工程承攬合同樣板_第1頁
工程承攬合同樣板_第2頁
工程承攬合同樣板_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁工程承攬合同樣板工程承攬合同本合同由甲方（以下簡稱甲方）與乙方（以下簡稱乙方）雙方訂立，共同遵守以下條款：一、合同目的甲方委托乙方承攬工程項目，乙方按照甲方的要求進行工程施工，雙方共同努力保障工程質量、進度和安全。二、工程內容1.工程名稱：（填寫工程名稱）2.工程地點：（填寫工程地點）3.工程規(guī)模：（填寫工程規(guī)模）4.工程進度：（填寫工程進度安排）三、工程費用及支付方式1.工程總造價為：（填寫工程總造價）2.工程款項支付方式：（1）預付款：完成合同簽訂后，甲方向乙方支付工程總造價的（填寫預付款比例）作為預付款。（2）進度款：根據(jù)工程進度的不同，甲方按照（填寫進度款支付比例）的比例支付相應款項給乙方。（3）結算款：工程完工后，甲方在驗收合格后的（填寫結算期限）內支付剩余款項給乙方。四、工期1.工程開始日期為：（填寫工程開始日期）2.工程竣工日期為：（填寫工程竣工日期）3.工期延誤責任：（1）因甲方原因導致工期延誤的，甲方需要支付乙方因此產(chǎn)生的額外費用。（2）因乙方原因導致工期延誤的，乙方需要承擔相應的違約責任。五、質量保證1.乙方承諾按照甲方提供的施工資料和要求進行工程施工，保證工程質量符合相關法律法規(guī)和標準。2.工程質量保證期為（填寫質量保證期，一般不超過工程竣工日期后的一年），在此期限內，乙方負責免費修復因工程質量問題造成的損壞和缺陷。六、變更和索賠1.雙方一致認為需要對工程進行變更的，應在書面協(xié)議中確認相關變更內容并簽署。2.如乙方因甲方原因或不可抗力因素無法按照原定施工進度完成工程的，乙方有權要求甲方支付相應的經(jīng)濟損失。七、保密協(xié)議雙方在履行本合同過程中可能涉及到的商業(yè)秘密和技術資料，都應予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方透露或使用。八、合同解除1.如因不可抗力因素導致工程無法繼續(xù)施工，雙方可協(xié)商解除合同，解除后應按照已經(jīng)完成的工程量支付相應費用。2.如一方違反本合同的約定，對方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任和經(jīng)濟賠償。九、爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不能解決，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各保留一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收結束。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：日期：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論