工程承攬合同(一)

第頁共頁工程承攬合同(一)第一章總則第一條本合同是由承攬人與發(fā)包人根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經友好協(xié)商，就承攬人承攬發(fā)包人所委托的工程項目的相關事宜訂立的合同。第二條發(fā)包人同意委托承攬人負責相應的工程項目的建設、管理、施工等工作。第三條承攬人應當遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章以及合同約定的各項規(guī)定，按照合同約定的要求和標準完成工程項目。第四條承攬人應當按照發(fā)包人的要求，提供與工程項目相關的各項技術、設備、材料等，確保工程項目的按時完成和質量符合合同要求。第五條發(fā)包人應當向承攬人提供相關的土地使用權、規(guī)劃許可證、施工許可證等相關手續(xù)和文件，并按時支付工程款項。第六條承攬人應當按照合同約定的要求，保證工程項目的合理施工進度和質量，確保工程項目按時完成。第七條承攬人在工程項目施工過程中，應當遵守環(huán)境保護、安全生產等相關法律法規(guī)的規(guī)定，保證工程項目的施工安全和環(huán)境保護。第二章工程范圍和工程報價第八條工程范圍：本工程項目為（詳細描述工程項目的具體范圍）。第九條工程報價：承攬人應當根據工程項目的具體情況，提出詳細的工程報價。工程報價應包括工程項目的總價、工程項目分項工程的單價、工程項目的工期等。第十條工程項目的總價為（具體金額），其中工程項目分項工程的單價和工期詳見附件《工程項目分項工程報價表》。第十一條發(fā)包人同意支付工程項目的總價，并按照工程項目的進度及時支付工程款項。第十二條工程款項的支付方式：工程款項的支付方式由雙方友好協(xié)商確定，一般可以采取分期支付的方式，具體支付方式詳見附件《工程款項支付方式協(xié)議》。第三章工程項目的技術要求和質量控制第十三條發(fā)包人應當向承攬人提供工程項目的技術要求和質量控制標準，確保工程項目的質量符合合同要求。第十四條承攬人應當按照工程項目的技術要求和質量控制標準，組織施工、管理等工作，確保工程項目的質量控制。第十五條工程項目的技術要求和質量控制標準詳見附件《工程項目技術要求和質量控制標準》。第十六條承攬人應當進行工程項目的驗收并提供相應的驗收材料和驗收報告。第十七條發(fā)包人應當在工程項目完成后進行驗收，并出具相應的驗收合格證書。第四章工程項目的安全保障和環(huán)境保護第十八條發(fā)包人應當向承攬人提供工程項目的安全保障和環(huán)境保護要求，并對工程項目的安全保障和環(huán)境保護進行監(jiān)督和檢查。第十九條承攬人應當按照工程項目的安全保障和環(huán)境保護要求，組織施工、管理等工作，確保工程項目的安全和環(huán)境保護。第二十條工程項目的安全保障和環(huán)境保護要求詳見附件《工程項目安全保障和環(huán)境保護要求》。第二十一條發(fā)包人應當對工程項目的安全保障和環(huán)境保護進行監(jiān)督和檢查，并及時解決工程項目的安全保障和環(huán)境保護問題。第五章違約責任第二十二條在履行合同過程中，任何一方違反合同約定，給對方造成經濟損失的，應當承擔相應的違約責任。第二十三條如因不可抗力或雙方協(xié)商一致的其他原因，導致無法履行本合同的，應當及時通知對方，并根據實際情況協(xié)商解決辦法。第二十四條如一方違約致使工程項目停工或不能按時完工的，應當承擔相應的經濟損失和違約責任，并賠償對方的損失。第六章合同變更和解除第二十五條在履行合同過程中，如需變更合同的內容，應當經雙方友好協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第二十六條在履行合同過程中，如一方違反合同約定且情節(jié)嚴重，對方有權解除合同，并有權要求違約方承擔違約責任。第二十七條如因不可抗力等原因導致無法繼續(xù)履行本合同的，雙方應當友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可以解除合同。第七章合同的生效和爭議解決第二十八條本合同經雙方簽字蓋章后生效，并對雙方具有法律約束力。第二十九條本合同的履行、變更、解除和爭議解決等事宜，均適用中華人民共和國合同法及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定。第三十條如發(fā)生本合同的爭議，雙方應當通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無果，應當提交有管轄權的人民法院解決。第八章附則第三十一條本合同一式兩份，承攬人和發(fā)包人各執(zhí)一份。第三十二條本合同的附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效