于500mmB.填方作業(yè)分段施工時，接頭部位如不能交替填筑，先填筑路段應按1：1~1：1.2的坡度分層預留臺階C.應水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實D.碾壓原則為：先壓邊緣后壓中間，先慢后快，先振動后靜壓【答案】D38、下列選項中，屬于冬季施工的有（）。A.晝夜平均溫度在-3℃以下且連續(xù)10d以上B.晝夜平均溫度在0℃以下且連續(xù)10d以上C.晝夜平均溫度雖在-2℃以上但凍土沒有完全融化時D.晝夜平均溫度雖在0℃以上但凍土沒有完全融化時【答案】A39、關于建設單位安全生產責任的說法，錯誤的是（）。A.應當向施工企業(yè)提供地下管線資料B.應當依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期C.應當進行安全施工技術交底D.應當對拆除工程進行備案【答案】C40、以下關于工程量清單計量規(guī)則的說明，錯誤的是（）A.凡以質量計量或以質量作為配合比設計的材料，都應在精確與批準的磅秤上B.搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等，單獨另行計量C.對于面積在1m2以下的固定物（如檢查井等）不予扣除D.土方體積可采用平均斷面面積法計算B選項，搭接接頭、接頭套筒，焊接材料，下腳料和固定、定位架立鋼筋等,不予另行計量。【答案】B41、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D42、某工程組織流水施工，有4個工序，分5段施工，流水節(jié)拍分別為3d、5d、7d和4d，則該工程的總工期應為（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C43、關于先張和后張預應力梁施工的說法，錯誤的（）。A.兩者使用的預制臺座不同B.預應力張拉都需采用千斤頂C.兩者放張順序一致D.后張法預應力管道需壓漿處理【答案】C44、工程計量程序中，監(jiān)理人應在收到承包人提交的工程量報表后的（）天內進行復核。A.28B.7C.14D.21【答案】B45、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B46、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C47、采用計日工計價的任何一項變更工作，應從（）中支付。A.單價子目B.總價子目C.暫列金額D.暫估價【答案】C48、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B49、施工單位要建立安全培訓教育制度，對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行（）次安全生產教育培訓。A.1B.2C.3D.4【答案】B50、()用地應當以招標、拍賣或者掛.牌方式出讓。.A.工業(yè)用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有兩個以上意向用地者【答案】A51、可采用傾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二級公路（瀝青路面）高路堤B.四級公路（彈石路面）上路堤C.四級公路（塊石路面）高路堤D.三級公路（砂石路面）下路堤【答案】D52、當連續(xù)五晝夜實測地面沉降小于（），地基固結度已達到設計要求的80%時，經(jīng)驗收，即可終止抽真空。A.0.5mm/dB.0.3mm/dC.0.2mm/dD.0.1mm/d【答案】A53、下列屬于施工進度控制措施中合同措施的是（）。A.審查承包人的施工技術方案，使承包人在合理的狀態(tài)下施工。B.建立計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段，對工程進度實施動態(tài)控制。C.編制進度控制工作細則，指導現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員有的放矢地實施進度控制D.加強工程延期和索賠管理【答案】D54、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預制裝配式施工法【答案】A55、鋼筋混凝土橋、預應力混凝土橋、木橋是按（）來劃分的。A.主要承重結構所用的材料B.使用性質C.承重構件受力體系D.跨越障礙的性質【答案】A56、草擬施工總進度計劃時，施工總進度計劃應按照全工地流水作業(yè)方式進行安排，全工地流水作業(yè)安排應以（）的工程項目為主導。A.工程技術復雜、工期長B.工程量大、工程技術相對簡單C.工程造價大、工期長D.工程量大、工期長【答案】D57、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D58、工程概算是初步設計文件的重要組成部分，應由項目（）負責編制。A.設計單位B.建設單位C.施工單位D.勘察單位【答案】A59、關于招標控制價的編制要求，下列說法正確的是（）。A.招標控制價應由招標投標管理部門編制B.招標人可以自行決定是否編制標底C.開標前標底可以保密，也可以公開D.招標人可以規(guī)定最低投標限價【答案】B60、（）應當對建設項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的內容和結論負責，接受委托編制建設項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表的技術單位對其編制的建設項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表承擔相應責任。A.編制單位B.建設單位C.監(jiān)理單位D.技術單位【答案】B61、某工地平安工地建設考核評價結果為合格，按照百分制計算得分為（）及以上。A.60分B.70分C.75分D.80分【答案】B62、儲油罐頂部應設置遮陽棚。設置區(qū)域應按要求配備消防器材;設防靜電、防雷接地裝置及加油車接地裝置，接地電阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A63、將6.3785修約到小數(shù)后第三位是（）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】C64、鉆孔灌注樁施工的主要工序正確的是（）。A.鉆孔→埋設護筒→鉆機就位→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土B.埋設護筒→鉆機就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土C.鉆孔→灌注水下混凝土→埋設護筒→鉆機就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝D.鉆機就位→埋設護筒→鉆孔→鋼筋籠制作與吊裝→清孔→灌注水下混凝土【答案】B65、施工單位應進行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。A.二級公路填石路堤B.三級公路填土路堤C.特殊路基D.四級公路土石路堤【答案】B66、建設工程施工總承包單位依法將工程分包給其他單位的,（）。A.分包工程現(xiàn)場的安全生產由分包單位負總責B.分包工程的生產安全事故由分包單位承擔責任C.分包單位不接受總承包商的安全生產管理的，應當承擔全部責任D.總承包單位和分包單位對分包工程安全生產承擔連帶責任【答案】D67、在合同段缺陷責任期結束、收到施工單位向建設單位提交的（）后，監(jiān)理機構應進行審查。對符合合同約定的，總監(jiān)辦應在規(guī)定期限內簽署合同段缺陷責任終止證書，并向建設單位提交缺陷責任期監(jiān)理工作總結。A.合同段竣工驗收申請B.合同段交工結賬單C.工程質量整改報告D.終止缺陷責任申請【答案】D68、采用（）的計價模式的招標文件中，招標人可以不提供工程量清單，由投標人自行編制工程量清單并報價。A.總價合同B.單價合同C.成本加酬金合同D.成本加罰金合同【答案】A69、當延期事件發(fā)生以后，（）應根據(jù)合同約定及時進行妥善處理。A.監(jiān)理工程師B.建設單位C.施工單位D.分包人【答案】A70、施工組織往往以（）為最基本對象。A.動作B.操作C.工序D.施工過程【答案】C71、橋梁頂推施工中，水平千斤頂?shù)膶嶋H總頂推力，不應小于計算頂推力的（）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】C72、預防和避免事故發(fā)生的關鍵是從工程項目施工開始，就應用人機工程學的原理和方法，通過正確的管理，努力消除各種不安全因素，建立（）相協(xié)調工作及操作的機制。A.人-環(huán)境B.機-環(huán)境C.人-機-環(huán)境D.人-機【答案】C73、對于注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設強制性標準的，以下不屬于處罰措施的是（）。A.停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下B.情節(jié)嚴重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，3年內不予注冊C.造成重大安全事故的，終身不予注冊D.構成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任【答案】B74、下列分部分項工程不需要專家論證、審查的是（）。A.深度5m的基坑B.深度15m的人工挖孔樁C.水深10m的圍堰工程D.中橋的拆除工程【答案】D75、費用支付項目按合同執(zhí)行情況是否正常、順利劃分為（）。A.常規(guī)支付、違約支付B.常規(guī)支付、合同解除支付C.常規(guī)支付、違約支付、合同終止、合同解除支付D.前期支付、中期支付、交工驗收后的支付、竣工驗收后的支付以及缺陷責任期結束后的最終結清支付【答案】C76、在車輛荷載作用下，水泥混凝土結構層處于板體工作狀態(tài)，（）。A.抗彎拉強度高，豎向彎沉較大B.抗彎拉強度低，豎向彎沉較大C.抗彎拉強度高，豎向彎沉較小D.抗彎拉強度低，豎向彎沉較小【答案】C77、施工單位法定代表人、生產經(jīng)營負責人、項目經(jīng)理每年接受安全培訓的時間不得少于（）學時。A.20B.30C.40D.50【答案】B78、BOT模式的具體含義為（）。A.政府和社會資本合作B.建造——經(jīng)營——移交C.私營主動融資D.以資產擔保的證券化【答案】B79、施工單位應當按照平安工地建設標準，每季度至少開展一次自我評價。施工單位自我評價報告應報（）。A.建設單位B.交通運輸主管部門C.監(jiān)理單位D.安全生產主管部門【答案】C80、鉆孔灌注樁施工的主要工序正確的是（）。A.鉆孔→埋設護筒→鉆機就位→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土B.埋設護筒→鉆機就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝→灌注水下混凝土C.鉆孔→灌注水下混凝土→埋設護筒→鉆機就位→鉆孔→清孔→鋼筋籠制作與吊裝D.鉆機就位→埋設護筒→鉆孔→鋼筋籠制作與吊裝→清孔→灌注水下混凝土【答案】B81、某新建項目，建設期2年，第1年向銀行借款2000萬元，第2年向銀行借款3000萬元，年利率為6%，則該項目估算的建設期利息為（）元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2【答案】D82、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現(xiàn)率B.內部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B83、某公司從銀行借款5000萬元，年復利率i=10%，試問5年后一次需支付本利和（）萬元。A.6052.56B.7320.50C.7551.65D.8052.55【答案】D84、下列事故報告中，屬于漏報的是（）。A.快報表報送超過規(guī)定時限B.快報表和月報表因過失未填寫報送有關重要項目的C.故意不屬實上報有關重要內容，經(jīng)查證屬實的D.故意隱瞞已發(fā)生的事故，經(jīng)查證屬實的【答案】B85、提高價值的途徑有（）。A.功能提高，成本增加B.功能降低，成本增加C.功能降低，成本降低D.功能提高，成本不變【答案】D86、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C87、下列情況的路基，施工單位應進行路基填筑試驗路段的施工不包括（）。A.一級公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D88、工程建設法規(guī)體系按其立法權限不同，分為（）個層次。A.5B.3C.4D.6【答案】A89、立方體抗壓強度試件的標準尺寸立方體的邊長為（）。A.50B.100C.150D.200【答案】C90、質量管理體系審核由（）對體系各項活動進行客觀評價，這些人員應獨立于被審核的部門和活動范圍。A.企業(yè)內勝任的管理人員B.行業(yè)認可的審核人員C.企業(yè)領導D.外審專家【答案】A91、高程控制測量應采用（）測量。A.三邊測量B.水準測量C.經(jīng)緯測量D.衛(wèi)星定位測量【答案】B92、路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于（），路床頂面最后一層壓實后的厚度應不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A93、關于監(jiān)督施工單位按已批準的施工方案組織中的專項安全施工方案實施的說法，錯誤的是（）。A.危險性較大的分部分項工程必須按照批準的專項安全施工方案進行施工B.在施工過程中需要對專項安全施工方案進行修改的，必須報原批準部門同意C.建設單位項目負責人應對危險性較大的分部分項工程專項施工方案的實施進行重點監(jiān)督檢查D.在施工過程中需要對專項安全施工方案進行修改的，不得擅自修改【答案】C94、按照工程款支付時間的先后劃分，費用支付可分為（）A.五種B.四種C.三種D.二種【答案】A95、對于上臺階開挖，每循環(huán)進尺，Ⅲ級圍巖宜不大于（）。A.2榀鋼架間距B.1榀鋼架間距C.3mD.5m【答案】C96、（）是路面結構中的承重層，它應具有足夠的強度和剛度，并具有良好的擴散應力的能力。A.基層B.面層C.墊層D.路基【答案】A97、公路工程交工驗收合格后即開放交通，通車運營兩年后，由（）組織竣工驗收。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A98、采空區(qū)路基施工期間及完工后，處理區(qū)段宜進行水平位移和沉降監(jiān)測，一般情況下，采空區(qū)處理期間及路基正常施工期間，（）內每周監(jiān)測一次。A.一個月B.三個月C.半年D.一年【答案】C99、圍巖的工程性質中，對圍巖穩(wěn)定性影響最大的是（）。A.物理性質B.水理性質C.力學性質D.化學性質【答案】C100、下列試驗工作中不屬于監(jiān)理基本試驗工作的是（）。A.驗證試驗B.工藝試驗C.全面檢驗D.見證取樣【答案】C多選題（共40題）1、（）屬于橋梁的附屬結構。A.橋墩B.橋臺C.支座D.橋面系E.伸縮縫【答案】D2、按密實類型分，瀝青混合料可分為（）。A.密級配瀝青混凝土混合料B.開級配瀝青混合料C.半開級配瀝青混合料D.間斷級配瀝青混合料E.懸浮密實結構混合料【答案】ABCD3、關于施工準備階段安全監(jiān)理，審查施工單位安全生產管理體系的說法，正確的有（）。A.將檢查結果向建設單位報備B.在施工單位提交交底核查申請后7天內完成檢查工作C.檢查施工現(xiàn)場各種安全標志和臨時設施的設置D.檢查、督促施工單位與分包單位之間簽訂施工安全生產協(xié)議書E.檢查施工單位安全技術措施或文明施工措施費用的使用計劃【答案】ACD4、施工方案的技術經(jīng)濟指標體系中，工程工期包括（）。A.施工機械化程度B.安全生產C.工期D.施工均衡性E.竣工率【答案】CD5、對于泥漿護壁成孔灌注樁，清孔后要求測定的泥漿指標有（），它們是影響混凝土灌注質量的主要指標A.相對密度B.含砂量C.黏度D.膠體率E.pH值【答案】ABCD6、下列選項屬于施工安全風險評估報告的編制依據(jù)的有（）。A.項目風險管理方針及策略B.建立施工安全風險評估制度C.項目設計和施工方面的文件D.項目各階段的審查意見E.設計階段風險評估意見【答案】ACD7、從路面結構的力學特性和設計方法的相似性出發(fā)，將路面劃分為（）。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強度路面E.低強度路面【答案】ABC8、下列關于路床填料的說法，正確的是（）。A.高速公路、一級公路路床填料宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.粗粒料缺乏時，可采用無機結合料改良細粒土C.路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于300mmD.路床頂面最后一層壓實后的厚度應不小于150mmE.路床底面以下400mm范圍內的填料粒徑應小于150mm【答案】ABC9、關于機電工程施工中監(jiān)控系統(tǒng)的外場設備基礎施工，說法正確的有（）。A.基坑開挖放坡寬度必須小于土質自然破裂線寬度B.開挖深度1.5m以上，且無條件放坡的，必須設置固壁支撐，固壁支撐應經(jīng)過安全驗算并隨挖深增加C.模板必須有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定度、無縫隙和孔洞，澆筑混凝土后不得產生變形D.混凝土澆筑傾落高度在5m以上時，應采用漏斗或斜槽的方法澆筑E.混凝土澆筑時必須進行分層次振搗，搗固應密實，不得出現(xiàn)跑模、漏漿等現(xiàn)象。【答案】C10、發(fā)行債券籌資的缺點包括（）。A.固定利息支出會使企業(yè)承受一定的風險B.可大大降低自有資金利潤率C.籌資成本高，付息壓力大D.債券合約的條款，常常對企業(yè)的經(jīng)營管理有較多的限制E.會提高企業(yè)負債比率，增加企業(yè)風險，降低企業(yè)的財務信譽【答案】AD11、風險等級主要由（）決定。A.暴露于危險環(huán)境的時間（T）B.風險事件發(fā)生的可能性（L）C.風險的可預測性（Y）D.后果嚴重程度（C）E.風險的可轉移性（S）【答案】BD12、在開工預付款支付、扣回月報表中，監(jiān)理審核的重點包括（）。A.開工預付款的預付額度B.開始扣回的時間C.分期扣回的金額D.每月扣回的比例E.累計扣回的金額【答案】AB13、雙重預防機制是指以（）手段相結合的生產安全事故預防機制。A.風險分級管控B.風險識別C.風險管理D.隱患管理E.隱患排查治理【答案】A14、編制投標報價時，直接工程費計算方法包括（）。A.定額單價分析法B.實物量法C.工序單價分析法D.總價控制法E.單價控制法【答案】ACD15、平安工地建設管理主要包括（）。A.工程開工前的安全生產條件審核B.施工前的安全生產條件核查C.施工過程中的平安工地建設、考核評價D.交工期間的安全考核E.缺陷責任期的安全考核【答案】ABC16、施工環(huán)境保護監(jiān)理的依據(jù)（）。A.國家、行業(yè)和地方相關的環(huán)境保護法律法規(guī)B.工程環(huán)境影響評價報告和批復C.國家、行業(yè)和地方的相關技術標準D.經(jīng)批準的工程設計文件和工程設計變更文件E.勘察設計合同與施工合同【答案】ABCD17、公路工程生產安全事故應急救援預案體系的構成包括（）。A.國家部門預案B.地方預案C.項目預案D.合同段預案E.應急預案操作手冊【答案】ABC18、瀝青混合料按密實類型分為（）。A.密級配瀝青混凝土混合料B.開級配瀝青混合料C.半開級配瀝青混合料D.間斷級配瀝青混合料E.連續(xù)集配瀝青混合料【答案】ABCD19、人民法院按照審判監(jiān)督程序重新審判的案件，從適用的審判程序來看，下列做法正確的有：A.如果是上級人民法院提審的案件,應當依照第二審程序進行審判B.如果原來是第一審案件,應當依照第一審程序進行審判C.如果原來是第二審案件，應當依照第二審程序進行審判D.一律由上級人民法院依照第二審程序進行審判【答案】ABC20、下列關于隧道洞口施工的說法中，正確的有（）。A.應遵循"晚進洞、早出洞"的開挖原則。B.洞口邊坡及仰坡應自下而上進行開挖C.明洞回填分墻背回填和拱背回填兩個部位D.宜采用人工配合機械開挖E.明洞拱背回填應在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行【答案】CD21、下列選項屬于安全監(jiān)理實施細則編制內容的有（）。A.安全監(jiān)理人員安排及分工B.現(xiàn)場安全監(jiān)理檢查的控制要點C.安全監(jiān)理工作方法和措施D.安全監(jiān)理工作制度建設E.監(jiān)理程序及表格和資料目錄【答案】ABC22、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應遵循的原則包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關鍵線路上D.惡劣氣候條件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后28天內，承包人應向監(jiān)理工程師提出延期意向要求，否則監(jiān)理工程師無須考慮給予承包人延期【答案】BCD23、下列屬于隧道施工中鉆爆法的是（）。A.蓋挖法B.礦山法C.新奧法D.淺埋暗挖法E.盾構法【答案】BCD24、襯砌混凝土開裂、拱頂下沉的原因是（）。A.隧道設計時，因圍巖級別劃分不準、襯砌類型選擇不當，造成襯砌結構與圍巖實際荷載不相適應，引發(fā)裂損病害B.偏壓地段未采用偏壓襯砌C.對基底軟弱和易風化泥化地段，未設可靠防排水設施，混凝土鋪底厚度及強度不足D.由于施工測量放線發(fā)生差錯、欠挖、模板拱架支撐變形、塌方等原因，造成局部襯砌厚度偏薄E.采用先進的施工技術設備，盡量減少施工對圍巖的擾動，提高襯砌質量【答案】ABCD25、下列施工總承包單位、分包單位安全責任的表述中，正確的是（）。A.建設工程實行施工總承包的，由總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產負總責B.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔各自的責任C.總承包單位應當自行完成建設工程主體結構的施工D.分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理,分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任E.總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的,分包合同中應當明確各自的安全生產方面的權利、義務【答案】ACD26、以下各選項，其中說法不正確的是：A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務人不履行義務，屆時可申請強制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務為由，可以向李某住所地人民法院申請執(zhí)行該協(xié)議B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級人民法院提起上訴，二審人民法院經(jīng)過審理，駁回了張某的上訴。經(jīng)查，劉某居住在D市X區(qū)，張某在B市C區(qū)的銀行有存款4000元。則本案的執(zhí)行人民法院是B市中級人民法院C.甲市人民法院依法執(zhí)行該市商標管理局作出的行政處罰決定，經(jīng)查明，被執(zhí)行人金勝公司的財產在乙市，則甲市人民法院應當請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執(zhí)行，而不能直接委托乙市人民法院執(zhí)行D.甲乙兩個公司因合同糾紛，到某仲裁委員會進行仲裁。裁決后，如果甲不履行仲裁裁決，那么乙可以向仲裁委員會所在地的人民法院申請執(zhí)行【答案】BCD27、新奧法的三大要素是（）。A.光面爆破B.噴錨支護C.超前支護D.監(jiān)控量測E.地表注漿【答案】ABD28、下列哪些說法符合我國民事訴訟法的辯論原則？A.辯論權的行使，不僅是在法庭辯論階段，而是貫穿于訴訟全過程B.未經(jīng)法庭辯論和質證的證據(jù)，通常情況下不得作為法庭裁判的根據(jù)C.當事人可以就案件的實體問題進行辯論，也可以就案件的程序問題進行辯論D.當事人提交的書面答辯狀也屬辯論的一種形式【答案】ABCD29、冬季施工增加費的內容包括（）。A.因冬季施工所需增加的一切人工、機械與材料的支出B.因施工組織設計確定，需增加的一切保溫、加溫等有關支出C