基礎土石方開挖合同

第1頁西興片區(qū)二期城市棚戶區(qū)改造項目（金星天下城二期）基礎土石方工程施工合同建設單位：施工單位：合同履行地點：開發(fā)區(qū)西航路金星啤酒廠對面簽訂日期：年月日發(fā)包方：安順金星房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商同意簽訂本合同。工程概況1.1工程名稱：西興片區(qū)二期城市棚戶區(qū)改造項目（金星天下城二期）1.2工程地點：安順市開發(fā)區(qū)西航路金星啤酒廠對面1.3承包范圍：1#、2#、6#、7#、8#及地下室基礎工程1.4承包方式：土石方施工總承包1.5工作內(nèi)容：基礎土石方開挖、回填、運輸、抽水、清底、棄碴、外運。施工工期2.1自合同簽定之日起30日（日歷天數(shù)）內(nèi)1#號樓、2#號樓、6#號樓及人防地下室基礎開挖必須保證全部竣工且所完工工程質(zhì)量符合甲方要求?？⒐と掌谝钥⒐を炇蘸细裰諡闇?，因甲方原因或自然災害等不可抗力因素造成工期延誤，所延誤的工期需經(jīng)甲乙雙方簽認后，工期可順延，未經(jīng)甲方簽字同意，工期不得順延。由于非甲方原因造成的工期延誤，工期不予順延，由此造成的損失由乙方自行承擔。7#號樓、8#號樓基礎開挖工期自甲方書面通知進場施工之日起20日（日歷天數(shù)）。8.1.3現(xiàn)場負責人姓名：聯(lián)系電話。8.2乙方權利責任8.2.1乙方須遵守國家和地方政府現(xiàn)行法律、法規(guī)、條例、規(guī)范，確保安全文明施工。8.2.2乙方負責辦理所有工程相關手續(xù)含（但不僅限于）：機械鑿石、挖、裝、運、棄渣、以及政府所收取的相關稅費等，并承擔相關費。8.2.3乙方負責交警、城管、環(huán)境保護等有關部門的關系協(xié)調(diào)及費用。8.2.4乙方自行解決乙方現(xiàn)場工人的住宿。8.2.5若甲方臨時需要挖機，乙方應及時無償向甲方提供挖機及工人。8.2.6乙方應制定相應安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如發(fā)生安全事故應由乙方全部負責，甲方不承擔任何責任。8.2.8乙方工作人員必須服從甲方代表的統(tǒng)一指揮，按照甲方施工圖紙及要求進行施工工作，并嚴格控制場地內(nèi)的開挖設計深度。8.2.9乙方必須承擔車輛的交通安全責任，包括自身及第三方的安全責任。8.2.10在本合同履行過程中如有新增工程內(nèi)容時，乙方接甲方代表通知后，應立即執(zhí)行。新增工程內(nèi)容在本合同中已有結算方式的，按已有結算方式執(zhí)行。如須由甲乙雙方協(xié)商價款的，雙方可友好協(xié)商，但不得以新增內(nèi)容價款未協(xié)商或未確定而拒絕施工。8.2.11施工過程中造成水電管網(wǎng)及第三方房屋及其他建（構）筑的損毀均由乙方全權負責，與甲方無關。8.2.12乙方須指派駐工地代表，負責施工現(xiàn)場技術指導、管理協(xié)調(diào)，隨時與甲方保持聯(lián)系?，F(xiàn)場代表姓名：聯(lián)系電話：。工程變更9.1工程施工中局部變更時，甲乙雙方工地負責人共同簽字后生效。違約責任以本合同約定的工期為準，實際工期每延后一天，乙方向甲方支付1000元（壹仟元整）延誤工期罰金，該項罰金不設限額，按乙方實際延誤天數(shù)計算。延誤工期罰金從甲方應支付給乙方的工程款中扣除。若乙方延誤工期超過1個月，甲方有權解除合同，同時有權將乙方清出場地，乙方已完成的所有工程量及價款不予決算，由此造成的損失，由乙方承擔。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程總價款的20%作為違約金。第十一條爭議解決11.1發(fā)生爭議時，雙方應及時協(xié)商解決，若不能協(xié)商解決甲、乙雙方方均可向工程項目所在地人民法院起訴。第十二條：其他12.1自合同簽訂日起，若本項目由需要拆遷的房屋，乙方應按甲方規(guī)定的時間無償提供相應的挖機及工作人員為甲方拆除房屋。12.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.3本合同如有未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款，以便共同遵守。12.3本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，均具有同等法律效力。12.4因不可抗力原因導致合同不能履行的，雙方互不承擔違約責任。甲方：（章）乙方：（章）法定代表