合同范本之施工合同付款方式范本

施工合同付款方式范本【篇一：工程合同范本三次付款】重慶銳虎光電科技有公司市場/工程部合同書委托方：（甲方）承攬方：重慶銳虎光電科技有限公司（乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方平等協(xié)商，自愿達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況：（1）工程名稱：制作安裝安裝地點：（2）項目實施開始于201年月日，竣工日期為201年月日。二、承包方式及工程造價：（1）依據(jù)乙方所提供的工程預(yù)算項目，包工包料進(jìn)行施工。（2）甲方若變更設(shè)計應(yīng)及時同乙方對工程價款、工程期限進(jìn)行調(diào)整，新增部分內(nèi)則按報價表中單價結(jié)算。（3）合同總造價：（大寫）（小寫）（單位工程造價參照預(yù)算書決定）。三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)：1．開工前負(fù)責(zé)人員接通施工現(xiàn)場電源，電費由甲方承擔(dān)。2．指定專人對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù)，負(fù)責(zé)工程驗收確認(rèn)簽字。3．甲方負(fù)責(zé)提供場地給乙方存放工具，乙方負(fù)責(zé)看管。4．施工過程中，如遇設(shè)計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災(zāi)害，原定工期理因順延。5．工期竣工后，應(yīng)在接到乙方驗收申請三日內(nèi)，會同乙方進(jìn)行工程驗收，對工程的質(zhì)量問題，甲方必須以書面形式通知乙方，否則工程視甲方驗收合格。（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)：1．按照雙方商定的范圍，做好材料的制作、供應(yīng)和管理。2．及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應(yīng)嚴(yán)格按合同、預(yù)算施工、確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。3．乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場衛(wèi)生。4．必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度，做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。5．工程驗收合格后，乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負(fù)責(zé)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)無償修復(fù)（不含人為性破壞及自然災(zāi)害破壞）。乙方承諾在接到甲方維修電話后，48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)工作。6．乙方在施工中，如發(fā)生的人身傷亡事故，自行負(fù)擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。四、工程付款方式：1．合同簽定當(dāng)天，甲方支付乙方工程預(yù)付款，占總工程款的%，計人民幣：元，大寫：。2．施工人員進(jìn)場施工，甲方支付乙方工程進(jìn)度款，占總工總款的%,計人民幣：元，大寫：。3人民幣：元，大寫：。五、違約責(zé)任：（一）甲方：1．未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應(yīng)付的責(zé)任，除乙方竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。2．工程途中停建，緩建或由于設(shè)計變更而造成的停工、返工，甲方應(yīng)采取彌補(bǔ)措施或者減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。3．工程未經(jīng)驗收，甲方提前或者擅自使用，既視同驗收合格，由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題，由甲方自行負(fù)責(zé)。五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起，乙方在甲方所承包的中央空調(diào)工程在甲方不違約的前提下，必須無其他附加條件的按甲方進(jìn)度要求施工，并確保按期交工驗收、試機(jī)運行。否則，由乙方原因照成工程延誤(含配合其他單位施工)所行成的一切損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)利在書面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款項不屬甲方違約支付工程款。六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。甲方：山東麗都國際大酒店有限公司乙方：2011年月日甲方代表簽字：乙方代表簽字：甲方：山東麗都國際大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店消防工程所發(fā)生的工程欠款，經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則，達(dá)成以下付款協(xié)議：一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款：雙方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程價款，達(dá)成最終認(rèn)可價格為(大寫)：（小寫：）。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方消防工程款，下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于2011年月日付給乙方工程款，剩余工程欠款分三期支付，第一期付款時間為乙方承擔(dān)的消防工程安裝完畢，試壓合格，并經(jīng)過消防驗收后十日內(nèi)，付款金額為;第二期付款時間為甲方試營業(yè)(擬定10月1日試營業(yè)）一個月后的十日內(nèi)，付款金額為（扣除工程總價款的5%作為質(zhì)量保證金）;第三期付款時間為消防工程運行一年后的十日內(nèi)將工程總價款5%的質(zhì)量保證金一次性付清(在正常運行的前提下)。三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。四、如甲方不能按協(xié)議付款，甲方除承擔(dān)所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起，乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不違約的前提下，必須無其他附加條件的按甲方進(jìn)度要求施工，并確保按期交工驗收、試機(jī)運行及消防驗收。否則，由乙方原因照成工程延誤(含配合其他單位施工)及不能按期驗收所行成的一切損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)利在書面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款項不屬甲方違約支付工程款。六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。甲方：山東麗都國際大酒店有限公司乙方：甲方代表簽字：乙方代表簽字：2011年月日工程款付款協(xié)議書甲方：山東麗都國際大酒店有限公司乙方：因乙方承包甲方酒店工程所發(fā)生的工程款，經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則，達(dá)成以下付款協(xié)議：一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款：雙方共同委托第三方核定乙方承包的工程價款，達(dá)成最終認(rèn)可價格為(大寫)：（小寫：）。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方工程款，下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于2011年月日付給乙方工程款，剩余欠款待甲方試營業(yè)（擬定10月1日試營業(yè)）一個月后的十日內(nèi)支付（扣除工程總價款的5%作為質(zhì)量保證金）;乙方承包的工程運行一年后的十日內(nèi)將工程總價款5%的質(zhì)量保證金一次性付清(在正常運行的前提下)。三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。四、如甲方不能按協(xié)議付款，甲方除承擔(dān)所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起，乙方在甲方所承包的工程在甲方不違約的前提下，必須無其他附加條件的按甲方進(jìn)度要求施工，并確保按期交工驗收、試機(jī)運行。否則，由乙方原因照成工程延誤(含配合其他單位施工)及不能按期驗收所行成的一切損失由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)利在書面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除，扣除款項不屬甲方違約支付工程款。六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。甲方：山東麗都國際大酒店有限公司乙方：甲方代表簽字：乙方代表簽字：2011年月日【篇三：工程付款方式】工程付款方式：方式一、1.合同簽訂乙方進(jìn)場十天后，甲方向乙方支付合同價款的20%作為備料款。2.乙方完成合同工程量60%時，甲方向乙方支付合同總價款的60%的工程進(jìn)度款。3.乙方完成合同工程量95%時，甲方向乙方支付合同價款的80%。4.工程竣工，并經(jīng)甲方組織有關(guān)部門驗收合格后，甲、乙雙方一個月內(nèi)辦理完結(jié)算，工程款支付到結(jié)算總金額的95%。5.余款為結(jié)算金額的5%，作為本工程的保修金，待本工程竣工驗收合格滿一年后七天內(nèi)支付5%。方式二、2.完成工程總額的50%付已完工程額的30%。3.完成工程額的80%付已完工程額的60%。4.工程全部完成并驗收合格后付至已完工程額的85%。5.決算完成后付至工程額的95%。6.留質(zhì)保金5%二年方式三、(1)按月計量支付:即實行旬末預(yù)支或月中預(yù)支,月終按工程師確認(rèn)的當(dāng)月完成的有效工程量進(jìn)行結(jié)算,竣工后辦理竣工結(jié)算。（指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預(yù)支工程款賬單,預(yù)支一旬或半月的工程款,月終再提交工程款結(jié)算賬單和已完工程的月報表,業(yè)主對這部分已完工程的質(zhì)量驗收合格后,向承包商及時支付當(dāng)月工程款。）(2)界面付款:即雙方約定按單項工程或單位工程的形象進(jìn)度劃分不同階段進(jìn)行結(jié)算。如對一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備安裝等幾個階段。每階段工程完工后再進(jìn)行結(jié)算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個結(jié)算段。公路工程也可分為基礎(chǔ)層和面層兩個結(jié)算段等。(3)竣工后一次結(jié)算:項目規(guī)模較小、工期較短(一般在12月以內(nèi))的工程,可以實行在施工過程中分幾次預(yù)支、竣工后一次結(jié)算的方法附：工程合同付款法規(guī)在確認(rèn)計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款（進(jìn)度款）”?！鞍l(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款（進(jìn)度款），承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認(rèn)后第