2023年整理設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題練習(xí)試卷B卷附答案

2023年整理設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C2、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C3、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】C4、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D5、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D6、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A7、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C8、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A9、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標(biāo)的物C.對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B10、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D11、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A12、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計文件【答案】A13、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C14、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A15、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D16、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B17、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C18、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費(fèi)用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B19、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A.竣工時間B.費(fèi)用C.費(fèi)用和利潤D.竣工時間、費(fèi)用和利潤【答案】C20、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A21、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃【答案】B22、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況【答案】C23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C24、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C25、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計費(fèi)B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計人就設(shè)計費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B26、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C27、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A28、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B29、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤B.費(fèi)用和利潤C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤【答案】C30、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評標(biāo)委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A31、某設(shè)備工程項目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變【答案】C32、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D33、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A34、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D35、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C36、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B37、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A38、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C39、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A40、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C41、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C42、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B43、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D44、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C45、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D46、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B47、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D48、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A49、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進(jìn)行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C50、津濱工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向()提出申請。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C多選題（共30題）1、工程師可隨時通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計劃中不符合合同的內(nèi)容C.實際進(jìn)度慢于計劃進(jìn)度D.實際進(jìn)度快于計劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫?！敬鸢浮緽CD2、設(shè)備工程合同履行過程中，竣工驗收的方式包括()。A.試車驗收B.分段驗收C.整個工程驗收D.部分工程驗收E.隱蔽工程驗收【答案】BCD3、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員B.起重信號工C.安全生產(chǎn)管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業(yè)人員【答案】ABD4、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達(dá)要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC5、相對其他合同計價方式而言，固定單價合同的優(yōu)點有()。A.編制工程量清單不需要花費(fèi)一定的物質(zhì)成本和時間成本B.承包商所做的每項工作都能在合同價格中得到體現(xiàn)，承包商能夠根據(jù)工程量估算自己的工作范圍并據(jù)此制訂適當(dāng)?shù)膶嵤┯媱滳.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的財務(wù)支出將是固定的D.填入單價的工程量清單有利于業(yè)主通過匯總價評判投標(biāo)人的報價優(yōu)劣情況E.在一定程度上可激勵承包商降低成本，以提高單位直接成本的效益【答案】BCD6、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，承包商編制的竣工報表，需要考慮的費(fèi)用包括()。A.承包商根據(jù)合同所完成的全部工作價值的估計額B.承包商認(rèn)為應(yīng)支付給他的任何款項(包括索賠款)C.到工程竣工日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價值D.到工程移交日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價值E.承包商認(rèn)為根據(jù)合同將應(yīng)支付給他的任何其他款項的估計額【答案】BD7、下列關(guān)于工程設(shè)計合同委托人義務(wù)的描述，正確的有()。A.支付設(shè)計費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用B.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)C.負(fù)責(zé)設(shè)計變更和修改預(yù)算并參加工程驗收D.提供必要的其他協(xié)助E.保護(hù)設(shè)計人的知識產(chǎn)權(quán)【答案】ABD8、保險合同中的保險人應(yīng)當(dāng)降低保險費(fèi)的情形有()。A.據(jù)以確定保險費(fèi)率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險標(biāo)的危險程度明顯減少B.保險標(biāo)的的保險價值明顯減少C.投保人進(jìn)行了危險減少通知D.保險合同中的受益人數(shù)量減少E.保險合同的受益人死亡【答案】AB9、設(shè)備監(jiān)理工程師預(yù)防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認(rèn)真審核索賠報告C.反駁承包商的索賠D.加強(qiáng)監(jiān)督管理E.提供全面服務(wù)【答案】AD10、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，屬于不可抗力的情況有()。A.國家間的戰(zhàn)爭B.工程所在國的內(nèi)亂或內(nèi)戰(zhàn)C.承包商人員引起的騷亂、罷工D.非承包商使用或造成的軍火、爆炸、輻射、污染E.不利的氣候條件【答案】ABD11、如果()履行過程中發(fā)生債權(quán)，債權(quán)人有權(quán)行使留置。A.買賣合同B.保管合同C.運(yùn)輸合同D.加工承攬合同E.施工合同【答案】BCD12、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師合同管理的主要工作包括()、索賠管理等。A.審查承包商的履約能力B.變更管理C.監(jiān)督管理承包商的履約行為D.協(xié)調(diào)管理合同關(guān)系E.支付工程款【答案】BCD13、對于承包商未按照合同規(guī)定的期限撤走的剩余貨物，下列說法正確的有()。A.業(yè)主取得剩余貨物的所有權(quán)B.業(yè)主取得剩余貨物的處置權(quán)C.變賣剩余貨物的所得價款歸業(yè)主D.承包商承擔(dān)處置剩余貨物的開支E.變賣剩余貨物的收入不足彌補(bǔ)變賣開支的，差額部分由承包商承擔(dān)【答案】BD14、保留金的退還通常分兩次，退還前一半保留金的條件是()。A.工程通過竣工驗收B.已經(jīng)簽發(fā)工程接收證書C.業(yè)主已經(jīng)接管工程D.承包商已完成缺陷修補(bǔ)工作E.已經(jīng)簽發(fā)履約證書【答案】AB15、無權(quán)代理人實施“代理”行為后，第三人依法可以行使()。A.催告權(quán)B.拒絕權(quán)C.撤銷權(quán)D.委托權(quán)E.追認(rèn)權(quán)【答案】AC16、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，合同的終止類型有()。A.由業(yè)主終止B.由工程師終止C.由承包商終止D.因不可抗力終止E.由分包商終止【答案】ACD17、下列關(guān)于FIDIC新黃皮書對預(yù)付款扣減方式規(guī)定的說法，正確的有()。A.當(dāng)已確認(rèn)的期中付款的累計金額超過中標(biāo)合同金額減去暫定金額后余額的10%時開始扣還預(yù)付款B.當(dāng)已確認(rèn)的期中付款的累計金額超過中標(biāo)合同金額減去暫定金額后余額的20%時開始扣還預(yù)付款C.每次扣還預(yù)付款的金額為當(dāng)期付款證書金額的10%D.每次扣還預(yù)付款的金額為當(dāng)期付款證書金額的25%E.按照預(yù)付款的貨幣和比例計算【答案】AD18、根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同【答案】AC19、除撤銷生產(chǎn)許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷生產(chǎn)許可。A.因不可抗力導(dǎo)致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產(chǎn)許可的C.超過法定職權(quán)作出準(zhǔn)予生產(chǎn)許可決定的D.違反法定程序作出準(zhǔn)予生產(chǎn)許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準(zhǔn)予生產(chǎn)許可的【答案】BCD20、《安全生產(chǎn)法》中“三同時”制度是指()。A.同時安全培訓(xùn)B.同時資金投入C.同時設(shè)計D.同時施工E.同時投入生產(chǎn)和使用【答案】CD21、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設(shè)備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD22、設(shè)備工程合同管理中進(jìn)度管理的要點主要包括()。A.工程開工B.工程暫停C.竣工時間的延長D.趕工E.誤期損害賠償【答案】ABCD23、當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C.因不可抗力不能實現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E.當(dāng)事人一方違約致使不能實現(xiàn)合同目的【答案】ABC24、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括()。A.仲裁時限B.請求仲裁的意思表示C.仲裁事項D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會【答案】BC25、合同文檔管理的主要內(nèi)容有()。A.建立合同文檔管理制度B.分析、改進(jìn)合同條款C.妥善分類、保存和使用合同文檔D.及時審核和接收承包商提交的竣工文檔E.整理和編制整個設(shè)備工程的竣工資料并歸檔【答案】ACD26、在設(shè)備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關(guān)于業(yè)主索賠權(quán)利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應(yīng)