綠化工程土石方施工合同

綠化工程土石方施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行綠化工程土石方施工事宜，達(dá)成如下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：________________1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程內(nèi)容：________________1.4工程面積：________________1.5工程期限：________________二、工程價(jià)款及支付方式2.1工程價(jià)款：本合同工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：________________元整（小寫(xiě)）：________________元。2.2支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的__%作為預(yù)付款；工程進(jìn)度達(dá)到__%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的__%；工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的__%；剩余__%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方支付乙方。三、工程質(zhì)量和驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，并保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在收到竣工資料后__日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四、工期延誤4.1如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方法為：________________。4.2如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，工期相應(yīng)順延。五、合同解除5.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。5.2如乙方違反合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________簽訂日期：________________簽訂日期：________________以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-綠化工程土石方施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程價(jià)款及支付方式四、工程質(zhì)量和驗(yàn)收五、工期延誤六、合同解除七、爭(zhēng)議解決八、其他約定九、附件一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概況2.1工程名稱(chēng)：________________2.2工程地點(diǎn)：________________2.3工程內(nèi)容：________________2.4工程面積：________________2.5工程期限：________________三、工程價(jià)款及支付方式3.1工程價(jià)款：本合同工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：________________元整（小寫(xiě)）：________________元。3.2支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的__%作為預(yù)付款；工程進(jìn)度達(dá)到__%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的__%；工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的__%；剩余__%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方支付乙方。四、工程質(zhì)量和驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，并保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在收到竣工資料后__日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、工期延誤5.1如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方法為：________________。5.2如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，工期相應(yīng)順延。六、合同解除6.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。6.2如乙方違反合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件9.1施工圖紙9.2設(shè)計(jì)文件9.3技術(shù)規(guī)范甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________簽訂日期：________________簽訂日期：________________以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，以確保合同的合法性和有效性。附件列表：1.施工圖紙2.設(shè)計(jì)文件3.技術(shù)規(guī)范法律名詞及解釋?zhuān)?.合同法：《中華人民共和國(guó)合同法》是調(diào)整平等主體之間因合同產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)性民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱(chēng)。2.違約責(zé)任：當(dāng)一方未履行合同約定的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。3.質(zhì)保金：為保證工程質(zhì)量，甲方在支付乙方工程款時(shí)預(yù)留的一定比例的款項(xiàng)，待工程質(zhì)保期滿(mǎn)且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付。4.質(zhì)保期：乙方對(duì)工程承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任的期限。5.訴訟：當(dāng)合同糾紛無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，可以通過(guò)法院提起訴訟，由法院判決。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：可能導(dǎo)致的原因包括天氣、設(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)等。解決辦法：明確工期延誤的責(zé)任歸屬，約定違約金的計(jì)算方法，合理預(yù)留緩沖時(shí)間。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：可能由于施工不當(dāng)、材料不合格等原因?qū)е?。解決辦法：嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和技術(shù)規(guī)范施工，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收。3.支付問(wèn)題：可能由于甲方資金問(wèn)題或乙方未能按時(shí)完成工程導(dǎo)致。解決辦法：明確支付方式和時(shí)間，確保雙方履行合同義務(wù)。