外協(xié)產品加工合同范文（4篇）

第3頁共3頁外協(xié)產品加工合同范文甲方：_____地址：_____電話：_____法定代表人：_____職務：_____國籍：_____乙方：_____地址：_____電話：_____法定代表人：_____職務：_____國籍：_____茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在_____加工_____，其條款如下：1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量（1）商品名稱：__________________________________________;（2）數(shù)量：_____共計_____。2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_____或_____購買，清單附于本合同內。3.每種型號的加工費如下（1）_____（大寫：____美元）;（2）_____（大寫：____美元）;（3）_____（大寫：____美元）。4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至_____（某地），若有短少或破損，甲方應負責補充供應。5.甲方應于成品交運前1個月，開立信用證（或電匯全部加工費）用于由乙方在_____或_____購買零配件、消耗品及原料費用。6.乙方應在雙方同意的時間內完成_____型標準____的加工和交運，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為____%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過____%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。9.甲方提供加工_____標準_____零件和原料，乙方應嚴格按規(guī)定的設計加工，不得變更。10.技術服務甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____的要求，協(xié)助培訓乙方的技術人員，并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪____美元，其他一切費用（包括來回旅費）概由甲方負責。11.與本合同有關的一切進出口手續(xù)，應由乙方予以辦理。12.加工后的標準_____乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。13.其他條件（1）標準____的商標由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應負完全責任;（2）若必要時乙方在_____或_____購買加工標準____的零件及原料，其品質必須符合標準并事先需經(jīng)甲方核準;（3）為促進出口業(yè)務，乙方應儲備標準_____樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_____乙方（蓋章）：_____代表（簽字）：_____代表（簽字）：_________年____月____日____年____月____日外協(xié)產品加工合同范文（二）甲方：法定代表人：地址：_____郵編：_____電話：_____傳真：_____乙方：法定代表人：地址：_____郵編：_____電話：_____傳真：_____雙方資料：1、甲方是經(jīng)過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事行業(yè)的中國企業(yè);2、乙方是經(jīng)過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續(xù)的從事行業(yè)的中國企業(yè)法人;3、甲方已就產品提出了專利申請，申請?zhí)枮椋篲____，乙方已為甲方研發(fā)該產品提供了良好的技術支持和試制條件，甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。甲乙雙方為實現(xiàn)產業(yè)優(yōu)勢互補，共同做大做強，經(jīng)過平等、友好協(xié)商，確立戰(zhàn)略合作伙伴關系，就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜達成如下協(xié)議，以茲共同信守：一、加工產品范疇：1、產品品名：與之配套的壓具（包括：）應由甲方自行生產。2、產品規(guī)格及技術參數(shù)：產品規(guī)格和技術參數(shù)等發(fā)生變化，雙方應另行簽訂補充協(xié)議。二、委托加工訂單：1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和供貨時間等，乙方如有異議，應在接訂單后____日個工作日內提出，甲乙雙方應就異議事宜友好協(xié)商解決辦法。2、乙方應按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的%，若超過%，雙方另行協(xié)商。3、乙方在接到訂單后應優(yōu)先安排、積極組織生產，盡力滿足甲方訂單的要求。三、加工產品質量要求1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數(shù)進行生產，產品質量符合國家標準或行業(yè)標準。2、質保期：年，從產品送達交付地點之日起計算。3、產品質保期內出現(xiàn)質量問題，經(jīng)由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付第三人，第三人簽收確認，由乙方負擔賠償;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理，甲方未經(jīng)乙方同意對任何第三人所作的賠償（人民法院判決的除外）不能作為甲方的損失計算依據(jù);（2）因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題，乙方不予承擔責任。四、原材料1、產品所需原材料均由乙方采購，乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。2、目前原材料（主要材料）的市場價格為：_____元/噸。五、加工費用及支付1、乙方為甲方加工本協(xié)議第一條第一款所指定的產品，每臺的加工費為人民幣____元，主要原材料價格（按照下訂單時國家權威網(wǎng)站公布的市場價格為準）漲跌幅度超過本協(xié)議第五條第二款所確定的價格的%的，每臺的加工費相應漲跌%。2、加工產品的技術要求及材耗發(fā)生變化，雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30%，貨到交付地點后日內，甲方再先乙方支付加工費的65%，余款5%應于下訂單之日起一年內支付完畢。4、鑒于甲方向乙方的付款為持續(xù)狀態(tài)，甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號，甲方未注明的，乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。六、產品交付與驗收1、交付地點及運輸：_____，物流運輸由乙方負責，運輸費用由乙方承擔，卸貨費用由甲方承擔。2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準。3、檢驗期限：甲方應在產品送達交付地點后日內驗收完畢。4、產品質量異議提出及處理：若甲方發(fā)現(xiàn)產品不符合本協(xié)議的約定或者訂單要求，應在驗收期限內及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內未提出異議的，視為產品符合要求。乙方發(fā)現(xiàn)產品有質量問題，在未經(jīng)甲方書面確認，甲方應妥善封存該產品，不得擅自處理該產品，否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后個工作日內應立即與甲方協(xié)商處理，協(xié)商不成的，由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定，鑒定費用由甲方墊付，鑒定結果若產品合格，則鑒定費由甲方承擔，若產品不合格，則鑒定費由乙方承擔。5、產品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業(yè)標準。七、合同的終止1、本協(xié)議到期后自然終止。2、本協(xié)議因合法解除而終止。3、本協(xié)議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業(yè)執(zhí)照而終止。4、本協(xié)議因不可抗力導致合同不能繼續(xù)履行而終止。5、本協(xié)議因其他法律法規(guī)所規(guī)定的原因而終止。八、不可抗力1、如果本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協(xié)議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本協(xié)議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4、本協(xié)議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或新頒布法律規(guī)定等。九、特別約定1、基于乙方已為甲方研發(fā)該產品提供了良好的技術支持和試制條件，并且將繼續(xù)為甲方研發(fā)、完善該產品提供技術支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。2、基于甲方系該產品的專利申請人（專利經(jīng)核準后為專利權人），乙方承諾未經(jīng)甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。十、違約責任1、甲方逾期支付加工費的，每逾期一天，應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應付款達元的，乙方有權解除本協(xié)議。2、乙方逾期向甲方交付產品的，每逾期一天，應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過日的，甲方有權解除本協(xié)議。3、乙方所交付的產品經(jīng)雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的，乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經(jīng)濟損失的責任。4、甲乙任何一方違反本協(xié)議第七條的約定，應向對方支付違約金萬元。5、本協(xié)議期限內，除本協(xié)議另有約定或者雙方協(xié)商一致外，任何一方提前終止或解除本協(xié)議，應向對方支付違約金萬元。十一、協(xié)議期限本協(xié)議有效期為十年，自____年____月____日起至____年____月____日止。十二、爭議的解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的，由協(xié)議簽訂地人民法院裁決。十三、通知條款1、根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞，以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。十四、其他條款1、本協(xié)議未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協(xié)議的附件和補充合同均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。2、本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：簽約代表（簽字）：簽約日期：____年____月____日乙方（蓋章）：簽約代表（簽字）：簽約日期：____年____月____日簽約地點：外協(xié)產品加工合同范文（三）甲方（委托方）：乙方（加工承攬方）：身份證號：_____聯(lián)系電話：_____雙方本著友好合作、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。甲方以本合同為基準，把委托加工單規(guī)定的產品委托給乙方生產，乙方接受此委托，并保證將合格產品提供給甲方。第一條、合同期間本合同自雙方簽字蓋章的日期起生效，至結束。第二條、交貨期和加工費用1、甲方以下《委托訂單》的方式，確定委托加工的數(shù)量及加工費，乙方同時確定加工及完成時間。2、加工費用：以雙方協(xié)商所確認的《產品報價單》注明的價格為準。第三條、合同內容1、在每次生產前，甲方需開立具體的委托加工訂單，其一般條款由本合同規(guī)定，補充條款在訂單中說明，經(jīng)雙方確認簽字蓋章后生效。2、交貨期、開具增值稅發(fā)票的資料以及具體的特定要求等，其經(jīng)雙方確認簽字蓋章后，與本合同具有同等法律效力。3、產品報價單：由乙方根據(jù)加工成本和利潤，提出報價單，經(jīng)甲方簽字確認。4、甲、乙雙方的委托訂單一經(jīng)簽署即不可取消，如需變更，要雙方協(xié)商一致。乙方必須按規(guī)定的時間、數(shù)量、質量和要求向甲方供貨。第四條、加工項目具體約定1、甲方委托乙方加工生產的產品為按雙方確定的委托訂單的要求進行交貨。2、甲方負責加工產品的材料、產品生產工藝要求等產品加工所需的一切資料和材料，提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法。監(jiān)督乙方工作人員作業(yè)進程、質量抽檢以及提供必要的技術支持。3、乙方應對甲方提供的原材料做加工前驗收，不符合要求的或數(shù)量不足的，應立即書面通知甲方，未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料。4、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產品與乙方的關聯(lián)，保護甲方產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。5、乙方所承攬加工的產品，該產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業(yè)信息、財務信息等所有權均屬甲方所有，乙方負有保密義務，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得抄襲、修改或復制，不得留存技術資料、復制品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲方產品技術自行進行同類產品研發(fā)。不得在以后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。6、乙方在甲方提供的場地進行加工生產，遵守甲方的制度和要求，服從甲方指定人員的管理和監(jiān)督，嚴禁攜帶任何文件或物料出廠。第五條、產品質量標準與責任1、乙方應按照約定交付加工好的成品，提前留出一定的檢驗或返工期限，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，乙方應無條件返工或重做。2、乙方所交付的成品，材料損耗率為：_____，超標的部分由乙方負責按原價賠償。3、乙方承諾，加工好的成品保質期為：質保期內由乙方負責維修或者承擔相應的維修費用。4、由于乙方加工生產原因造成產品返工或重做的，費用由乙方承擔。耽誤甲方出廠日期的，按照每天5、若產品不達標屬于甲方提供的材料造成（乙方提出材料異議、甲方堅持使用的除外），或是由于甲方設計原因，或提供資料有誤，則由甲方支付返工等費用。第六條、付款方式1、甲、乙雙方的委托加工價格，以雙方簽字確認的《產品報價單》為準。2、付款方式：經(jīng)甲方驗收合格后，。3、預留報價單總額的5%為質保金，無質量問題的質保期滿后第七條、違約責任1、以上條款甲、乙雙方必須完全遵守，違約者應按照本合同或委托加工訂單約定的條款處罰，未盡之處，雙方另行協(xié)商解決。2、違約處罰：違約方應無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯(lián)損失。3、乙方違反本合同關于保密條款（如第四條第4、5項）的約定的，應向甲方一次性支付違約金10萬元。第八條、其他1、乙方應根據(jù)甲方的要求提供相應的資質證件、身份證原件及復印件等相關資料，在合同期內上述證件除身份證原件外應暫時由甲方保管。2、乙方人員在合同有效期內發(fā)生的一切事故、責任，均與甲方無關，全部由乙方獨自承擔。3、如果產品涉及專利、版權、商標權以及其他類知識產權，甲方應授予乙方該類知識產權許可。4、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。5、本合同以及委托加工單等有關附件在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商未成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。6、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____（蓋章）（手?。┤掌冢篲___日期：_____外協(xié)產品加工合同范文（四）承攬人：定作人：定作人委托承攬人加工______（寫明加工任務），經(jīng)雙方充分協(xié)商，將訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品1.加工成品名稱為：2.加工成品規(guī)格為：3.加工成品數(shù)量為：第二條加工成品質量要求（加工物品，需要封存樣品的，應當寫明由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據(jù)。）第三條原材料提供的辦法、規(guī)格、數(shù)量、質量、期限1.定作人交付原材料的時間為：______2.定作人交付原材料的數(shù)量是：______消耗定額為：______3.定作入支付原材料的質量是：______規(guī)格為______4.承攬人對原材料的檢驗期限是______，承攬人如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求的，應當立即通知定作人調換或補齊。5.承攬人對定作人提供的原材料不得擅自變更，不得偷工減料。6.原材料交付或提取日期的計算，應照本合同第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙的提供辦法、期限及保密條款1.技術資料、圖紙由______一方提供。2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為：__。3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應在______（日/月）內回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。4.保密要求：________（承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，合同即應寫明，承攬人應嚴格遵守保密的約定，未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。）5.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條報酬承攬人按合同有關要求交付全部定作物，定作人付給承攬人價款（或酬金）____元。（價款或酬金，按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的由雙方當事人商定。）第六條驗收標準和方法1.驗收標準為本合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品。2.驗收期限為：①定作人應按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。②驗收前承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。3.保證期限為：對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發(fā)生爭議時，可由質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨時間和地點1.交（提）定作物期限為：______。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應在事先與對方達成協(xié)議。承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。（雙方不同意以上計算方式，可以另行約定。）2.交貨地點：__第八條包裝要求及費用負擔1.包裝定作物的材料為：2.包裝定作物的方法為：3.包裝定作物的標準和要求為：4.包裝定作物的費用負擔：第九條運輸方式與費用負擔1.本次加工承攬中，采取2.本次加工承攬中發(fā)生的運輸費用由____負擔第十條結算方式與期限1.定作人應在承攬人交付符合要求的定作物____日內，進行結算。2.定作人采用______（寫明是現(xiàn)金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算）作為結算方式。第十一條定金與預付款1.承攬人要求定作人支付定金____元。定作人不履行合同，無權請求返還定金。承攬人不履行合同，應雙倍返還定金。2.定作人可向承攬人給付預付款____元。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余額的可以請求返還。第十二條承攬人的違約責任1.承攬人未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作任務，定作人同意利用的，應按質量論價;定作人不同意利用的，承攬人應當負責修整或調換，并承擔逾期交付責任;定作物經(jīng)修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。2.交貨時間到期，承攬人交付定作物或完成工作數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的，定作人有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應支付給定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物的毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。4.承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金____元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。5.承攬人不能交付定作物或不能完成工作的，應償付不能交付定作物或不能完成工作部分的價款總額的____%（一般為10%～30%）或酬金總額的____%（一般為20%～60%）的違約金。6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養(yǎng)費等。7.實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收人，承攬人除應負責運到正確指定地點或接收入外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8.由承攬人保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬人應償付定作人因此所遭受的損失。9.承攬人未按本合同規(guī)定的辦法與期限