房屋裝修承攬合同簡單版（5篇）

第18頁共18頁房屋裝修承攬合?同簡單版甲方?：乙方：鑒?于甲方系發(fā)包方?，乙方系承攬方?，____年_?___月___?_日甲自愿將位?于_____承?攬給乙方裝修，?現(xiàn)甲、乙雙方本?著平等自愿，協(xié)?商一致的原則，?就房屋裝修有關(guān)?方面，特此訂立?如下協(xié)議：工?程地點及概況：?工程名稱：_?_______?_______?_______?_______?_______?_____。?工程建筑面積：?_______?_______?_______?_______?_______?__。工程戶?型結(jié)構(gòu)：___?_______?_______?_______?_______?______。?工程項目：_?____。工?程價款及付款方?式：1.本工?程總價為___?_元，大寫__?___。2.?本合同簽訂后，?甲方預(yù)付第一期?工程款即雙方簽?認的報價單中工?程款總額的__?___給乙方（?含定金，不含設(shè)?計費），乙方才?進場施工。3?.施工及安裝竣?工驗收后當(dāng)天甲?方付清乙方全部?工程款。三、?承攬方式：乙?方負責(zé)施工，材?料由甲乙雙方共?同約定____?_提供。四、?材料提供：關(guān)?于材料供應(yīng)，甲?乙雙方充分協(xié)商?采用____方?式供應(yīng)材料。?a.本工程所需?材料由甲方提供?，甲方提供的材?料必須符合質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供?的材料，乙方應(yīng)?當(dāng)即時檢驗，如?發(fā)現(xiàn)甲方提供的?材料不符合質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時?通知甲方，甲方?應(yīng)即時更換，如?不更換所造成的?損失由甲方自行?承擔(dān)，如延誤工?程進展，施工期?限相應(yīng)順延。?b.本工程材料?由乙方提供，所?提供的材料必須?符合甲乙雙方約?定標(biāo)準(zhǔn)，并接受?甲方檢驗。四?、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗?收期限：施工?要符合安全要求?，裝修質(zhì)量不得?低于同一施工類?型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。?房屋交付給甲方?，甲方應(yīng)即時驗?收，甲方應(yīng)在_?___日內(nèi)檢驗?，如在該期限內(nèi)?，甲方未做任何?表示，視為該房?屋驗收合格。?五、施工期限：?工期為___?__,從___?_年____月?____日到_?___年___?_月____日?，如因甲方的原?因?qū)е卵诱`工程?進展或則不可抗?力導(dǎo)致延誤工程?進展，其施工期?限相應(yīng)的順延。?六、違約責(zé)任?1.由于甲方?原因?qū)е卵悠陂_?工或中途停工，?除順延工期外，?甲方應(yīng)補償乙方?因停工或則窩工?造成的損失，即?每天應(yīng)支付__?__元，如甲方?不按合同約定預(yù)?付工程款，每拖?延一天，按合同?金額的____?%支付違約金給?乙方,其工期順?延。2.由于?乙方原因?qū)е鹿?程延期竣工,乙?方應(yīng)按每天支付?____元的違?約金給甲方。?3.工程未辦理?驗收手續(xù),甲方?提前使用或擅自?動用,或甲方單?方面更換門鎖不?讓乙方施工人員?進行施工的,造?成的損失由甲方?負責(zé),并視為對?乙方施工的工程?驗收合格,甲方?應(yīng)付清全部工程?款。七、其他?約定：1.乙?方根據(jù)甲方要求?設(shè)計圖紙，圖紙?一式兩份，甲乙?雙方各執(zhí)一份。?如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)?甲方要求設(shè)計的?圖紙或者技術(shù)要?求不合理的，應(yīng)?當(dāng)及時通知甲方?。因甲方怠于答?復(fù)等原因造成乙?方損失的，應(yīng)當(dāng)?賠償損失。2?.甲方中途變更?乙方工作的要求?，如工程項目增?加，甲方應(yīng)支付?乙方實際增加所?產(chǎn)生的費用，如?給乙方造成損失?的，應(yīng)當(dāng)對乙方?進行賠償。3?.乙方在施工期?間，應(yīng)當(dāng)接受甲?方必要的監(jiān)督檢?驗。甲方不得因?監(jiān)督檢驗妨礙乙?方的正常工作，?如妨礙延誤工程?進展，其施工期?限相應(yīng)順延，造?成乙方損失的，?應(yīng)賠償損失。?4.乙方房屋裝?修完成后，應(yīng)當(dāng)?即時向甲方交付?，甲方應(yīng)當(dāng)即時?驗收該房屋。?5.乙方施工需?要甲方協(xié)助的，?甲方有協(xié)助的義?務(wù)。甲方不履行?協(xié)助義務(wù)致使乙?方施工不能完成?的，乙方可以催?告甲方在合理期?限內(nèi)履行協(xié)助義?務(wù)，并相應(yīng)順延?履行期限;甲方?逾期不履行的，?乙方可以解除合?同，給乙方造成?損失的，甲方應(yīng)?當(dāng)賠償。八、?本合同未盡事宜?，甲乙雙方可另?行約定，其補充?約定經(jīng)雙方簽章?與本合同具有同?等效力。九、?本協(xié)議一式兩份?，甲、乙方各執(zhí)?一份，每份都具?有相同法律效力?，自甲乙雙方簽?字后生效。甲?方：_____???????????乙方：____?_法定代表人?：_____??????法?定代表人：__?___地點：?_______?___???????地點：____?______?電話：____?_?????????電話：?______?___年___?_月____日??????____年?____月__?__日房屋裝?修承攬合同簡單?版（二）甲方?（定作人）：乙?方（承攬人）：?住址：____?_?????????住址：?_____????????身份證號?碼：_____?_______?___身份證號?碼：_____?_____甲?方擬裝修房屋一?座，位置在富民?縣大營鎮(zhèn)大營村?____號，由?乙方負責(zé)承攬全?部裝修工程，為?明確雙方權(quán)利義?務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等?協(xié)商，雙方自愿?簽訂本裝修承攬?合同。一、雙?方權(quán)利義務(wù)1?、乙方應(yīng)加強對?其施工人員的安?全教育，嚴(yán)格管?理，遵守安全操?作，安全施工，?為施工人員配備?安全帽、安全繩?、安全網(wǎng)等安全?用具。由于乙方?人員的故意或過?失引起的安全事?故由乙方負責(zé)全?部責(zé)任，與甲方?無關(guān)。2、甲?方負責(zé)提供磚、?水泥、沙子、水?源、電源、內(nèi)外?墻磚、鐵絲、地?板磚等建筑裝修?材料。根據(jù)施工?進度，乙方應(yīng)提?前5天通知甲方?購買所需材料。?3、具體裝修?工程為乙方承包?整棟房屋全部內(nèi)?外粉墻，內(nèi)外墻?面積貼瓷磚，過?道磚、衛(wèi)生間貼?磚、地板磚、樓?梯磚、屋頂貼小?瓦等全部建設(shè)，?連同搭建所需全?部腳手架。4?、乙方具有從事?房屋裝修的成熟?經(jīng)驗，負責(zé)施工?建設(shè)并交付建設(shè)?成果。當(dāng)事人明?確，雙方不存在?雇傭關(guān)系。5?、施工機械以及?模板、腳手架等?所有勞動工具由?乙方自帶，費用?由乙方自理。?6、乙方所屬人?員的工資報酬由?乙方負責(zé)支付，?與甲方無關(guān)。?二、質(zhì)量和工期?要求1、工期?從____年_?___月___?_日開始建設(shè)，?到____年_?___月___?_日止，工期為?92天。在約定?的工期內(nèi)，施工?時間、施工進程?由乙方自定。?2、乙方應(yīng)當(dāng)本?著保質(zhì)保量的原?則，加強質(zhì)量管?理。3、甲方?發(fā)現(xiàn)乙方在施工?過程中有偷工減?料、工作不負責(zé)?影響房屋質(zhì)量等?行為時，有權(quán)要?求乙方停工或整?改。4、房屋?建成自交工后壹?年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量問題的，乙?方必須及時進行?免費維修。三?、付款方式1?、工程款結(jié)算方?式：以建房面積?計算，每平方米?人民幣____?元。2、付款?時間：第一次?付款在施工開始?后工程過半支付?第二次付款在房?屋竣工并經(jīng)甲方?驗收后15天內(nèi)?給付。3、乙?方質(zhì)量保證金為?全部工程款的5?%?？⒐ひ荒旰?支付給乙方。?四、違約責(zé)任?1、由于工程質(zhì)?量達不到要求的?，乙方要進行修?理、重作;造成?損失的，由乙方?賠償。因乙方原?因?qū)е率购贤瑹o?法履行的，乙方?應(yīng)承擔(dān)違約金元?，并賠償因其違?約給甲方造成的?一切損失。2?、乙方若無視甲?方的合理要求，?或者采取消極怠?工和延誤工期等?做法為難甲方，?視為乙方根本違?約，甲方有權(quán)解?除本合同，乙方?應(yīng)承擔(dān)違約金元?。3、在乙方?無違約行為的情?況下，甲方若不?按合同約定支付?工程價款，應(yīng)當(dāng)?承擔(dān)違約金五?、爭議解決辦法?1、發(fā)生合同?爭議時，雙方應(yīng)?友好協(xié)商。2?、如協(xié)商不成，?雙方可將爭議提?交富民縣人民法?院進行裁決。?六、附則1、?本合同一式兩份?，甲、乙雙方當(dāng)?事人各執(zhí)一份。?2、本合同自?簽訂之日起生效?。3、以上合?同，雙方必須共?同遵守。如經(jīng)雙?方協(xié)商同意簽訂?補充合同，補充?合同與本合同具?有同等法律效力?。此協(xié)議甲?方簽字：___?__???????乙方簽字?：_____?____年__?__月____?日?????____?年____月_?___日房屋?裝修承攬合同簡?單版（三）甲?方：_____?（以下簡稱甲方?）乙方：__?___（以下簡?稱乙方）甲、?乙雙方經(jīng)協(xié)商一?致，本著平等、?互利、互惠、友?好、自愿的原則?，遵照《___?__》及有關(guān)法?律、法規(guī)之規(guī)定?，就裝修承攬合?同達成以下約定?，供雙方共同遵?守：一、工程?概況：1、甲?方將（地點）涂?料、油漆房屋裝?修工作，交由乙?方完成，乙方將?根據(jù)自己專有的?技術(shù)完成本合同?約定內(nèi)容。2?、分項工程單價?：3、仿瓷：?____元每平?方米（含材料及?人工）。4、?乳膠漆：___?_元每平方米（?含基層膩子及人?工）。5、墻?紙粘貼：___?_元每平方米。?6、清水漆：?____元每平?方米（噴漆，門?及其他道具的線?條不另計費）。?7、以上單價?均按實際著漆面?積計算，造型頂?按水平投影面積?按實計算，不按?展開面積計算，?不按板材計算。?8、工程量：?按工程驗收的實?際工程量計算。?9、施工工期?：合同簽訂之日?起計算工期，總?工期為____?天。二、付款?方式：1、乙?方進場7天后由?甲方支付所完工?程量工程款的_?___%作為工?程前期借支款。?2、工程竣工?交驗合格，甲方?向乙方支付合同?總價款的___?_%，剩余__?__%____?_為工程質(zhì)保金?，質(zhì)保期為__?__個月。三?、甲方責(zé)任：?1、辦理好工程?開工的手續(xù)，提?供工程地質(zhì)資料?和工程施工圖。?2、工程所需?的所有原材料由?甲方提供并保證?質(zhì)量;3、甲?方負責(zé)工程所需?資源，如施工用?水、電和庫房等?工作必備條件，?開通施工場地內(nèi)?運輸?shù)缆罚鸪?現(xiàn)場內(nèi)障礙物;?4、在乙方確?保質(zhì)量和工期任?務(wù)完成的前提下?，按合同規(guī)定付?款給乙方，不得?無故拖欠;5?、甲方對乙方施?工現(xiàn)場進行監(jiān)督?工作，對乙方違?反有關(guān)安全、質(zhì)?量、文明施工等?規(guī)定的行為有權(quán)?進行警告、罰款?等處罰;6、?甲方項目部根據(jù)?工程總進度的要?求進行施工安排?，乙方應(yīng)當(dāng)服從?甲方安排及管理?。三、乙方責(zé)?任：1、按照?甲方的技術(shù)要求?進行施工，接受?甲方相關(guān)人員的?監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)?，根據(jù)現(xiàn)行的國?家建筑安裝工程?質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和?施工驗收規(guī)范，?嚴(yán)格按照施工圖?或設(shè)計變更進行?施工，不得擅自?更改圖紙，保質(zhì)?保量的完成任務(wù)?，如因工程出現(xiàn)?質(zhì)量問題則由乙?方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?;2、乙方應(yīng)?當(dāng)以自己的設(shè)備?（設(shè)備需自備）?、技術(shù)和勞動力?完成本工程的全?部工作，不得轉(zhuǎn)?包，乙方可根據(jù)?工程需要聘請他?人幫助完成，乙?方聘請的工人與?乙方屬于雇傭關(guān)?系，乙方及聘請?人員在工作過程?中發(fā)生的一切財?產(chǎn)或人身損害均?由乙方自行負責(zé)?;3、乙方要?保證材料利用率?，不得浪費、破?壞，不得更換甲?方提供的原材料?;4、乙方應(yīng)?遵守甲方有關(guān)施?工安全等相關(guān)規(guī)?定，做到文明施?工、安全施工。?四、質(zhì)量要求?：1、嚴(yán)格按?照甲方要求施工?。2、仿瓷墻?面必須平整光潔?（即壓光）。?3、需要做乳膠?漆的部位必須平?整且著漆均勻、?手感舒服。4?、造型石膏板頂?及隔斷必須貼填?縫帶。5、木?制道具清水漆必?須噴。6、乙?方交付的工作成?果不符合國家的?質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無?條件整改，給甲?方造成的經(jīng)濟損?失由乙方承擔(dān)賠?償責(zé)任;7、?驗收標(biāo)準(zhǔn)，按國?家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行，工程驗收?不合格，乙方負?責(zé)返工并按合同?約定承擔(dān)違約責(zé)?任;8、甲方?在使用過程中，?如出現(xiàn)工程質(zhì)量?問題，乙方應(yīng)在?接到甲方通知后?____日內(nèi)組?織人員維修，超?過____日乙?方未進行維修的?，甲方可另請他?人，費用由乙方?承擔(dān)。五、安?全施工與檢查：?1、乙方負責(zé)?對其施工人員進?行安全教育，應(yīng)?遵照工程建筑施?工有關(guān)管理規(guī)定?，嚴(yán)格按安全標(biāo)?準(zhǔn)組織施工，并?隨時接受上級及?甲方、監(jiān)理等安?全檢查人員依法?監(jiān)督檢查工作;?2、乙方應(yīng)嚴(yán)?格按照甲方的安?全制度與施工流?程工作，采取必?須的安全防護措?施，消除事故隱?患，施工中如造?成乙方施工人員?和其他人員的安?全事故，所有責(zé)?任由乙方承擔(dān)，?并承擔(dān)由此產(chǎn)生?的其他一切費用?;3、施工進?程中，甲方有權(quán)?監(jiān)督乙方執(zhí)行項?目的安全制度和?安全規(guī)定，對于?違反項目安全制?度規(guī)定的行為和?安全隱患，甲方?有權(quán)要求乙方整?改并限期完工，?乙方同時還應(yīng)接?受與其他施工人?員同等的處罰。?六、違約責(zé)任?：1、違反本?合同約定，給對?方造成損失的，?應(yīng)當(dāng)賠償對方全?部損失，同時向?對方支付違約金?%______?_______?_______?_______?_______?_;2、乙方?應(yīng)在約定的時間?完成工作成果，?除天氣影響、停?水停電、不可抗?力因素外，乙方?不得延長工程期?限;如因甲方原?因造成工期延誤?，則工期順延，?由此造成的誤工?費由甲方承擔(dān)，?以簽證單為依據(jù)?;因乙方原因造?成工期延誤，給?甲方造成損失的?，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的?賠償金，同時每?延誤一天，乙方?應(yīng)按合同總價款?的____%向?甲方支付違約金?，延誤超過__?__天時，甲方?有權(quán)解除本合同?，并不再支付合?同尾款。七、?合同解除：1?、合同履行完畢?后，本合同自動?解除;2、合?同履行過程中，?經(jīng)雙方協(xié)商一致?，可提前解除本?合同;3、合?同履行過程中，?如發(fā)生不可抗力?因素，導(dǎo)致本合?同無法繼續(xù)履行?，任何乙方均可?要求解除本合同?，無需承擔(dān)違約?責(zé)任。八、合?同履行過程中如?發(fā)生爭議，雙方?應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)?商不成的，應(yīng)向?甲方所在地人民?法院提起訴訟。?九、合同履行?過程中，有未盡?事宜，經(jīng)雙方協(xié)?商一致，可簽訂?補充協(xié)議，補充?協(xié)議與本協(xié)議具?有同等法律效力?。本合同一式_?___份，甲乙?雙方各執(zhí)___?_份，自雙方簽?字蓋章之日起生?效，合同附件作?為本合同的組成?部分，具有同等?法律效力。甲?方（簽章）：_?____?????乙方（手?印）：____?_地址：__?___?????????地?址：_____?法定代表人：?_____???????身份證號：?______?___年___?_月____日??????____年?____月__?__日房屋裝?修承攬合同簡單?版（四）甲方?（定作人）：乙?方（承攬人）：?住址：____?_?????????住址：?_____????????身份證號?碼：_____?_______?___身份證號?碼：_____?_____甲?方擬裝修房屋一?座，位置在富民?縣大營鎮(zhèn)大營村?____號，由?乙方負責(zé)承攬全?部裝修工程，為?明確雙方權(quán)利義?務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等?協(xié)商，雙方自愿?簽訂本裝修承攬?合同。一、雙?方權(quán)利義務(wù)1?、乙方應(yīng)加強對?其施工人員的安?全教育，嚴(yán)格管?理，遵守安全操?作，安全施工，?為施工人員配備?安全帽、安全繩?、安全網(wǎng)等安全?用具。由于乙方?人員的故意或過?失引起的安全事?故由乙方負責(zé)全?部責(zé)任，與甲方?無關(guān)。2、甲?方負責(zé)提供磚、?水泥、沙子、水?源、電源、內(nèi)外?墻磚、鐵絲、地?板磚等建筑裝修?材料。根據(jù)施工?進度，乙方應(yīng)提?前5天通知甲方?購買所需材料。?3、具體裝修?工程為乙方承包?整棟房屋全部內(nèi)?外粉墻，內(nèi)外墻?面積貼瓷磚，過?道磚、衛(wèi)生間貼?磚、地板磚、樓?梯磚、屋頂貼小?瓦等全部建設(shè)，?連同搭建所需全?部腳手架。4?、乙方具有從事?房屋裝修的成熟?經(jīng)驗，負責(zé)施工?建設(shè)并交付建設(shè)?成果。當(dāng)事人明?確，雙方不存在?雇傭關(guān)系。5?、施工機械以及?模板、腳手架等?所有勞動工具由?乙方自帶，費用?由乙方自理。?6、乙方所屬人?員的工資報酬由?乙方負責(zé)支付，?與甲方無關(guān)。?二、質(zhì)量和工期?要求1、工期?從____年_?___月___?_日開始建設(shè)，?到____年_?___月___?_日止，工期為?92天。在約定?的工期內(nèi)，施工?時間、施工進程?由乙方自定。?2、乙方應(yīng)當(dāng)本?著保質(zhì)保量的原?則，加強質(zhì)量管?理。3、甲方?發(fā)現(xiàn)乙方在施工?過程中有偷工減?料、工作不負責(zé)?影響房屋質(zhì)量等?行為時，有權(quán)要?求乙方停工或整?改。4、房屋?建成自交工后壹?年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量問題的，乙?方必須及時進行?免費維修。三?、付款方式1?、工程款結(jié)算方?式：以建房面積?計算，每平方米?人民幣____?元。2、付款?時間：第一次?付款在施工開始?后工程過半支付?第二次付款在房?屋竣工并經(jīng)甲方?驗收后15天內(nèi)?給付。3、乙?方質(zhì)量保證金為?全部工程款的5?%?？⒐ひ荒旰?支付給乙方。?四、違約責(zé)任?1、由于工程質(zhì)?量達不到要求的?，乙方要進行修?理、重作;造成?損失的，由乙方?賠償。因乙方原?因?qū)е率购贤瑹o?法履行的，乙方?應(yīng)承擔(dān)違約金元?，并賠償因其違?約給甲方造成的?一切損失。2?、乙方若無視甲?方的合理要求，?或者采取消極怠?工和延誤工期等?做法為難甲方，?視為乙方根本違?約，甲方有權(quán)解?除本合同，乙方?應(yīng)承擔(dān)違約金元?。3、在乙方?無違約行為的情?況下，甲方若不?按合同約定支付?工程價款，應(yīng)當(dāng)?承擔(dān)違約金五?、爭議解決辦法?1、發(fā)生合同?爭議時，雙方應(yīng)?友好協(xié)商。2?、如協(xié)商不成，?雙方可將爭議提?交富民縣人民法?院進行裁決。?六、附則1、?本合同一式兩份?，甲、乙雙方當(dāng)?事人各執(zhí)一份。?2、本合同自?簽訂之日起生效?。3、以上合?同，雙方必須共?同遵守。如經(jīng)雙?方協(xié)商同意簽訂?補充合同，補充?合同與本合同具?有同等法律效力?。此協(xié)議甲?方簽字：___?__???????乙方簽字?：_____?____年__?__月____?日?????____?年____月_?___日房屋?裝修承攬合同簡?單版（五）甲?方：乙方：?鑒于甲方系發(fā)包?方，乙方系承攬?方，____年?____月__?__日甲自愿將?位于_____?承攬給乙方裝修?，現(xiàn)甲、乙雙方?本著平等自愿，?協(xié)商一致的原則?，就房屋裝修有?關(guān)方面，特此訂?立如下協(xié)議：?工程地點及概況?：工程名稱：?_______?_______?_______?_______?_______?______。?工程建筑面積?：______?_______?_______?_______?_______?___。工程?戶型結(jié)構(gòu)：__?_______?_______?_______?_______?_______?。工程項目：?_______?_______?_______?_______?_______?______。?工程價款及付?款方式：1.?本工程總價為_?___元，大寫?_____。?2.本合同簽訂?后，甲方預(yù)付第?一期工程款即雙?方簽認的報價單?中工程款總額的?_____給乙?方（含定金，不?含設(shè)計費），乙?方才進場施工。?3.施工及安?裝竣工驗收后當(dāng)?天甲方付清乙方?全部工程款。?三、承攬方式：?乙方負責(zé)施工?，材料由甲乙雙?方共同約定__?___提供。?四、材料提供：?關(guān)于材料供應(yīng)?，甲乙雙方充分?協(xié)商采用___?_方式供應(yīng)材料?。A.本工程?所需材料由甲方?提供，甲方提供?的材料必須符合?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方?提供的材料，乙?方應(yīng)當(dāng)即時檢驗?，如發(fā)現(xiàn)甲方提?供的材料不符合?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)?及時通知甲方，?甲方應(yīng)即時更換?，如不更換所造?成的損失由甲方?自行承擔(dān)，如延?誤工程進展，施?工期限相應(yīng)順延?。B.本工程?材料由乙方提供?，所提供的材料?必須符合甲乙雙?方約定標(biāo)準(zhǔn)，并?接受甲方檢驗。?四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?及驗收期限：?施工要符合安全?要求，裝修質(zhì)量?不得低于同一施?工類型的裝修標(biāo)?準(zhǔn)。房屋交付給?甲方，甲方應(yīng)即?時驗收，甲方應(yīng)?在____日內(nèi)?檢驗，如在該期?限內(nèi)，甲方未做?任何表示，視為?該房屋驗收合格?。五、施工期?限：工期為_?____,從_?___年___?_月____日?到____年_?___月___?_日，如因甲方?的原因?qū)е卵诱`?工程進展或則不?可抗力導(dǎo)致延誤?工程進展，其施?工期限相應(yīng)的順?延。六、違約?責(zé)任1.由于?甲方原因?qū)е卵?期開工或中途停?工，除順延工期?外，甲方應(yīng)補償?乙方因停工或則?窩工造成的損失?，即每天應(yīng)支付?____元，如?甲方不按合同約?定預(yù)付工程款，?每拖延一天，按?合同金額的__?__%支付違約?金給乙方,其工?期順延。2.?由于乙方原因?qū)?致工程延期竣工?,乙方應(yīng)