裝修搬運合同范文

最的裝修搬運合同范文合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。《中華人民共和國民法通則》第85條：合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。《中華人民共和國合同法》第2條：合同是公平主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?；橐?、收養(yǎng)、監(jiān)護等有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議，適用其他法律的規(guī)定。下面是我收集整理的最的裝修搬運合同范文，歡送借鑒參考。最的裝修搬運合同范文(一)為了保障買賣雙方的合法權(quán)益，在公平、互惠、互利的原則下，依據(jù)《合同法》及有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商，同意簽定本合同。一、效勞的內(nèi)容、形式和要求乙方為甲方供給辦公家具拆組效勞，依據(jù)甲方的要求將指定地點的辦公家具拆卸并且在辦公家具零件運送到目的地后完成辦公家具的組裝工作;家具拆組效勞包括辦公家具的運輸;如在拆組過程中需要增加配件，需要由甲方供給或者甲方托付乙方購置，甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用;二、合同金額與支付方式本合同總金額為￥1040(大寫：壹仟零肆拾元整)，此價格包括甲方的辦公家具拆裝搬運費用。支付方式：組裝完畢驗收合格后以轉(zhuǎn)賬的方式一次性付完全款。三、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方保證在工程拆裝調(diào)試過程中賜予乙方必要的合作和幫助;如因甲方的辦公家具消滅老化，無法安裝為原樣的。乙方不承擔(dān)安裝質(zhì)量問題。在組織施工過程中，如遇以下狀況，得順延工期，雙方應(yīng)準(zhǔn)時進展協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：因天災(zāi)或人力不能抗拒的緣由被迫停工;因甲方提出變更打算或變更施工圖而不能連續(xù)施工;因甲方不能按期供圖、供料、零件或其所供材料以及零件不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順當(dāng)施工者。四、雙方協(xié)商的其他條款：現(xiàn)場確認(rèn)所需搬運的家具件數(shù)。五、合同雙方協(xié)商解決本合同履行過程中的全部爭議。假設(shè)協(xié)商未果，可以向雙方所在地的人民法院提起訴訟。六、本合同共貳頁，均為本合同的內(nèi)容局部，本合同人工填寫和打印具有同等效力。七、本合同一式二份，自雙方簽字蓋章之日起生效，買賣雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。甲方乙方單位：單位：地址：地址：法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：手機手機：：：：有效期限：20xx年月日至20xx年月日最的裝修搬運合同范文(二)業(yè)主(以下簡稱甲方)：施工隊(以下簡稱乙方)：聯(lián)系：聯(lián)系：甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，依據(jù)《合同法》等相關(guān)法律，在公平公正的狀況下簽定如下合同：一、工程概況工程地址：使用面積：二、價格工裝裝修清包工費：￥大寫：其中包括水電工、泥工、垃圾清運費、材料搬運費。三、付款方式1、隱蔽工程完成，付￥ 元;2、泥工完成，付￥ 元;3、工程竣工，付_￥ 元;4、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)四、工期從年月日起至年月日止，工期為天。因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費￥/天。五、施工1、甲方須向乙方供給圖紙整套,共 張;2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認(rèn)可;3、施工工程內(nèi)容的每一主要工序(隱蔽工程、構(gòu)造工程、泥工)須經(jīng)甲方認(rèn)可前方可進展下一步工序;4、施工質(zhì)量將依據(jù)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn) (DB31/T30-1999)》中規(guī)定的內(nèi)容進展驗收。六、材料1、由乙方向甲方供給需購材料清單，甲方準(zhǔn)時選購材料供施工方使用。2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行選購材料，假設(shè)已選購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。3、乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量和數(shù)量，覺察質(zhì)量問題應(yīng)向甲方準(zhǔn)時提出并有權(quán)拒絕使用。假設(shè)甲方堅持使用，應(yīng)書面要求乙方，甲方擔(dān)當(dāng)因材料質(zhì)量引起的損失;4、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，制止閑雜人等進入施工現(xiàn)場。5、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，假設(shè)覺察此類現(xiàn)象，按材料價格雙倍從人工費中扣除。6、乙方供給的材料數(shù)量誤差在5%--10%之間。由于乙方材料估算超出誤差范圍而導(dǎo)致的材料、設(shè)備重購置或材料、設(shè)備無法退回的損失將由乙方擔(dān)當(dāng)。7、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性。七、勞動力治理1、開工前乙方應(yīng)向甲方供給全部施工人員的身份證復(fù)印件;2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;3、甲方應(yīng)準(zhǔn)時替乙方辦理小區(qū)出入證件;4、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員;5、未經(jīng)甲方同意，任何狀況下乙方不得停工或殆工。六、工地現(xiàn)場治理現(xiàn)場制止使用明火;現(xiàn)場制止吸煙;油漆材料必需和其他材料分開放置。七、關(guān)于工程治理、工程變更的商定1、乙方在開工前檢查水、電、地面、墻頂面空鼓，覺察問題應(yīng)準(zhǔn)時通知甲方，由甲方負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)。2、乙方在施工中應(yīng)實行必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述狀況發(fā)生，屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。3、保持現(xiàn)場衛(wèi)生，施工現(xiàn)場每天完工后，乙方負(fù)責(zé)清運施工中產(chǎn)生的垃圾，并依據(jù)物業(yè)治理企業(yè)指定的地點堆放。此項費用已包括在總價款中。八、工程驗收甲、乙雙方應(yīng)準(zhǔn)時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，乙方應(yīng)提前2天通知甲方驗收，雙方協(xié)商驗收日期。水電工程完工后，乙方應(yīng)在5日內(nèi)制作水電布線圖交與甲方。閱歷收不合格的，現(xiàn)場全部停工，乙方應(yīng)予返工，直至合格為止，才能連續(xù)施工。返工費用及造成的損失由乙方擔(dān)當(dāng)。九、爭議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以依據(jù)本合同商定向人民法院提起訴訟。十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。簽章：簽章：簽約日期：簽約日期：最的裝修搬運合同范文(三)甲方： 基業(yè)物業(yè)治理(以下簡稱甲方)乙方： (以下簡稱乙方)甲方系 物業(yè)治理單位，乙方系小區(qū)住宅單元物業(yè)的購置者或使用者托付進展裝修的單位或個人?，F(xiàn)甲、乙雙方就裝修的有關(guān)事宜，經(jīng)過公平協(xié)商，特簽此協(xié)議.一、裝修申請與報批第一條 乙方在裝修前應(yīng)以書面形式向甲方提出裝修申請，并填寫《裝修申請表》;乙方向甲方供給以下材料：施工單位營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書復(fù)印件(加蓋公章)，如托付個人則需裝修。比例不小于1：100的裝修設(shè)計圖(包括：平面圖、隱蔽工程圖、機電工程施工圖)或上述圖紙的復(fù)印件。乙方向甲方供給現(xiàn)場施工人員的名單、身份證復(fù)印件及1寸近照2裝修隊電工、焊工等特種工種的上崗證及復(fù)印件。其次條 甲方在收到乙方申請后，對乙方供給的資料進展審核，甲方自接到資料后7個工作日內(nèi)完成審核工作，并將審核結(jié)果通知乙方。如審核合格后，甲方為乙方開據(jù)施工許可證。乙方應(yīng)依據(jù)許可證時間開工裝修，同時應(yīng)將許可證貼在裝修現(xiàn)場明顯位置以便甲方檢查。第三條 對于乙方供給的資料，甲方認(rèn)為需要修改或重提交時，乙方應(yīng)進展修改或重提交，并將修改后的資料報甲方，以便甲方進行最終審核。第四條 甲方審核完畢的資料，乙方不得擅自轉(zhuǎn)變。如需修改或變動，應(yīng)以書面形式提前通知甲方，并將修改后的資料報甲方審核。第五條 假設(shè)乙方不提交裝修申請擅自施工，或在甲方未準(zhǔn)許之前開工，甲方有權(quán)責(zé)令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。二、出入證第一條 為保證乙方裝修工作的順當(dāng)進展，乙方需要為其聘請的施工人員辦理現(xiàn)場出入證，如有未辦理出入證的、喪失出入證的或?qū)⒊鋈胱C轉(zhuǎn)借他人的，甲方有權(quán)阻擋其進入小區(qū)，而因此產(chǎn)生的一切后果均由乙方自負(fù)。其次條 假設(shè)甲方覺察乙方聘請的施工人員有違法行為，或有不符合小區(qū)治理規(guī)定的行為，甲方有權(quán)將該施工人員清理出小區(qū)，由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。第三條裝修完畢后，乙方應(yīng)準(zhǔn)時將其申請的全部出入證全部收回交給甲方，甲方核查無誤后，退還臨時出入證押金。三、裝修保證金第一條為保證業(yè)主的利益和樓宇構(gòu)造及配套設(shè)備的安全，甲方5000其次條乙方繳納垃圾清運費：20元/自然間;治理費(含設(shè)備使用費)按15元/天計費，自審批合格領(lǐng)取施工許可證起至驗收合格清場之日止。第三條 裝修完畢經(jīng)甲方驗收合格后，扣除實際發(fā)生的費用(以甲方驗收合格之日停頓計費)，3個月未發(fā)生質(zhì)量問題，按規(guī)定退還尾款。如驗收不合格，甲方將連續(xù)收取乙方整改期間的相關(guān)費用。四、留意事項第一條 樓宇土建構(gòu)造裝修不得改動門、窗，保持樓宇、房屋外觀的美觀統(tǒng)一。嚴(yán)禁拆改破壞原構(gòu)造、承重墻、配重墻、樓板地面。不得擅拘束主體構(gòu)造上剔槽、打洞，不得鑿穿地面、屋頂、陽臺隔斷板。裝修室內(nèi)地面石材厚度不得超過 1.2cm，地面裝修總厚度不得超過3cm，按施工進度鋪地磚前須申報物業(yè)治理公司工程部檢查批準(zhǔn)。不得擅自破壞原設(shè)計衛(wèi)生間、洗衣間防水層，如有破損須重做防水處理，需進展24小時閉水試驗，物業(yè)工程部試驗通過前方可連續(xù)施工。乙方裝修所使用的木制材料需經(jīng)防火阻燃、防腐處理。不得將沒有防水要求的房間設(shè)為衛(wèi)生間、廚房間。廚房應(yīng)有門，不得做成放開式廚房。其次條 水、暖氣、燃?xì)夤艿涝O(shè)施裝修嚴(yán)禁改動室內(nèi)供暖管線設(shè)施，嚴(yán)禁加裝暖氣片或拆改移位。加裝暖氣罩，必需留有長、寬不少于400mm的檢修口，便于日后修理，否則后果自負(fù)。嚴(yán)禁拆改室內(nèi)水表，不得擅自拆改原設(shè)計管線。嚴(yán)禁改動或遮擋燃?xì)夤芫€、儀表設(shè)施。室內(nèi)全部管線節(jié)門、接口四周需留有100mm以上距離，并必需400mm不得擅自封包燃?xì)夤艿?。安裝燃?xì)鉄崴鞅匦璩惺軓娕攀剑移渑艢夤懿坏贸鐾鈮?0cm，不得排入煙道或管井。衛(wèi)生間、廚房間墻體改動的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)防水標(biāo)準(zhǔn)制訂施工方案，重做防水。第三條 配電、弱電信號設(shè)施裝修配電系統(tǒng)布局必需按審批方案、圖紙施工，負(fù)責(zé)此項工作的施工人員必需有勞動局核發(fā)的電工操作證(特種工種證明復(fù)印件在物業(yè)治理公司備案)。嚴(yán)禁破壞室內(nèi)原設(shè)計配線回路，嚴(yán)禁強電、弱電線路直埋，必需按施工標(biāo)準(zhǔn)穿線鋪設(shè)，如有違規(guī)造成的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。不得擅自增改原設(shè)計配電掌握和計量儀表，隱蔽施工局部：照明、插座、空調(diào)插座必需按原設(shè)計負(fù)荷單路掌握施工。嚴(yán)禁拆改原設(shè)計電視、對講、通訊網(wǎng)絡(luò)布線，如擅自改動，造成不良后果自負(fù)。浴室安裝浴霸必需從插座重引線，不能使用原預(yù)留燈線。房間內(nèi)不得使用超過原設(shè)計負(fù)荷的電器。第四條 樓宇外觀裝修嚴(yán)禁拆改外窗、防火窗、陽臺，不得擅自加裝護欄。嚴(yán)禁在戶門以外公共區(qū)域平臺違章搭建或懸掛其他物品。違者物業(yè)公司有權(quán)要求其無條件撤除，損失自負(fù)?？照{(diào)室外機必需按指定位置安裝，冷凝水排放管須接入空調(diào)冷凝水管或靠墻固定在外窗一側(cè)。第五條 裝飾施工現(xiàn)場裝飾材料搬運：乙方須提前申請電梯使用時間，按打算安排時間搬運，切勿損壞電梯、公共區(qū)域墻壁、樓梯間墻壁等公共設(shè)施設(shè)備。搬運建筑材料必需封裝不漏，搬運完畢須將搬運路線準(zhǔn)時清掃干凈。裝修垃圾清運：乙方必需遵守甲方的規(guī)定，按指定時間將封閉袋裝垃圾運至指定地點，隨時清掃門前雜物。嚴(yán)禁在公共區(qū)域堆放建筑材料、裝修垃圾，嚴(yán)禁將雜物、油漆倒入下水管線。施工人員：乙方施工人員須衣著整齊，佩帶通行標(biāo)志，按指定通道進入;嚴(yán)禁在本小區(qū)非工作區(qū)域閑逛，不得損壞小區(qū)公共設(shè)施設(shè)備及他人財務(wù);嚴(yán)格遵守治理規(guī)定，保持公共區(qū)域墻壁、樓道墻壁的干凈。4.裝修施工時間：1)工作時間：8：00--12：00，14：00--18：00其它時間嚴(yán)禁施工人員進入或滯留在小區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁施工人員在本小區(qū)內(nèi)留宿。2)機械設(shè)備作業(yè)時間：8：00--11：30，14：30--18：00，其它時間為靜音作業(yè)時間，嚴(yán)禁施工擾民。(周六、日靜音作業(yè))5.消防安全：每戶裝修施工現(xiàn)場必需配置兩個5公斤滅火器，工作現(xiàn)場制止吸煙。乙方必需遵守各項安全防火規(guī)定，履行與甲方簽訂的安全防火。五、裝修竣工驗收裝修完成后，乙方須提前通知甲方商定時間，甲方自接到乙方正式驗收申請5個工作日內(nèi)，由工程部、業(yè)主、裝修公司負(fù)責(zé)人及裝修施工相關(guān)技術(shù)人員共同驗收。驗收不合格工程由施工單位限期整改合格。因整改造成的各項損失費用，均由施工方擔(dān)當(dāng)。六、其它第一條 乙方在此保證：因其裝修而引起的一切后果，如造成房屋構(gòu)造、布局、外裝修的損壞，房產(chǎn)毗鄰房屋的損壞或他人人身安全或財產(chǎn)的損失，房屋滲漏而對四鄰造成的損失等均由乙方擔(dān)當(dāng)。因此后果而產(chǎn)生的一切事宜如訴訟、仲裁的均由乙方自費處理。其次條 如因乙方裝修給他人人身財產(chǎn)造成損失，而引起他人向甲方索賠時，乙方負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的一切損失。第三條 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。第四條 本協(xié)議一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。第五條 簽約方：甲方： 基業(yè)物業(yè)治理 乙方：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：日期： 日期：最的裝修搬運合同范文(四)甲方(托運人)：乙方(承運人)：甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商，依據(jù)合同法有關(guān)規(guī)定，訂立貨物運輸合同，條款如下：一、合同期為一年，從年月日起到年月日為止。二、上述合同期內(nèi)，甲方托付乙方運輸貨物，運輸方式為汽車大路運輸，具體貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。三、甲方的義務(wù)：依據(jù)國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對貨物進展包裝，沒有統(tǒng)一規(guī)定包裝標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)依據(jù)保證貨物運輸?shù)脑瓌t進展包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應(yīng)向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。依據(jù)雙方商定的標(biāo)準(zhǔn)和時間向乙方支付運費。四、乙方的義務(wù)：依據(jù)運單的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。承運的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞，如消滅此類問題，應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償義務(wù)。五.運輸費用及結(jié)算方式：運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)運單商定執(zhí)行。乙方在將貨物交給收貨人時，應(yīng)向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務(wù)的證明，持收貨憑證與甲方結(jié)算。甲方對乙方所提交的收貨憑證進展審核，在確認(rèn)該憑證真實有10六、甲方交付乙方承運的貨物均系供給客戶的重大生產(chǎn)資料，乙方對此應(yīng)予以高度重視，確保貨物按期運達(dá)。非因自然災(zāi)難等不行抗力造成貨物逾期運達(dá)的，如客戶追究甲方責(zé)任，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失。因發(fā)生自然災(zāi)難等不行抗力造成貨物無法按期運達(dá)目的地時，乙方應(yīng)將狀況準(zhǔn)時通知甲方并取得相關(guān)證明，以便甲方與客戶協(xié)調(diào)。七、運輸過程中如發(fā)生貨物滅失、缺少、損壞、變質(zhì)、污染等問題，乙方應(yīng)依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方的經(jīng)濟損失。貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產(chǎn)品出廠價格賠償。貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的來回差旅費等)。八、消滅合同第七條狀況導(dǎo)致貨物逾期運達(dá)的，乙方除按該條規(guī)定擔(dān)當(dāng)責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)同時執(zhí)行本合同第六條的規(guī)定。九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，依據(jù)合同法規(guī)定辦理，發(fā)生爭議提交××仲裁委員會按其仲裁規(guī)章進展仲裁。十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方： 乙方：附：運單編號：簽發(fā)時間：年月日裝運時間：年月日簽發(fā)地點：省市區(qū)路號裝運地點：省市區(qū)路號發(fā)貨人：承運人簽章年月日 年月日要求運達(dá)的時間：年月日時最的裝修搬運合同范文(五)合同編號： 托付人： 法定住址： 法定代表人： 職務(wù)： 托付代理人： 身份證號碼： 通訊地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人： ： ： 帳號： 電子信箱： 承攬人： 法定住址： 法定代表人： 職務(wù)： 托付代理人： 身份證號碼： 通訊地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人： ： ： 帳號： 電子信箱： 就托付人托付承攬人搬遷事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：1、貨物名稱： 。2、貨物數(shù)量： 。3、貨物價值： 。4、托付人托付搬運的物品應(yīng)無違禁品及危急物品。貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。托付人應(yīng)按承攬人要求進展標(biāo)準(zhǔn)包裝。托付人應(yīng)將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進展包裝，但包裝前應(yīng)檢查物品，保證安全運輸。第三條效勞要求承攬人在搬運過程中，做到效勞熱忱周到，保證物品完整無損，聽從托付人的安排與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生喪失或損壞，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第四條搬運日期1、 年 月 日至 年 月 日，具體搬遷時間待通知而定。2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在 天之內(nèi)運至托付人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。3、托付人如需變更搬運時間的，應(yīng)于商定搬運日期前 日通知承攬人，否則托付人應(yīng)另行支付承攬人人民幣 元的拖延費。但不得超過原估價總金額 %。4、搬運作業(yè)進展中，因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間連續(xù)完成。第五條搬運地點貨物搬出地點： 。貨物搬到地點： 。承攬人需依托付人的指示將承運貨品搬運至指定位置。第六條搬運車輛托付人供給《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必需選用適宜的吊車、板車及貨車，并按托付人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按托付人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞，由托付人依據(jù)實際損壞估價，承攬人來賠償。第七條檢驗托付人應(yīng)準(zhǔn)時對送達(dá)貨物進展檢驗，逾期未收貨，應(yīng)向承攬人支付保管費用。第八條費用1、包裝費用： 。2、搬運費用：每車次 元人民幣，按實際車次結(jié)算。車型： 。采車次方式收費的，承攬人應(yīng)按車輛的容積，以符合法律規(guī)定的滿載方式進展。3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛修理費等均由其自己負(fù)擔(dān)。4、承攬人應(yīng)依本合同所商定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所商定的搬運費外，均依附件搬運作業(yè)估價單商定方式另行收費。第九條結(jié)算方式簽約時預(yù)付定金人民幣 元。余款人民幣 元，于搬遷作業(yè)完成經(jīng)托付人確認(rèn)后支付，承攬人同時供給正式運輸發(fā)票。承攬人按要求將貨物送達(dá)后，托付人如缺乏額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權(quán)。第十條安全保證承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負(fù)責(zé)安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦消滅貨物喪失、缺少、變質(zhì)、損壞等狀況，原則上按到達(dá)地的市場價格進展賠償。另有商定的，按商定限額賠償。但假設(shè)貨物的缺失和損壞是由不行抗力、貨物自身屬性打算的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。第十一條保險一般貨物保險由承攬人負(fù)責(zé)，貴重貨物保險由托付人負(fù)責(zé)。1、承攬人對于因搬運過程所致托付人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不行抗力，或因搬運物的性質(zhì)，或因托付人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。2、上述情形，托付人應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易覺察的，應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi)，將其情事告知承攬人。3、托付人提交承攬人運送物品，假設(shè)有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時，除托付人于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負(fù)責(zé)任。但承攬人有有意或過失的，不在此限。4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。托付人：1、托付人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2、托付人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對托付人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、托付人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是托付人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。承攬人：1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)( )均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十五條保密雙方保證對在爭論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所得悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)隱秘、公司打算、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)隱秘)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原供給方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為 年。第十六條通知1、依據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必需用書面形式，可承受 (書信、、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可實行公告送達(dá)的方式。2、各方通訊地址如下： 。3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方擔(dān)當(dāng)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第十七條爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進展解釋。2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第 種方式解決：(1)提交 仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起