2022-2023年一級造價師之工程造價案例分析（交通）通關(guān)考試題庫帶答案解析

2022-2023年一級造價師之工程造價案

例分析（交通）通關(guān)考試題庫帶答案解

析

大題（共30題）

一、某施工合同中，鉆孔灌注樁基礎(chǔ)施工中因不可預(yù)見的地質(zhì)情況

致使施工中增加鋼護(hù)筒。由此增加的材料費(fèi)按市場價格計算為

30000元；另外因此停工10天；有價值200萬元的材料積壓，其中

有100萬元材料為應(yīng)支付預(yù)付款的主要材料，已按投標(biāo)書附錄規(guī)定

支付了75%的費(fèi)用：利率0.02%。問題：應(yīng)給承包人的材料費(fèi)賠

償額是多少

【答案】

二、某公路建設(shè)項目，資金來源為國有資金，業(yè)主委托某具有相應(yīng)

招標(biāo)代理和造價咨詢資質(zhì)的單位編制該項目的招標(biāo)控制價，并采用

公開招標(biāo)方式進(jìn)行項目施工招標(biāo)。招標(biāo)過程中發(fā)生以下事件：

事件1：招標(biāo)代理人確定：招標(biāo)文件出售時間為10個工作日；

投標(biāo)有效期自開始發(fā)售招標(biāo)文件之日起計算；招標(biāo)文件確定的投標(biāo)

有效期為30天。事件2：業(yè)主要求招標(biāo)代理人在編制招標(biāo)

文件中的合同條款時不得有針對市場價格波動的調(diào)價條款，以控制

工程造價。事件3：招標(biāo)人組織最具競爭力的某個潛在投

標(biāo)人勘察項目現(xiàn)場，并口頭解答了該潛在投標(biāo)人提出的疑問O

事件4：評標(biāo)中，評標(biāo)委員會發(fā)現(xiàn)某投標(biāo)人的報價明顯低于其

他投標(biāo)人的報價。問題：1.指出招標(biāo)過程中上述事件的不

妥之處，并說明理由。

2.針對事件4,評標(biāo)委員會應(yīng)如何處理？

【答案】（一）事件11.不妥之處有2點（1）投標(biāo)有

效期自開始發(fā)售招標(biāo)文件之日起計算，不妥。理由：投標(biāo)有效

期應(yīng)從投標(biāo)截止時間起開始計算。（2）招標(biāo)文件確定的投標(biāo)有

效期為30天，不妥。理由：一般項目的投標(biāo)有效期為60?90天。

大型項目120天左右。事件21.不妥之處有1點（1）

招標(biāo)人要求招標(biāo)代理人在編制招標(biāo)文件中的合同條款時不得有針對

市場價格波動的調(diào)價條款，以控制工程造價。理由：對于主要

由市場價格波動導(dǎo)致的價格風(fēng)險，如過程造價中的建筑材料、燃料

等價格的風(fēng)險，承發(fā)包雙方應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中或在合同中對此類風(fēng)

險的范圍和幅度予以說明約定，進(jìn)行合理分?jǐn)偂Ｊ录?1.

不妥之處有2點（1）組織最具競爭力的某個潛在投標(biāo)人勘察項

目現(xiàn)場。

三、某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經(jīng)批準(zhǔn)興建一條旅游專用公路。該

項目土建工程（路基、橋梁、涵洞）、路面工程分別與兩家建筑公司

簽訂了施工合同，分別為乙方和丙方。合同約定土建工程于2014年

H月10日正式開工，竣工期為2016年4月25日。因土建工程與

路面工程分別為兩個獨(dú)立的合同，由兩個承包商分別承建，為了保

證工期，當(dāng)事人約定：為方便物料的進(jìn)場，同時可以盡早解決當(dāng)?shù)?/p>

村民出行需求，路線的第一個工區(qū)（15km）及連接線（3km）要提前

6個月竣工，乙和丙兩家單位會存在一定的交叉施工時間。在工程

施工4年6個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2個月，雙方協(xié)

商修訂施工方案后達(dá)成協(xié)議。該工程按變更后的合同工期竣工，經(jīng)

驗收后投入使用。在該工程投入使用2年6個月后，乙方因甲方少

付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗收合格后簽發(fā)了竣工

驗收報告，并已投入使用。在結(jié)算工程款時，甲方本應(yīng)付工程總價

款9000萬元，但只付8200萬。特請求法庭判決被告支付剩余的

800萬元及拖期的利息。在庭審中，被告答稱：原告土建工程施工

質(zhì)量有問題，如：路肩排水、超高段路面平整度、橋梁防水層、混

凝土工程平整度等工程質(zhì)量不合格。因此，部分工程由丙單位進(jìn)行

返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認(rèn)可，共支付

450萬元。此項費(fèi)用應(yīng)由原告承擔(dān)。另還有其他質(zhì)量問題造成邊坡

滑塌共計損失350萬元，應(yīng)從總工程款中扣除，故支付乙方主體工

程款總額為8200萬元。原告辯稱：被告稱工程不合格不屬實，并向

法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方

的感謝信等證據(jù)。被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原告

法定代表人宴請我方時，提出為企業(yè)晉級，在此情況下，我方代表

才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被丙公司提出的索

賠450萬元（經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字）的清單56件。原告再

辯稱：被告代表發(fā)言純屬戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，

請求法庭以文字為證。又指出：如果真的存在被告所說的情況，那

么被告應(yīng)當(dāng)根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，在路面工

程施工前通知我方修理。原告最后請求法庭關(guān)注：從簽發(fā)竣工驗收

報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求。在長達(dá)

2年多的時間里，甲方從未向乙方提出過工程存在質(zhì)量問題。

【問題】

1.原、被告之間的合同是否有效？2.如果在路面工程施工時，發(fā)

現(xiàn)主體工程施工質(zhì)量有問題，甲方應(yīng)采取哪些正當(dāng)措施？

【答案】1.合同雙方當(dāng)事人符合建設(shè)工程施工合同主體資格的要求,

雙方意思表達(dá)真實，合同訂立形式與內(nèi)容均合法，所以原、被告之

間的合同有效。2.如果在路面工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)土建工程施工

質(zhì)量有問題時，甲方應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行修理。乙方不派人修理，

甲方可委托其他人修理，修理費(fèi)用從扣留的保修費(fèi)用內(nèi)支付。3.根

據(jù)我國民法通則之規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效

期為2年（2017年10月1日施行的《中華人民共和國民法總則》

第一百八十八條對訴訟時效的規(guī)定：向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利

的訴訟時效期為3年），從當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起算。

本案例中業(yè)主在直至庭審前的2年6個月，但乙方自簽發(fā)竣工驗收

報告后至起訴前，多次以書面方式提出結(jié)算要求（每次提出要求均

導(dǎo)致訴訟時效重新計算），所以乙方的訴訟權(quán)利應(yīng)予保護(hù)；而甲方直

至庭審前的2年多時間里，一直未就質(zhì)量問題提出異議，已超過訴

訟時效期，所以，甲方的反訴權(quán)利不予保護(hù)。

四、某擬建項目建設(shè)期2年，運(yùn)營期6年。建設(shè)投資總額3540萬元,

第一年投入1200萬元為自有資金，第二年投入2340萬元（其中貸

款金額為2000萬元）。建設(shè)投資預(yù)計形成無形資產(chǎn)540萬元，其余

形成固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)使用年限1。年，殘值率為4%。固定資產(chǎn)

余值在項目運(yùn)營期末收回。無形資產(chǎn)在運(yùn)營期6年中，均勻攤?cè)氤?/p>

本。建設(shè)期投資借款合同規(guī)定的還款方式為：運(yùn)營期的前4年等額

還本，利息照付。借款利率為6%（按季度計息）。＜1＞,計算該項目

的建設(shè)期貸款利息。＜2＞、計算該項目回收的固定資產(chǎn)余值。＜3＞、

分別計算運(yùn)營期前4年的還款本金和利息。

【答案】1.貸款實際利率=（1W4）4-1=6.14%第一年建設(shè)期貸款

利息=0第二年建設(shè)期貸款利息=2000/2x6.14%=61.40（萬元）建設(shè)

期貸款利息為61.40萬元。

2.固定資產(chǎn)折舊額=（3540+61.40-540）x（1-4%）/10=293.89（萬

元）固定資產(chǎn)余值=（3540+61.40-540）x4%+293.89x（10-6）

=1298.02（萬元）3.運(yùn)營期第1年期初借款余額=2061.40（萬元）

運(yùn)營期前4年每年還本額=2061.40/4=515.35（萬元）運(yùn)營期第1年

應(yīng)付利息=206L40X6.14%=126.57（萬元）運(yùn)營期第2年期初借款

余額=2061.40-515.35=1546.05（萬元）運(yùn)營期第2年應(yīng)付利息

=1546.05x6.14%=94.93（萬元）運(yùn)營期第3年期初借款余額

=1546.05-515.35=1030.70（萬元）運(yùn)營期第3年應(yīng)付利息

=1030.70x6.14%=63.28（萬元）運(yùn)營期第4年期初借款余額

=1030.70-515.35=515.35（萬元）

五、某公司承包了一公路建設(shè)項目的交通安全設(shè)施工程，采用固定

總價合同，合同價為5500萬元，合同工期為200天。合同中規(guī)定，

實際工期每拖延1天，逾期違約金為5萬元；實際工期每提前1天,

提前工期獎為3萬元。經(jīng)造價工程師分析，該交通安全設(shè)施工程成

本最低的工期為210天，相應(yīng)的成本為5000萬元。在此基礎(chǔ)上，工

期每縮短1天，需增加成本10萬元；工期每延長1天，需增加成本

9萬元。在充分考慮施工現(xiàn)場條件和本公司人力、施工機(jī)械條件的

前提下，該工程最可能的工期為206天。根據(jù)本公司類似工程的歷

史資料，該工程按最可能的工期、合同工期和成本最低的工期完成

的概率分別為0.6、0.3和0.1。

【問題】

1.該工程按合同工期和按成本最低的工期組織施工的利潤額各為多

少？試分析這兩種施工組織方案的優(yōu)缺點。2.在確保該工程不虧本

的前提下，該工程允許的最長工期為多少？（計算結(jié)果四舍五入取

整。）3.若按最可能的工期組織施工，該工程的利潤額為多少？相

應(yīng)的成本利潤率為多少？（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。）4.假定該工

程按合同工期、成本最低的工期和最可能的工期組織施工的利潤額

分別為380萬元、480萬元和420萬元，該工程的期望利潤額為多

少？相應(yīng)的產(chǎn)值利潤率為多少？（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。）

【答案】1.（1）綜合考慮預(yù)期違約金和施工成本，按合同工期

（200天）組織施工的利潤額：5500-5000-10x（210-200）=

400（萬元）；按成本最低（210天）的工期組織施工的利潤額：

5500-5000-5x（210-200）=450（萬元）。（2）按合同工期組織

施工的優(yōu)點是企業(yè)可獲得較好的信譽(yù)，利于今后承接其他工程;缺

點是利潤額較低，具體工程的經(jīng)濟(jì)效益較差。按成本最低的工期組

織施工的優(yōu)點是利潤額較高，具體工程的經(jīng)濟(jì)效益較好；缺點是影

響企業(yè)的信譽(yù)，可能會影響今后承接其他工程。2.解法一：由第1

問可知，按成本最低的工期組織施工的利潤額為450萬元，故允許

的最長工期為210+450+(5+9)=242天。解法二：在確保該工

程不虧本的前提下，即施工的利潤額為0,設(shè)允許的最長工期為x

天，貝IJ：5500-5000—9x(x-210)-5x(x-200)=0解得：x=

242(天)3.(1)按最可能工期組織施工的利潤額：解法一：5500

-5000-10x(210-206)-5x(206-200)=430(萬元)；解法

~：400+lOx(206-200)-5x(206-200)=430(萬元)；解法

H：450-10x(210-206)+5x(210-206)=430(萬元)。(2)

相應(yīng)的成本利潤率：430+(5500-430)=8.48%。4.(1)該工程

的期望利潤額：420x0.6+380x0.3+480x0.1=414(萬元)。

六、某建設(shè)項目的工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用的估算額為52180

萬元，預(yù)備費(fèi)為5000萬元，建設(shè)期3年。各年的投資比例為：第一

年20%,第二年55%,第三年25%。該項目固定資產(chǎn)投資來源為自有

資金和貸款。貸款本金為40000萬元(其中外匯貸款為2300萬美

元)，貸款按年度投資比例發(fā)放。貸款的人民幣部分年利率為6%

(按季計息)；貸款的外匯部分年利率為8%(按年計息)，外匯牌價

為1美元兌換6.6元人民幣。

【問題】

1.估算建設(shè)期貸款利息。2.估算擬建項目的總投資。

【答案】1.計算建設(shè)期貸款利息。（1）人民幣貸款實際利率計算。

人民幣實際利率：（1+6%+4）4-1=6.14%。（2）每年投資的貸款

部分本金數(shù)額計算。①人民幣部分貸款本金總額：40000-

2300x6.6=24820（萬元）；第1年：24820x20%=4964（萬元）；第

2年：24820義55%=13651（萬元）；第3年：24820x25%=6205（萬

元）。②美元部分貸款本金總額：2300（萬美元），?第1年：

2300x20%=460（萬美元）；第2年：2300x55%=1265（萬美元）；

第3年：2300x25%=575（萬美元）。

七、某施工單位與某建設(shè)單位按照《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》

（2018年版）簽訂了一高速公路項目的施工合同。雙方合同規(guī)定：

工期為302天，施工日期為2018年3月1日至12月27日。工程實

施過程中，在同一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了下列事件，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理

工程師審查，情況屬實。事件1：由于不能及時提供場地，施工方

于2018年3月4日才進(jìn)場開始作業(yè)，延期開工造成的實際損失3萬

元。事件2：土方開挖工程，開挖時遇到了難以預(yù)料的暴雨天氣，

實際持續(xù)時間延長了12天，直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元。事件3：建設(shè)

單位負(fù)責(zé)設(shè)備的采購，甲施工單位經(jīng)建設(shè)單位同意后將安裝工作專

業(yè)分包給具備相應(yīng)條件的乙施工單位。乙施工單位完成設(shè)備安裝后,

單機(jī)無負(fù)荷試車沒有通過，經(jīng)分析是設(shè)備本身出現(xiàn)問題。經(jīng)設(shè)備制

造單位修理，第二次試車合格。由此發(fā)生的設(shè)備拆除、修理、重新

安裝和重新試車的各項費(fèi)用分別為2萬元、5萬元、3萬元和1萬元,

安裝工作實際持續(xù)時間延長了14天。事件4：為了確保工程質(zhì)量，

施工單位對路基工作增加一次檢驗，增加費(fèi)用2萬元，路基工作持

續(xù)時間增加2天。＜1＞,如果甲施工單位就工程中發(fā)生的1~4項事

件提出索賠要求，試問工期和費(fèi)用能否成立？說明理由。＜2＞、對

1~4項事件工期索賠各是多少天？總工期索賠多少天？＜3＞、計算

1~4項事件費(fèi)用索賠總額？＜4＞、乙施工單位承接對應(yīng)的安裝工作

專業(yè)分包應(yīng)該滿足哪些條件？

【答案】1.事件1：工期和費(fèi)用索賠成立。因為不能及時提供場地

屬建設(shè)單位責(zé)任，延誤的時間將導(dǎo)致工期延長。事件2：工期索賠

成立。費(fèi)用索賠不成立。因為不可抗力造成的費(fèi)用損失雙方各自承

擔(dān)，造成工期延誤的可以索賠工期。事件3：工期和費(fèi)用索賠成立。

因為建設(shè)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的采購，因設(shè)備本身出現(xiàn)問題造成的費(fèi)用損

失應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)，延誤的時間將導(dǎo)致工期延長。事件4：工期

和費(fèi)用索賠不成立。因為保證工程質(zhì)量的檢驗費(fèi)用已包含在合同價

中，施工方額外增加的檢驗費(fèi)用應(yīng)自己承擔(dān)，增加的工作時間也不

能順延。

2.事件1：索賠工期3天。事件2：索賠工期12天。事件3：索賠

工期14天。事件4：索賠工期0天?？傆嬎髻r工期=3+12+14=29

（天）。3.事件1：費(fèi)用索賠3（萬元）。事件2：費(fèi)用索賠0萬元。

事件3：費(fèi)用索賠6萬元（拆除、重新安裝、重新試車可以索賠費(fèi)

用，設(shè)備修理的費(fèi)用由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，不能索賠）。事件4：費(fèi)用索

賠。萬元。共計費(fèi)用索賠9（萬元）。

八、某高速公路路基土、石方工程，有挖土方3000000m3,其中松

±500000m3x普通土1500000m3、硬土1000000m3。利用開挖土方

作填方用計天然密實方松土300000m3、普通土1000000m3、硬土

500000m3o開炸石方計1000000m3,利用開炸石方作填方用計天然

密實方300000m3。填方計壓實方4000000m3。＜1＞、計算路基設(shè)計斷

面方數(shù)量。＜2＞、計算計價方數(shù)量。＜3＞、計算利用方數(shù)量(壓實方)。

＜4＞、計算借方數(shù)量?！?＞、計算棄方數(shù)量。

【答案】1.路基設(shè)計斷面方數(shù)量：挖土方+開炸石方+填方

=3000000+1000000+4000000=8000000(m3)

2.利用方數(shù)量：

300000/1.23+1000000/1.16+500000/1.09+300000/0.92=1890774

(m3)3.計價方數(shù)量：路基設(shè)計斷面方-利用方數(shù)量=8000000-

(300000/1.23+1000000/1.16+500000/1.09+300000/0.92)

=6109226(m3)4.借方數(shù)量：填方計壓實方-利用方數(shù)量=4000000-

1890774=2109226(m3)5.棄方數(shù)量：挖方(天然密實方)-利用方

(天然密實方)3000000+1000000-

(300000+1000000+500000+300000)=1900000(m3)

九、某公路隧道工程的招標(biāo)人于2017年9月11日向通過資格預(yù)審

的A、B、C、D、E共5家投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書，其中說明，9月

14?18日9:00?16:00在招標(biāo)人會議室購買招標(biāo)文件，10月8日

14:00為投標(biāo)截止時間。該5家投標(biāo)人均接受邀請，并按規(guī)定時間

提交了投標(biāo)文件。但投標(biāo)人A在送出投標(biāo)文件后，發(fā)現(xiàn)報價估算有

較嚴(yán)重的失誤，在投標(biāo)截止時間前10分鐘遞交了一份書面聲明，撤

回已提交的投標(biāo)文件。開標(biāo)時，由投標(biāo)人推薦的代表檢查投標(biāo)文件

的密封情況，確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封。由于投標(biāo)人A已

撤回投標(biāo)文件，故招標(biāo)人宣布有B、C、D、E共4家投標(biāo)人投標(biāo)，并

宣讀該4家投標(biāo)人的投標(biāo)人名稱、投標(biāo)保證金遞交情況、投標(biāo)價格、

工期和其他內(nèi)容。評標(biāo)委員會委員由招標(biāo)人直接確定，共由7人組

成，其中招標(biāo)人代表2人，本系統(tǒng)技術(shù)專家2人、經(jīng)濟(jì)專家1人，

外系統(tǒng)技術(shù)專家1人、經(jīng)濟(jì)專家1人。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委員會

要求B、D兩投標(biāo)人分別對其施工方案作詳細(xì)說明，并對若干技術(shù)要

點和難點提出問題，要求其提出具體、可靠的實施措施。參與評標(biāo)

委員會的招標(biāo)人代表希望投標(biāo)人B再適當(dāng)考慮一下降低報價的可能

性。按照招標(biāo)文件中確定的綜合評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，4個投標(biāo)人綜合得分從

高到低的依次順序為B、D、C、E,故評標(biāo)委員會推薦投標(biāo)人B為第

一中標(biāo)人候選人。由于投標(biāo)人B為外地企業(yè)，招標(biāo)人于10月10日

將中標(biāo)通知書以掛號方式寄出，投標(biāo)人B于10月14日收到中標(biāo)通

知書。由于從報價情況來看，4個投標(biāo)人的報價從低到高的依次順

序為D、C、B、Eo因此，從10月16日~11月11日招標(biāo)人又與投

標(biāo)人B就合同價格進(jìn)行了多次談判，結(jié)果投標(biāo)人B將價格降到略低

于投標(biāo)人C的報價水平，最終雙方于11月12日簽訂了書面合同。

【問題】

1,從招標(biāo)投標(biāo)的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體

表現(xiàn)是什么？2.從所介紹的資料來看，該項目的招標(biāo)投標(biāo)程序中在

哪些方面不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招

標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的有關(guān)規(guī)定？請逐一說明。

【答案】1.本案例中，要約邀請是招標(biāo)人的招標(biāo)文件，要約是投標(biāo)

人的投標(biāo)文件，承諾是招標(biāo)人發(fā)出的中標(biāo)通知書。2.該項目招標(biāo)投

標(biāo)程序中在以下幾方面不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華

人民共和國招標(biāo)法實施條例》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)分述如下：（1）招標(biāo)

人應(yīng)宣讀5家投標(biāo)人參加投標(biāo)，其中一家在開標(biāo)前撤回投標(biāo)文件，

僅開4家投標(biāo)文件。不應(yīng)僅宣布4家投標(biāo)人參加投標(biāo)。《中華人民共

和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定：招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截

止時間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)眾拆封、宣讀。這一

規(guī)定是比較模糊的，僅按字面理解，已撤回的投標(biāo)文件也應(yīng)當(dāng)宣讀,

但這顯然與有關(guān)撤回投標(biāo)文件的規(guī)定的初衷不符。按國際慣例，雖

然投標(biāo)人A在投標(biāo)截止時間前已撤回投標(biāo)文件，但仍應(yīng)作為投標(biāo)人

宣讀其名稱，不宣讀其投標(biāo)文件的其他內(nèi)容。（2）評標(biāo)委員會不應(yīng)

全部由招標(biāo)人直接確定。按規(guī)定，評標(biāo)委員會中的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家,

一般招標(biāo)項目應(yīng)采取從專家?guī)熘须S機(jī)抽取方式，特殊招標(biāo)項目可以

由招標(biāo)人直接確定。本項目顯然屬于一般招標(biāo)項目。（3）評標(biāo)委員

會要求投標(biāo)人提出具體、可靠的實施措施是不對的。按規(guī)定，評標(biāo)

委員會可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容作必要的澄

清或者說明，但澄清或者說明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投

標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。（4）評標(biāo)過程中不應(yīng)要求投標(biāo)人考慮降價問

題。在確定中標(biāo)人之前，招標(biāo)人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方

案的實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判。（5）中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不應(yīng)與

中標(biāo)人就價格進(jìn)行談判。按規(guī)定，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件

和投標(biāo)文件訂立書面合同，不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其

他協(xié)議?！吨腥A人民共和國招標(biāo)法實施條例》第五十七條規(guī)定：招標(biāo)

人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定簽訂書面合同，合

同的標(biāo)的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中

標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合

同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。（6）訂立書面合同的時間過遲。按規(guī)定,

招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日（不是中標(biāo)人收到中標(biāo)

通知書之日）起30日內(nèi)訂立二書面合同，而本案例為33日。

一十、擬建項目有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下：1.項目建設(shè)期為1年，運(yùn)營期

為6年，項目建設(shè)投資為7480萬元，包含500萬可抵扣進(jìn)項稅，全

部為自有資金，均形成固定資產(chǎn)。殘值率為4%,折舊年限10年，

固定資產(chǎn)余值在項目運(yùn)營期末收回。

2.運(yùn)營期第1年投入流動資金500萬元，全部為自有資金，流動資

金在計算期末全部收回。3.產(chǎn)品不含稅價格60元/噸，增值稅率

17%o在運(yùn)營期間，正常年份每年的經(jīng)營成本（不含進(jìn)項稅額）為

800萬元，單位產(chǎn)品進(jìn)項稅額為4元/噸，增值稅附加稅率為10%,

所得稅率為25%。4.投產(chǎn)第1年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的60%,

經(jīng)營成本為正常年份的75%,以后各年均達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。＜1＞,

列式計算每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、回收固定資產(chǎn)余值。＜2＞、列式計算

每年應(yīng)交納的增值稅和增值稅附加。＜3＞、列式計算計算期第2年的

調(diào)整所得稅。<4>、列式計算運(yùn)營期最后1年的凈現(xiàn)金流量。計算結(jié)

果保留兩位小數(shù)。

【答案】1.每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)=（7480-500）x（1-4%）

-10=670.08（萬元）回收固定資產(chǎn)余值=（7480-500）x4%+670.08x

（10-6）=2959.52（萬元）

2.第2年:增值稅=50x60x60%xl7%-50x60%x4-500=-314（萬元）

<0,不納增值稅增值稅附加=0第3年：增值稅=50x60x17%-50x4-

314=-4<0,不納增值稅增值稅附加=0第4年：增值稅=50x60xl7%-

50x4-4=306（萬元）增值稅附加=306xl0%=30.6（萬元）第5-7年:

增值稅=50x60x17%-50x4=310（萬元）增值稅附加=310xl0%=31

（萬元）

一十一、某公路橋梁工程招標(biāo)采用資格后審，某投標(biāo)人收到投標(biāo)邀

請書并購買了招標(biāo)文件，招標(biāo)文件允許備選投標(biāo)方案。經(jīng)對招標(biāo)文

件進(jìn)行仔細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)業(yè)主所提出的工期要求過于苛刻，且合同條

款中規(guī)定每拖延1天工期罰合同價的1%。。若要保證實現(xiàn)該工期要

求，必須采取特殊措施，從而成本大大增加；還發(fā)現(xiàn)原設(shè)計采用樁

基礎(chǔ)方案過于保守。因此，該投標(biāo)人在投標(biāo)文件中說明業(yè)主的工期

要求難以實現(xiàn)，因而按自己認(rèn)為的合理工期（比業(yè)主要求的工期增

加6個月）編制施工進(jìn)度計劃并據(jù)此報價；還建議將樁基礎(chǔ)改為明

挖基礎(chǔ)，并對這兩種基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較，證明明

挖基礎(chǔ)不僅能保證工程結(jié)構(gòu)的可靠性和安全性、對加快工程進(jìn)度較

有保障，而且可降低造價約5%o該投標(biāo)人將技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別封

裝密封，在投標(biāo)截止日期前1天將投標(biāo)文件報送業(yè)主。投標(biāo)截止時

間前1小時，該投標(biāo)人又遞交了一份補(bǔ)充材料，其中聲明將原報價

降低4%。但是，招標(biāo)單位的有關(guān)工作人員認(rèn)為，根據(jù)“一標(biāo)一投”

的慣例，一個投標(biāo)人不得遞交兩份投標(biāo)文件，因而拒收投標(biāo)人的補(bǔ)

充材料。開標(biāo)會由市公共資源交易中心的工作人員主持，市公證處

有關(guān)人員到會，各投標(biāo)單位代表均到場。開標(biāo)前，市公證處有關(guān)人

員對各投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，并對所有投標(biāo)文件進(jìn)行審查，確

認(rèn)所有投標(biāo)文件均有效后，正式開標(biāo)。主持人宣讀投標(biāo)單位名稱、

投標(biāo)價格、投標(biāo)工期和有關(guān)投標(biāo)文件的重要說明。

【問題】

1.該投標(biāo)人運(yùn)用了哪幾種報價技巧？其運(yùn)用是否得當(dāng)？請逐一說明。

2.從所介紹的資料來看，在該項目招標(biāo)程序中存在哪些問題？請分

別作簡單說明。

【答案】1.該投標(biāo)人運(yùn)用了三種報價技巧，即多方案報價法、增加

建議方案和突然降價法。其中：（1）多方案報價法運(yùn)用不當(dāng)，因為

運(yùn)用該報價技巧時，必須對原方案（本案例指業(yè)主的工期要求）報

價，而該投標(biāo)人在投標(biāo)時僅說明了該工期要求難以實現(xiàn)，卻并未報

出相應(yīng)的投標(biāo)價。（2）增加建議方案運(yùn)用得當(dāng)，通過對兩個基礎(chǔ)方

案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較（這意味著對兩個方案均報了價），論證了

建議方案（明挖基礎(chǔ)）的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性，對業(yè)主有很強(qiáng)

的說服力。（3）突然降價法也運(yùn)用得當(dāng)，原投標(biāo)文件的遞交時間比

規(guī)定的投標(biāo)截止時間僅提前1天，這既符合常理，又為競爭對手調(diào)

整、確定最終報價留有一定的時間，起到了迷惑競爭對手的作用。

若提前時間太多，會引起競爭對手的懷疑，而在開標(biāo)前1小時突然

遞交一份補(bǔ)充文件，這時競爭對手再調(diào)整報價的可能性很小。2.該

項目招標(biāo)程序中存在以下問題：（1）招標(biāo)單位的有關(guān)工作人員不應(yīng)

拒收投標(biāo)人的補(bǔ)充文件，因為投標(biāo)人在投標(biāo)截止時間之前所遞交的

任何正式書面文件都是有效文件，都是投標(biāo)文件的有效組成部分。

也就是說，補(bǔ)充文件與原投標(biāo)文件共同構(gòu)成一份投標(biāo)文件，而不是

兩份相互獨(dú)立的投標(biāo)文件。（2）根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,

開標(biāo)應(yīng)由招標(biāo)人（招標(biāo)單位）主持開標(biāo)會，并宣讀投標(biāo)單位名稱、

投標(biāo)報價等內(nèi)容，而不應(yīng)由市公共資源交易中心的工作人員主持和

宣讀。（3）投標(biāo)人資格由評標(biāo)委員會進(jìn)行評審，公證處人員無權(quán)對

投標(biāo)人資格進(jìn)行審查，其到場的作用在于確認(rèn)開標(biāo)的公正性和合法

性。

一十二、某投資公司擬投資建設(shè)一條高速公路，建設(shè)期2年，運(yùn)營

期8年。工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用為1974.17萬元，基本預(yù)備

費(fèi)為工程及工程建設(shè)其他費(fèi)用的10%,價差預(yù)備費(fèi)為223.30萬元。

建設(shè)投資中有400萬元形成無形資產(chǎn)，其余形成固定資產(chǎn)。固定資

產(chǎn)使用年限為10年，殘值率為5%,固定資產(chǎn)余值在項目運(yùn)營期末

一次性收回。無形資產(chǎn)在運(yùn)營期前5年均以攤?cè)肟偝杀?。建設(shè)期第

一年貸款1000萬元，第二年貸款500萬元，貸款利率為8%。＜1＞,

計算建設(shè)投資額。＜2＞、計算固定資產(chǎn)折舊、計算期末固定資產(chǎn)余值。

＜3＞、計算無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)。

［答案］1.建設(shè)投資=1974.17+1974.17xl0%+223.30=2394.89（萬

元）

2.（1）固定資產(chǎn)折舊建設(shè)期第1年貸款利息=1000/2X8%=40（萬元）

建設(shè)期第2年貸款利息=（1000+40+500/2）x8%=期3.2（萬元）建

設(shè)期貸款利息=40+103.2=143.2（萬元）固定資產(chǎn)原值=2394.89-

400+143.2=2138.09（萬元）固定資產(chǎn)折舊額=2138.09x（1-5%）

/10=203.12（萬元）（2）固定資產(chǎn)余值=2138.09x5%+203.12x（10-

8）=513.14（萬元）3.無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)=400/5=80（萬元）

一十三、某公路工程建設(shè)項目，業(yè)主委托具有相應(yīng)招標(biāo)代理和造價

咨詢資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制了招標(biāo)文件和招標(biāo)控制價，并采用公開招標(biāo)方

式進(jìn)行項目施工招標(biāo)。該項目招標(biāo)公告和招標(biāo)文件中的部分規(guī)定如

下：（D招標(biāo)人不接受聯(lián)合體投標(biāo)。（2）投標(biāo)人必須是國有企業(yè)或

進(jìn)入開發(fā)區(qū)合格承包商信息庫的企業(yè)。（3）投標(biāo)人報價高于最高投

標(biāo)限價和低于最低投標(biāo)限價的，均按廢標(biāo)處理。（4）投標(biāo)保證金的

有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期30天。在項目投標(biāo)及評標(biāo)過程中發(fā)生

了以下事件：事件1：投標(biāo)人A采用不平衡報價的策略，對前期

工程和工程量可能減少的工程適度提高了報價。事件2：投標(biāo)

人B結(jié)合自身情況，并根據(jù)過去類似工程授標(biāo)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，認(rèn)為該工

程投高標(biāo)的中標(biāo)概率為0.3,投低標(biāo)的中標(biāo)概率為0.6，?投高標(biāo)中標(biāo)

后，經(jīng)營效果可分力好、中、差三種可能，其中概率分別為S3、

0.6、0.1；對應(yīng)的損益值分別為500萬元、400萬元、250萬元；投

低標(biāo)中標(biāo)后，經(jīng)營效果也分為好、中、差三種可能，其中概率分別

為0.2、0.6、0.2；對應(yīng)的損益值分別為300萬元、200萬元、100

萬元。編制投標(biāo)文件以及參加投標(biāo)的相關(guān)費(fèi)用為3萬元。經(jīng)過評估,

投標(biāo)人C最終選擇了投低標(biāo)。問題：1.請逐一分析項目招標(biāo)公告

和招標(biāo)文件中（1）~（4）項規(guī)定是否妥當(dāng)，并分別說明理由。

2.事件1中，投標(biāo)人A的做法是否妥當(dāng)？并說明理由。3.事件2

中，投標(biāo)人B選擇投低標(biāo)是否合理？并通過計算說明理由。

【答案】

一十四、某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經(jīng)批準(zhǔn)興建一條旅游專用公路。

該項目土建工程（路基、橋梁、涵洞）、路面工程分別與兩家建筑公

司簽訂了施工合同，分別為乙方和丙方。合同約定土建工程于2014

年11月10日正式開工，竣工期為2016年4月25日。因土建工程

與路面工程分別為兩個獨(dú)立的合同，由兩個承包商分別承建，為了

保證工期，當(dāng)事人約定：為方便物料的進(jìn)場，同時可以盡早解決當(dāng)

地村民出行需求，路線的第一個工區(qū)（15km）及連接線（3km）要提

前6個月竣工，乙和丙兩家單位會存在一定的交叉施工時間。在工

程施工4年6個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2個月，雙方

協(xié)商修訂施工方案后達(dá)成協(xié)議。該工程按變更后的合同工期竣工，

經(jīng)驗收后投入使用。在該工程投入使用2年6個月后，乙方因甲方

少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗收合格后簽發(fā)了竣

工驗收報告，并已投入使用。在結(jié)算工程款時，甲方本應(yīng)付工程總

價款9000萬元，但只付8200萬。特請求法庭判決被告支付剩余的

800萬元及拖期的利息。在庭審中，被告答稱：原告土建工程施工

質(zhì)量有問題，如：路肩排水、超高段路面平整度、橋梁防水層、混

凝土工程平整度等工程質(zhì)量不合格。因此，部分工程由丙單位進(jìn)行

返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認(rèn)可，共支付

450萬元。此項費(fèi)用應(yīng)由原告承擔(dān)。另還有其他質(zhì)量問題造成邊坡

滑塌共計損失350萬元，應(yīng)從總工程款中扣除，故支付乙方主體工

程款總額為8200萬元。原告辯稱：被告稱工程不合格不屬實，并向

法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方

的感謝信等證據(jù)。被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原告

法定代表人宴請我方時，提出為企業(yè)晉級，在此情況下，我方代表

才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被丙公司提出的索

賠450萬元（經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字）的清單56件。原告再

辯稱：被告代表發(fā)言純屬戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，

請求法庭以文字為證。又指出：如果真的存在被告所說的情況，那

么被告應(yīng)當(dāng)根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，在路面工

程施工前通知我方修理。原告最后請求法庭關(guān)注：從簽發(fā)竣工驗收

報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求。在長達(dá)

2年多的時間里，甲方從未向乙方提出過工程存在質(zhì)量問題。

【問題】

1.原、被告之間的合同是否有效？2.如果在路面工程施工時，發(fā)

現(xiàn)主體工程施工質(zhì)量有問題，甲方應(yīng)采取哪些正當(dāng)措施？

【答案】1.合同雙方當(dāng)事人符合建設(shè)工程施工合同主體資格的要求,

雙方意思表達(dá)真實，合同訂立形式與內(nèi)容均合法，所以原、被告之

間的合同有效。2.如果在路面工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)土建工程施工

質(zhì)量有問題時，甲方應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行修理。乙方不派人修理，

甲方可委托其他人修理，修理費(fèi)用從扣留的保修費(fèi)用內(nèi)支付。3.根

據(jù)我國民法通則之規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效

期為2年（2017年10月1日施行的《中華人民共和國民法總則》

第一百八十八條對訴訟時效的規(guī)定：向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利

的訴訟時效期為3年），從當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起算。

本案例中業(yè)主在直至庭審前的2年6個月，但乙方自簽發(fā)竣工驗收

報告后至起訴前，多次以書面方式提出結(jié)算要求（每次提出要求均

導(dǎo)致訴訟時效重新計算），所以乙方的訴訟權(quán)利應(yīng)予保護(hù)；而甲方直

至庭審前的2年多時間里，一直未就質(zhì)量問題提出異議，已超過訴

訟時效期，所以，甲方的反訴權(quán)利不予保護(hù)。

一十五、某混凝土板工程的觀察測時，對象是6名工人，符合正常

的施工條件，整個過程成的工程量為32m3混凝土。基本工作時間

300min,因沒有水泥而停工時間15min,因停電耽誤時間12min,輔

助工作時間占基本工作時間設(shè)，準(zhǔn)備與結(jié)束時間為20min,工人上

班遲到時間8min,不可避免的中斷時間測時為lOmin,休息時間占

定額時間的20%,下班早退時間5min。［2019年回憶版］

【問題】

試計算時間定額和產(chǎn)量定額。（小數(shù)點后保留3位小數(shù)）

【答案】（1）根據(jù)題意，應(yīng)計入定額的工作時間為：基本工作時間,

輔助工作時間，準(zhǔn)備與結(jié)束時間，不可避免的中斷時間，休息時間。

其余時間不應(yīng)計入。設(shè)定額工作時間為X,則有：X=300(1+1%)

+20+10+Xx20%o解得：X=416.25(min)o(2)時間定額為：

416.25x6/(60x8x32)=0.163(工日/m3)。(3)產(chǎn)量定額為:

1/0.163=6.135(m3/工日)；或：60x8x32/(416.25x6)=6.150

(m3/工日)。

一十六、國內(nèi)某工程參照FIDIC合同條件規(guī)定，承包人要求索賠成

立的條件必須具備如下4個條件：(1)與合同相比較已經(jīng)造成實際

的額外費(fèi)用增加或工期損失。(2)造成費(fèi)用增加或工期損失的原因

不是由于承包人的過失。(3)按合同規(guī)定不應(yīng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險。

(4)承包人在事件發(fā)生后的規(guī)定時限內(nèi)提出了書面的索賠意向通知。

由于該工程項目工程變更，使鋼筋混凝土項目與原合同估算工程量

由8300m3(單價150美元/rn3,超過25%以上才允許調(diào)整單位價格)

增加到12500m3,因此承包人按上述條件要求在規(guī)定的時限內(nèi)向業(yè)

主提出了書面的索賠通知。

【問題】

通過監(jiān)理人的努力，最后業(yè)主與承包人達(dá)成一致意見，超出部分的

鋼筋混凝土單價為135美元/m3。請問業(yè)主應(yīng)付給承包人總計多少美

元？

【答案】⑴工程量的變化：增加的工程量：12500-8300=4200

(m3)；增加工程量的百分比：4200+8300=50.6%；已超過原工程

量的25%,25%以內(nèi)的鋼筋混凝土按原合同單價計算，25%以外的鋼

筋混凝土按新單價計算。(2)費(fèi)用計算：8300x(1+0.25)xl50+

[12500-8300x（1+0.25）]x135=1843125（美元）。

一十七、背景資料：某國有資金投資的某重點工程項目計劃于2017

年8月8日開工，招標(biāo)人擬采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行項目施工招標(biāo)，

市建委指定了某具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為招標(biāo)人編制了招標(biāo)

文件。招標(biāo)過程中發(fā)生了以下事件：事件一：2017年1月8日，已

通過資格預(yù)審的A、B、C、D、E五家施工承包商擬參與該項目的投

標(biāo)，招標(biāo)人規(guī)定1月20~23日為招標(biāo)文件發(fā)售時間。2月6日下午

4時為投標(biāo)截止時間。投標(biāo)有效期自投標(biāo)文件截止時間算起總計60

天。事件二：該項目的招標(biāo)控制價為12000萬元，所以投標(biāo)保證金

統(tǒng)一定為200萬元，其有效期從遞交投標(biāo)文件時間算起總計60天。

。＞、該項目招標(biāo)有何不妥之處，說明理由。＜2＞、請指出事件一的

不妥之處，說明理由。＜3＞、說明事件二的做法是否妥當(dāng)，說明理由。

【答案】1.市建委指定了某具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為招標(biāo)人

編制了招標(biāo)文件做法不妥當(dāng)。因為按有關(guān)規(guī)定：招標(biāo)人具有編制招

標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。任何單位和個

人不得強(qiáng)制其委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。招標(biāo)人有權(quán)自行選

擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜。

2.事件一存在以下不妥之處：（1）1月20~23日為招標(biāo)文件發(fā)售時

間不妥，因為按有關(guān)規(guī)定：資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的發(fā)售期不得

少于5日。（2）2月6日下午4時為投標(biāo)截止時間的做法不妥當(dāng)，

按照有關(guān)規(guī)定：依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之

日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日起，最短不得少于20日。3.

（1）該項目的招標(biāo)控制價為12000萬元，所以投標(biāo)保證金統(tǒng)一定為

200萬元，妥當(dāng)。理由：未超過項目預(yù)算價的2%。（2）其有效期從

遞交投標(biāo)文件時間算起總計60天，不妥當(dāng)。理由：有效期應(yīng)從投標(biāo)

文件截止時間算起。

一十八、某公路工程業(yè)主確定某投標(biāo)人為中標(biāo)人，合同工期6個月，

工期獎罰均為1萬元/天。部分工程合同內(nèi)容如下：（1）開工之日前

7天內(nèi)支付合同價20%的材料預(yù)付款，預(yù)付款在最后2個月等額扣回。

（2）業(yè)主按承包商每月應(yīng)得的工程款90%按月支付工程款，工程質(zhì)

量保證金為工程款的5%,竣工結(jié)算時一次扣留。（3）月進(jìn)度款最低

簽發(fā)金額為500萬元，若不足與下月合并支付。（4）項目1?6月計

劃完成工程量依次是4800m2、6800m2、5600m2x4300m2、6200m2、

5800m2,全費(fèi)用綜合單價1000元/m2。＜1＞、該工程預(yù)計合同總價是

多少？工程預(yù)付款是多少？＜2＞、計算1?5月業(yè)主按月支付的工程

進(jìn)度款。

【答案】1.工程合同價=（4800+6800+5600+4300+6200+5800）

x0.1=3350（萬元）業(yè)主在開工前應(yīng)支付的工程預(yù)付款

=3350x20%=670（萬元）

2.（1）1月第1個月承包商完成工程款=4800x0.1=480（萬元）第

1月業(yè)主應(yīng)撥付的工程款為：480X90%=432（萬元）應(yīng)簽發(fā)的付款金

額低于合同規(guī)定的最低支付限額，故1月不支付。（2）2月第2月

承包商完成的工程款為：6800x0.1=680（萬元）第2月業(yè)主應(yīng)撥付

的工程款為：680X90%=612（萬元）本月業(yè)主應(yīng)撥付的工程款為：

612+432=1044（萬元）（3）3月第3個月承包商完成工程款

=5600x0.1=560（萬元）第3月業(yè)主應(yīng)撥付的工程款為：

560x90%=504（萬元）（4）4月

一十九、甲公司擬投資建設(shè)某公路工程，建設(shè)項目的工程費(fèi)用與工

程建設(shè)其他費(fèi)用估算額為46510萬元，預(yù)備費(fèi)為4000萬元，建設(shè)期

為2年。各年的投資比例為第一年35%,第二年65%。該項目固定資

產(chǎn)投資來源為自有資金和貸款。貸款本金為27000萬元，其中外匯

貸款為2000萬美元，貸款按年度投資比例發(fā)放。貸款的人民幣部分

年利率為8%（按季度計息），貸款的外匯部分年利率為10%（按年度

計息），外匯牌價為1美元兌換6.6元人民幣。計算結(jié)果保留小數(shù)點

后兩位。＜l＞s估算建設(shè)期貸款利息。＜2＞、估算擬建項目的總投資。

【答案】1.（1）人民幣貸款實際利率=（1+8%/4）4-1=8.24%（2）

人民幣貸款本金=27000-2000x6.6=13800（萬元）第一年：

13800x35%=4830（萬元）第二年：13800x65%=8970（萬元）美元貸

款本金=2000（萬美元）第一年：2000x35%=700（萬美元）第二年：

2000x65%=1300（萬美元）（3）人民幣建設(shè)期貸款利息計算：第一

年：4830/2x8.24%=199.00（萬元）第二年：（4830+199+8970/2）

x8.24%=783.95（萬元）人民幣建設(shè)期貸款利息合計

=199.00+783.95=98

2.95（萬元）外幣建設(shè)期貸款利息計算：第一年：700/2x8%=28

（萬美元）第二年：（700+28+1300/2）x8%=110.24（萬美元）

二十、某隧道工程地處邊遠(yuǎn)山嶺區(qū)，長約500m,隧道圍巖為石灰?guī)r，

隧道洞口地勢較平坦，隧道棄渣堆放在洞口附近，距隧道洞口15km

處有一碎石料場，2cm碎石供應(yīng)價為80元/m3(含裝卸費(fèi)等雜費(fèi))，

施工單位自辦運(yùn)輸。當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸部門規(guī)定的統(tǒng)一運(yùn)價標(biāo)準(zhǔn)為0.5

元(t-km),人工工資單價90元/工日，輔助生產(chǎn)間接費(fèi)率為5%,

250x150電動碎石機(jī)臺班預(yù)算單價150元/臺班，滾筒式篩分機(jī)臺班

預(yù)算單價170元/臺班，碎石的單位質(zhì)量為L5t/m3,定額規(guī)定的撿

清片石人工消耗18.6TB/100m3,機(jī)械加工100m3碎石定額消耗為

人工33.3工日，片石117.6m3,250x150電動碎石機(jī)7.01臺班,

滾筒式篩分機(jī)8.04臺班。

【問題】

1.假設(shè)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后能滿足隧道混凝土工程需要，請合理

確定本項目2cm碎石的預(yù)算單價(計算結(jié)果均取兩位數(shù))。2.如果

隧道棄渣加工的碎石僅能滿足200m隧道混凝土的工程需要，此時的

2cm碎石預(yù)算單價是多少(計算結(jié)果均取兩位數(shù))？

【答案】1.(1)外購碎石預(yù)算單價計算：(80+15x0.5x1.5)

x1.01x1.0206=94.06(元加3)。(2)考慮利用隧道棄渣自行片石、

碎石預(yù)算單價計算：片石單價計算：18.6x90x1.05+100=17.57

(元/m3)；碎石單價計算:(33.3x90x1.05+117.6x17.57+

7.01x150+8.04x170)+100=76.31(元/m3)。(3)綜合選定2cm

碎石價格：由于利用隧道棄渣加工碎石單價低于外購碎石單價，因

此本項目碎石應(yīng)利用隧道棄渣進(jìn)行加工。當(dāng)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后

能滿足隧道混凝土工程需要時，本項目2cm碎石預(yù)算單價為76.31

元/m3。2.當(dāng)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后僅能滿足200m隧道混凝土的工

程需要時,本項目2cm碎石預(yù)算單價為：94.06x300-500+

76.31x200+500=86.96（元/m3）。

二十一、某隧道工程地處邊遠(yuǎn)山嶺區(qū)，長約500m,隧道圍巖為石灰

巖，隧道洞口地勢較平坦，隧道棄渣堆放在洞口附近，距隧道洞口

15km處有一碎石料場，2cm碎石供應(yīng)價為80元/m3（含裝卸費(fèi)等雜

費(fèi)），施工單位自辦運(yùn)輸。當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸部門規(guī)定的統(tǒng)一運(yùn)價標(biāo)準(zhǔn)為

0.5元（t.km）,人工工資單價90元/工日，輔助生產(chǎn)間接費(fèi)率為5%,

250x150電動碎石機(jī)臺班預(yù)算單價150元/臺班，滾筒式篩分機(jī)臺班

預(yù)算單價170元/臺班，碎石的單位質(zhì)量為1.5t/m3,定額規(guī)定的撿

清片石人工消耗18.6IB/100m3,機(jī)械加工100m3碎石定額消耗為

人工33.3工日,片石117.6m3,250x150電動碎石機(jī)7.01臺班，

滾筒式篩分機(jī)8.04臺班。

【問題】

1.假設(shè)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后能滿足隧道混凝土工程需要，請合理

確定本項目2cm碎石的預(yù)算單價（計算結(jié)果均取兩位數(shù)）。2.如果

隧道棄渣加工的碎石僅能滿足200m隧道混凝土的工程需要，此時的

2cm碎石預(yù)算單價是多少（計算結(jié)果均取兩位數(shù)）？

【答案】1.（1）外購碎石預(yù)算單價計算：（80+15x0.5x1.5）

x1.01x1.0206=94.06（元/m3）。（2）考慮利用隧道棄渣自行片石、

碎石預(yù)算單價計算：片石單價計算：18.6x90x1.05+100=17.57

（元/m3）；碎石單價計算:（33.3x90x1.05+117.6x17.57+

7.01x150+8.04x170）+100=76.31（元/m3）。（3）綜合選定2cm

碎石價格：由于利用隧道棄渣加工碎石單價低于外購碎石單價，因

此本項目碎石應(yīng)利用隧道棄渣進(jìn)行加工。當(dāng)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后

能滿足隧道混凝土工程需要時，本項目2cm碎石預(yù)算單價為76.31

元/m3。2.當(dāng)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后僅能滿足200m隧道混凝土的工

程需要時，本項目2cm碎石預(yù)算單價為：94.06x300^500+

76.31x200+500=86.96（元/m3）。

二十二、某公路工程建設(shè)項目，業(yè)主委托具有相應(yīng)招標(biāo)代理和造價

咨詢資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制了招標(biāo)文件和招標(biāo)控制價，并采用公開招標(biāo)方

式進(jìn)行項目施工招標(biāo)。該項目招標(biāo)公告和招標(biāo)文件中的部分規(guī)定如

下：（1）招標(biāo)人不接受聯(lián)合體投標(biāo)。（2）投標(biāo)人必須是國有企業(yè)或

進(jìn)入開發(fā)區(qū)合格承包商信息庫的企業(yè)。（3）投標(biāo)人報價高于最高投

標(biāo)限價和低于最低投標(biāo)限價的，均按廢標(biāo)處理。（4）投標(biāo)保證金的

有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期30天。在項目投標(biāo)及評標(biāo)過程中發(fā)生

了以下事件：事件1：投標(biāo)人A采用不平衡報價的策略，對前期

工程和工程量可能減少的工程適度提高了報價。事件2：投標(biāo)

人B結(jié)合自身情況，并根據(jù)過去類似工程授標(biāo)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，認(rèn)為該工

程投高標(biāo)的中標(biāo)概率為0.3,投低標(biāo)的中標(biāo)概率為0.6，?投高標(biāo)中標(biāo)

后，經(jīng)營效果可分力好、中、差三種可能，其中概率分別為0.3、

0.6、0.1；對應(yīng)的損益值分別為500萬元、400萬元、250萬元；投

低標(biāo)中標(biāo)后，經(jīng)營效果也分為好、中、差三種可能，其中概率分別

為0.2、0.6、0.2；對應(yīng)的損益值分別為300萬元、200萬元、100

萬元。編制投標(biāo)文件以及參加投標(biāo)的相關(guān)費(fèi)用為3萬元。經(jīng)過評估,

投標(biāo)人C最終選擇了投低標(biāo)。問題：1.請逐一分析項目招標(biāo)公告

和招標(biāo)文件中（1）~（4）項規(guī)定是否妥當(dāng)，并分別說明理由。

2.事件1中，投標(biāo)人A的做法是否妥當(dāng)？并說明理由。3.事件2

中，投標(biāo)人B選擇投低標(biāo)是否合理？并通過計算說明理由。

【答案】

二十三、某施工合同中，鉆孔灌注樁基礎(chǔ)施工中因不可預(yù)見的地質(zhì)

情況致使施工中增加鋼護(hù)筒。由此增加的材料費(fèi)按市場價格計算為

30000元；另外因此停工10天；有價值200萬元的材料積壓，其中

有100萬元材料為應(yīng)支付預(yù)付款的主要材料，已按投標(biāo)書附錄規(guī)定

支付了75%的費(fèi)用：利率0.02%。問題：應(yīng)給承包人的材料費(fèi)賠

償額是多少

【答案】

二十四、某地擬建一條高速公路，根據(jù)交通量需要和全壽命周期成

本控制的要求，設(shè)計單位提出了A（瀝青混凝土路面）、B（水泥混

凝土路面）兩個方案。該高速公路面層數(shù)量為710850m2、基層數(shù)量

為771780m2,墊層數(shù)量為832710m2o為對兩個方案進(jìn)行深入比選，

設(shè)計單位進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查研究和分析，有關(guān)情況如下：1.公路通

車年建設(shè)成本：瀝青混凝土面層120元/m2、水泥混凝土面層85元

/m2、路面基層45元/m2、路面墊層283元/m2,公路使用壽命為

100年，預(yù)計瀝青混凝土路面每15年大修一次。水泥混凝土路面每

10年大修一次，大修費(fèi)用按重新鋪筑面層計算。2.舊路面挖除費(fèi)

用：方案A為4.5元/m2,方案B為8.0元/m2。3.假定社會成本：

方案A為500000元/年，方案B為1000000元/年。4.每次大修時，

將增加有關(guān)社會和經(jīng)濟(jì)成本：預(yù)計將減少收費(fèi)收入100萬元，增加

燃油損耗、時間損失等社會成本200萬元。

【問題】

假設(shè)兩個方案營運(yùn)養(yǎng)護(hù)管理成本相等，社會折現(xiàn)率取5%,請從全壽

命周期成本的角度，選擇經(jīng)濟(jì)合理的方案。

【答案】由題意可知，項目全壽命周期成本為建設(shè)成本、大修成本

和社會成本之和。(1)建設(shè)成本的計算。①方案A：120x710850+

45x771780+28x832710=143347980(元)；②方案B：85x710850

+45x771780+28x832710=118468230(元)。(2)大修成本的計算。

①方案A：(120x710850+4.5x710850+1000000+2000000)x(1

+5%)-10x[l-(1+5%)-90]+[1-(1+5%)-15]二

91500825x0.9154=83759855(元)；②方案B：(85x710850+

8x710850+1000000+2000000)x(1+5%)-10x[l-(1+5%)-

90]+[1-(1+5%)-10]=69109050x1.5704=108528852(元)。

(3)社會成本的計算。①方案A：500000x[(1+5%)xlOO-

l]+[5%x(1+5%)x100]=500000x19.8479=9923950(元)；②方

案B：100000x[(1+5%)xl00-l]^[5%x(1+5%)xlOO]=

1000000x19.8479=19847900(元)。(4)項目全壽命周期成本的計

算。①方案A：143347980+83759855+9923950=237031785(元)；

②方案B：118468230+108528852+19847900=246844982（元）。

（5）選擇經(jīng)濟(jì)合理的方案。

二十五、某10聯(lián)現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋地處山嶺重丘區(qū)，跨

越河谷，起點與另一特大橋相連，終點與一隧道相連。該項目在招

投標(biāo)和施工過程中發(fā)生如下事件：事件一：招標(biāo)文件中的設(shè)計文件

推薦連續(xù)箱梁采用移動模架法施工，因現(xiàn)場場地受限，模架在該橋

梁終點處的隧道內(nèi)拼裝，然后前移逐孔施工，但某施工單位進(jìn)場后,

發(fā)現(xiàn)隧道標(biāo)未開工（另一施工單位承擔(dān)該隧道施工），無法按時提供

移動模架拼裝場地。經(jīng)橋梁施工單位提出，建設(shè)單位、設(shè)計單位和

監(jiān)理單位確認(rèn)，暫緩第十聯(lián)施工，而從第九聯(lián)開始施工。因第九聯(lián)

橋墩墩身較高，移動模架采用橋下組拼、整體垂直提升安裝方案，

第十聯(lián)箱梁待隧道貫通后采用樁柱梁式支架施工，由此造成工期推

遲一個月。上述方案上報相關(guān)單位并經(jīng)批復(fù)后開始施工，根據(jù)相關(guān)

規(guī)定，施工單位提出了以下索賠要求：①移動模架橋下組拼場地處

理費(fèi)用；②工期延長一個月按天索賠增加的現(xiàn)場管理費(fèi)；③移動模

架垂直提升安裝費(fèi)用；④第十聯(lián)支架攤銷費(fèi)用；⑤因第十聯(lián)改為支

架而損失的模架攤銷費(fèi)。事件二：施工單位按照《公路工程施工安

全技術(shù)規(guī)范》要求，編制了支架施工專項方案，該方案經(jīng)施工單位

審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后，報監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)后實施。＜1＞、

事件一中，逐條判斷施工單位提出的索賠要求是否成立？＜2＞、事件

二中，支架專項施工方案實施前的相關(guān)程序是否正確？若不正確，

寫出正確程序。

【答案】1?①索賠成立，因為建設(shè)單位未按時提供施工場地，造成

額外費(fèi)用的增加；②索賠不成立，現(xiàn)場管理費(fèi)應(yīng)以新直接費(fèi)的對應(yīng)

費(fèi)率計算，不應(yīng)按天索賠；③索賠成立，因為建設(shè)單位未按時提供

施工場地，造成模架垂直提升安裝費(fèi)用的增加；④索賠成立，因為

建設(shè)單位未按時提供施工場地，造成第十聯(lián)支架費(fèi)用的增加；⑤索

賠不成立，方案變更后并未造成額外的模架攤銷費(fèi)用增加。

2.不正確，搭設(shè)的支架高度大于8m,所以編制的專項施工方案還應(yīng)

組織專家進(jìn)行論證、審查。所以正確的程序是：編制的專項施工方

案，由施工單位組織專家對專項施工方案進(jìn)行論證，論證通過后，

經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。

二十六、國內(nèi)某工程參照FIDIC合同條件規(guī)定，承包人要求索賠成

立的條件必須具備如下4個條件：（1）與合同相比較已經(jīng)造成實際

的額外費(fèi)用增加或工期損失。（2）造成費(fèi)用增加或工期損失的原因

不是由于承包人的過失。（3）按合同規(guī)定不應(yīng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險。

（4）承包人在事件發(fā)生后的規(guī)定時限內(nèi)提出了書面的索賠意向通知。

由于該工程項目工程變更，使鋼筋混凝土項目與原合同估算工程量

由8300m3（單價150美元/rn3,超過25%以上才允許調(diào)整單位價格）

增加到12500m3,因此承包人按上述條件要求在規(guī)定的時限內(nèi)向業(yè)

主提出了書面的索賠通知。

【問題】

通過監(jiān)理人的努力，最后業(yè)主與承包人達(dá)成一致意見，超出部分的

鋼筋混凝土單價為135美元/m3。請問業(yè)主應(yīng)付給承包人總計多少美

元？

【答案】⑴工程量的變化:增加的工程量：12500-8300=4200

(m3)；增加工程量的百分比:4200-8300=50.6%；已超過原工程

量的25%,25%以內(nèi)的鋼筋混凝土按原合同單價計算，25%以外的鋼

筋混凝土按新單價計算。(2)費(fèi)用計算：8300x(1+0.25)xl50+

[12500-8300x(1+0.25)]x135=1843125(美元)。

二十七、5家邀請招標(biāo)的投標(biāo)單位，技術(shù)標(biāo)滿分40分、商務(wù)標(biāo)滿分

60分；技術(shù)標(biāo)得分去掉一個最高分、一個最低分后加權(quán)平均(本題

從略相關(guān)加減分指標(biāo))，技術(shù)得分不滿30分的，不再評審商務(wù)標(biāo)。

五個單位技術(shù)標(biāo)得分：A單位技術(shù)標(biāo)得分33；B單位技術(shù)標(biāo)得分34；

C單位技術(shù)標(biāo)得分35；D單位技術(shù)標(biāo)得分32；E單位技術(shù)標(biāo)得分

27.7。商務(wù)標(biāo)評標(biāo)基準(zhǔn)價，去掉一個最高和最低報價后算術(shù)平均，

報價每低于評標(biāo)基準(zhǔn)價1%扣1分，高1%扣2分，最多扣10分。五

個單位商務(wù)標(biāo)得分：A單位商務(wù)標(biāo)報價7840萬；B單位商務(wù)標(biāo)報價

7680萬；C單位商務(wù)標(biāo)報價7580萬；D單位商務(wù)標(biāo)報價7480萬；

【答案】1.E單位技術(shù)標(biāo)低于30分，其商務(wù)標(biāo)不計入評審。商務(wù)標(biāo)

的算術(shù)平均值為：(7680+7580)/2=7630(萬元)，此即為評標(biāo)基

準(zhǔn)價。A單位商務(wù)標(biāo)得分：60-(7840-7630)77630x2x100=

54.50(分)；B單位商務(wù)標(biāo)得分：60-(7680-7630)/7630x2xl00

=58.69(分)；C單位商務(wù)標(biāo)得分：60-(7630-7580)

/7630xlx100=59.34(分)；D單位商務(wù)標(biāo)得分：60-(7630-7480)

/7630xlxl00=58.03（分）；E單位商務(wù)標(biāo)不參與評審，故不得分。

2.計算各單位最終得分如下所示：A單位得分：33+54.50=87.50

（分）;B單位得分：34+58.69=9

2.69（分）；C單位得分：35+59.34=94.34（分）；D單位得分：32

+58.03=90.03（分）；￡單位得分：27.7分；因此，C單位綜合評

分最高，為中標(biāo)單位。

二十八、某公路項目業(yè)主與承包人簽訂了工程承包臺同，合同規(guī)定：

鋼材、木材、水泥由業(yè)主供貨到工地現(xiàn)場倉庫，其他材料由承包人

自行采購。承包人編制的施工方案和進(jìn)度計劃表已獲監(jiān)理人批準(zhǔn)。

在邊坡施工過程中，因業(yè)主提供的水泥未到，使該項作業(yè)從8月3

日至8月16日停工（該項作業(yè)的總時差為0天），該項作業(yè)人工30

人，混凝土攪拌機(jī)1臺。8月7日至8月9日因下雨，涵洞基礎(chǔ)開

挖工程停工（該項作業(yè)的總時差為零），該項作業(yè)人工10人。8月

17日至8月21日因1臺砂漿攪拌機(jī)發(fā)生故障使涵洞砌筑延遲開工

（該項作業(yè)的總時差為4