版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
PAGEPAGE1建筑工程施工補(bǔ)充協(xié)議七十一甲方(委托方):________乙方(承包方):________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《建筑工程施工合同》(以下簡稱“原合同”),為了進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利義務(wù),確保工程順利進(jìn)行,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本補(bǔ)充協(xié)議。第一條工程概況1.1工程名稱:______1.2工程地點:______1.3工程范圍:______第二條合同價格及支付2.1雙方確認(rèn),原合同約定的工程總價為人民幣(大寫):____元整(小寫):¥____元。2.2乙方應(yīng)按照原合同約定的工程進(jìn)度及質(zhì)量要求完成工程,甲方按照實際驗收合格的工程量支付工程款。2.3付款方式:____%第三條工期及進(jìn)度3.1雙方確認(rèn),原合同約定的工期為____天,自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2乙方應(yīng)按照原合同約定的工期及進(jìn)度計劃完成工程,如遇特殊情況導(dǎo)致工期延誤,乙方應(yīng)提前通知甲方,并采取措施減少影響。3.3甲方應(yīng)按照原合同約定的付款進(jìn)度及時支付工程款,如遇特殊情況導(dǎo)致付款延誤,甲方應(yīng)提前通知乙方,并采取措施減少影響。第四條質(zhì)量及驗收4.1乙方應(yīng)按照原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。4.2工程竣工后,乙方應(yīng)按照原合同約定向甲方提交完整的竣工資料,甲方應(yīng)在收到竣工資料后____天內(nèi)組織驗收。4.3驗收合格后,雙方應(yīng)簽訂《工程驗收證書》,甲方按照實際驗收合格的工程量支付剩余工程款。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本補(bǔ)充協(xié)議及原合同的約定,如一方違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2乙方未能按照原合同約定的工期、質(zhì)量及進(jìn)度完成工程,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金,并要求乙方采取補(bǔ)救措施。5.3甲方未能按照原合同約定的付款進(jìn)度支付工程款,乙方有權(quán)要求甲方支付違約金,并要求甲方采取補(bǔ)救措施。第六條爭議解決6.1本補(bǔ)充協(xié)議及原合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商無果,可向工程所在地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,與原合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________簽訂日期:____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑工程施工補(bǔ)充協(xié)議七十一目錄一、引言二、工程概況三、合同價格及支付四、工期及進(jìn)度五、質(zhì)量及驗收六、違約責(zé)任七、爭議解決八、其他約定九、附件一、引言鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《建筑工程施工合同》(以下簡稱“原合同”),為了進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利義務(wù),確保工程順利進(jìn)行,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本補(bǔ)充協(xié)議。二、工程概況1.工程名稱:______2.工程地點:______3.工程范圍:______三、合同價格及支付1.雙方確認(rèn),原合同約定的工程總價為人民幣(大寫):____元整(小寫):¥____元。2.乙方應(yīng)按照原合同約定的工程進(jìn)度及質(zhì)量要求完成工程,甲方按照實際驗收合格的工程量支付工程款。3.付款方式:____%四、工期及進(jìn)度1.雙方確認(rèn),原合同約定的工期為____天,自____年__月__日起至____年__月__日止。2.乙方應(yīng)按照原合同約定的工期及進(jìn)度計劃完成工程,如遇特殊情況導(dǎo)致工期延誤,乙方應(yīng)提前通知甲方,并采取措施減少影響。3.甲方應(yīng)按照原合同約定的付款進(jìn)度及時支付工程款,如遇特殊情況導(dǎo)致付款延誤,甲方應(yīng)提前通知乙方,并采取措施減少影響。五、質(zhì)量及驗收1.乙方應(yīng)按照原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。2.工程竣工后,乙方應(yīng)按照原合同約定向甲方提交完整的竣工資料,甲方應(yīng)在收到竣工資料后____天內(nèi)組織驗收。3.驗收合格后,雙方應(yīng)簽訂《工程驗收證書》,甲方按照實際驗收合格的工程量支付剩余工程款。六、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本補(bǔ)充協(xié)議及原合同的約定,如一方違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方未能按照原合同約定的工期、質(zhì)量及進(jìn)度完成工程,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金,并要求乙方采取補(bǔ)救措施。3.甲方未能按照原合同約定的付款進(jìn)度支付工程款,乙方有權(quán)要求甲方支付違約金,并要求甲方采取補(bǔ)救措施。七、爭議解決1.本補(bǔ)充協(xié)議及原合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商無果,可向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,與原合同具有同等法律效力。九、附件1.附件一:《建筑工程施工合同》2.附件二:工程進(jìn)度計劃表3.附件三:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求4.附件四:工程驗收證書甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________簽訂日期:____年__月__日附件列表:1.附件一:《建筑工程施工合同》2.附件二:工程進(jìn)度計劃表3.附件三:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求4.附件四:工程驗收證書違約行為羅列及認(rèn)定:1.乙方未能按照原合同約定的工期、質(zhì)量及進(jìn)度完成工程。2.甲方未能按照原合同約定的付款進(jìn)度支付工程款。法律名詞及解釋:1.建筑工程施工合同:指甲方委托乙方進(jìn)行建筑工程施工的合同。2.工期:指雙方約定的乙方完成工程的時間。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):指雙方約定的工程質(zhì)量要求,應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。4.工程驗收:指甲方對乙方完成的工程進(jìn)行檢查、確認(rèn),并簽署工程驗收證書的過程。5.違約金:指違約方應(yīng)支付給守約方的違約責(zé)任賠償金。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項:1.工期延誤:乙方應(yīng)提前通知甲方,并采取措施減少影響。2.工程質(zhì)量不符合要求:乙方應(yīng)立即整改,直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.付款延誤:甲方應(yīng)提前通知乙方,并采取措施減少影響。4.爭議解決:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商無果,可向工程所在地人民法院提起訴訟。解決方法:1.工期延誤:乙方應(yīng)向甲方提出書面申請,說明延誤原因及預(yù)計延誤時間,并與甲方協(xié)商解決方案。2.工程質(zhì)量不符合要求:乙方應(yīng)立即停止施工,對問題進(jìn)行排查和整改,直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時,乙方應(yīng)向甲方報告整改進(jìn)度,并與甲方協(xié)商解決方案。3.付款延誤:甲方應(yīng)向乙方提出書面申請,說明延誤原因及預(yù)計延誤時間,并與乙方協(xié)商解決方案。4.爭議解決:雙方應(yīng)盡可能通過友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商無果,可向工程所在地人民法院提起訴訟,依據(jù)法律規(guī)定解決爭議。適
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 杯狀耳的健康宣教
- 民生領(lǐng)域貪污賄賂犯罪情況分析
- 軟腭癌的健康宣教
- JJF(陜) 029-2020 實驗室氨氮測定儀校準(zhǔn)規(guī)范
- 《數(shù)據(jù)分析分享》課件
- 提升產(chǎn)品質(zhì)量管理的工作計劃
- 建立區(qū)域聯(lián)盟推動教學(xué)改革計劃
- 數(shù)控車銑中心相關(guān)行業(yè)投資規(guī)劃報告范本
- 醫(yī)用高值耗材相關(guān)行業(yè)投資規(guī)劃報告
- 食品銷售合同三篇
- 2023年銀行安全保衛(wèi)人員試題庫
- 專業(yè)技術(shù)崗位聘期考核表
- GA/T 1300-2016社會消防安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置與評審
- 高中期末復(fù)習(xí) 高效備考主題班會 課件
- 兒童故事:約瑟夫有件舊外套課件
- 2023年9月新《醫(yī)療器械分類目錄》-自2023年8月1日起施行
- 水池滿水試驗報告
- 兩班倒排班表excel模板
- 數(shù)學(xué)說題大賽評分標(biāo)準(zhǔn)
- 人教版高中英語必修5_unit2The_united_Kingdom_Reading
- 哈汽東芝型超超臨界1000MW汽輪機(jī)低壓缸動靜碰磨故障分析與對策
評論
0/150
提交評論