市政道路防雷設施安裝工程施工合同

市政道路防雷設施安裝工程施工合同1.合同背景2.工程范圍2.1甲方提供的市政道路防雷設施施工設計文件，包括詳細的施工圖紙和技術要求。2.2乙方負責施工工程中的設備、材料和人力資源安排，并保證按照設計文件要求進行施工。2.3施工范圍包括但不限于：市政道路的雷電防護接地網(wǎng)、避雷帶等設施的安裝。3.工程報價和支付方式3.1工程總報價為人民幣（下文簡稱“RMB”）X元。3.2根據(jù)施工進度，乙方將向甲方提交支付申請。支付申請應附上工程進度匯報和相關資料。3.3甲方在收到乙方支付申請后的5個工作日內(nèi)完成付款，付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。4.工期和工期延誤4.1工期為自本合同生效之日起，至乙方完成施工并經(jīng)甲方驗收合格之日止。4.2如乙方因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方有權(quán)要求乙方加快施工速度或承擔延誤責任。4.3如乙方無正當理由延誤工期超過15個工作日，甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方延誤責任。5.質(zhì)量保證和驗收標準5.1乙方承諾對施工工程質(zhì)量承擔全面責任，并保證施工質(zhì)量符合相關法律和標準要求。5.2甲方有權(quán)隨時對施工工程進行檢查和驗收。如發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量不合格，乙方應及時整改到位。5.3工程竣工后，甲方將組織驗收。如驗收合格，甲方應及時支付尾款；如驗收不合格，乙方應按要求整改，并重新進行驗收。6.保險責任6.1乙方在施工過程中應購買相關的施工責任保險，以保障施工期間的人員和財產(chǎn)安全。6.2如因乙方施工過程中發(fā)生事故或質(zhì)量問題導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。7.違約責任7.1若甲方未按時支付工程款項，甲方應按欠款金額的0.05%向乙方支付違約金。7.2若乙方未按時完成工程，乙方應按延誤工期的每日千分之三向甲方支付違約金。7.3若因一方違反本合同的內(nèi)容，導致無法繼續(xù)履行合同，違約方應承擔相應的違約責任，并承擔對方由此造成的損失。8.合同解除和爭議解決8.1甲乙雙方一致同意，在下列情形發(fā)生時，本合同可解除：乙方嚴重違反合同約定，無法繼續(xù)履行合同；甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致決定解除合同。8.2合同解除后，甲方有權(quán)要求乙方返還已支付的工程款項。8.3本合同的解釋、履行和爭議解決，均適用法律。8.4如發(fā)生爭議，甲乙雙方應本著友好協(xié)商的原則解決。協(xié)商不成的，可依法向相關法院提起訴訟。9.其他事項9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為施工竣工并經(jīng)甲方驗收合格之日止。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方:簽字：__________________日期：________