遼寧樣品買賣合同范文32篇

遼寧樣品買賣合同范文精選32篇5遼寧樣品買賣合同范文第一篇甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《合同法》、###公共資源交易中心項(xiàng)目編號(hào)HNSH-ZCGK20_的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)的要求，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本合同并遵守以下條款：一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、型號(hào)、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時(shí)間注：合同總價(jià)為包含設(shè)備、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一切費(fèi)用在內(nèi)的###范圍內(nèi)規(guī)定的地點(diǎn)交貨價(jià)，該價(jià)在合同履行期間固定不變。二、貨物產(chǎn)地及標(biāo)準(zhǔn)1、貨物為(制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機(jī)工具等)，表面無(wú)劃傷、無(wú)碰撞、無(wú)任何缺陷。2、標(biāo)準(zhǔn)本合同所指的貨物應(yīng)符合招標(biāo)文件要求、乙方投標(biāo)產(chǎn)品所列出的配臵、技術(shù)參數(shù)及各項(xiàng)要求，同時(shí)應(yīng)符合中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量及國(guó)家安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。3、進(jìn)口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗(yàn)證明及合法進(jìn)貨渠道證明。4、國(guó)內(nèi)制造的產(chǎn)品必須具備國(guó)家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。5、乙方應(yīng)將所供貨物的用戶手冊(cè)、保修手冊(cè)、有關(guān)資料及配件、備品備件、隨機(jī)工具等交付給甲方，甲方須知的重要資料應(yīng)附有中文說(shuō)明。三、交貨方式和交貨地點(diǎn)貨物由乙方送貨上門，交貨地點(diǎn)為甲方指定的地點(diǎn)。四、包裝乙方交付的貨物應(yīng)為制造商原廠包裝，包裝箱號(hào)與設(shè)備出廠批號(hào)一致。五、安裝與調(diào)試乙方必須負(fù)責(zé)將設(shè)備的安裝并調(diào)試至甲方認(rèn)為的最佳狀態(tài)，甲方不承擔(dān)報(bào)價(jià)以外的任何費(fèi)用。六、驗(yàn)收方式、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)要求1、(1)供貨商在合同期內(nèi)將貨物送至指定地點(diǎn)后，采購(gòu)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，由采購(gòu)人主管部門成立驗(yàn)收小組。招標(biāo)方對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管。如果在合同供貨期內(nèi)不按時(shí)供貨并且驗(yàn)收不合格者保證金將不予退還。直接參與項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)的主要負(fù)責(zé)人不能作為驗(yàn)收工作的主要負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收應(yīng)按照招標(biāo)要求及中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)內(nèi)容對(duì)所供貨的產(chǎn)品品牌型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收;中標(biāo)供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證以及相關(guān)的資料。(2)驗(yàn)收合格后，有驗(yàn)收小組組成人員簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，該驗(yàn)收?qǐng)?bào)告將作為付款的主要依據(jù)。2、貨物的質(zhì)量保證期和免費(fèi)維修期以乙方在投標(biāo)文件中的承諾為準(zhǔn)。質(zhì)量保證期和免費(fèi)維修期內(nèi)，乙方對(duì)所供貨物包修、包換、包退。3、質(zhì)量保證期內(nèi)，非人為因素不能使用而更換部分的質(zhì)量保證期和免費(fèi)維修期相應(yīng)延長(zhǎng)。4、乙方負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)。七、付款方式貨物經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收合格后，支付合同總額90%，余款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金，半年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，結(jié)算其余的10%的資金。八、履約保證金貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方若無(wú)違規(guī)行為，將無(wú)息退還乙方。九、違約責(zé)任1、乙方交付的貨物達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)拒收，且乙方須向采購(gòu)單位支付本合同總價(jià)5%的違約金;2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時(shí)間交付貨物的，從逾期之日起每日按本合同總價(jià)2‰的數(shù)額向采購(gòu)單位支付違約金;逾期十天以上的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的甲方經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。3、乙方不按其售后服務(wù)承諾響應(yīng)甲方的服務(wù)請(qǐng)求的，乙方須向甲方支付合同總價(jià)2‰的違約金。4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物，或無(wú)正當(dāng)理由不按政府采購(gòu)辦的要求辦理結(jié)算手續(xù)的，甲方須向乙方支付本合同總價(jià)的2%的違約金，同時(shí)乙方可向###政府采購(gòu)管理部門投訴。十、提出異議的時(shí)間和方法1、甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)在妥善保管貨物的同時(shí)，自收到貨物3天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質(zhì)量問(wèn)題的，不得提出異議。3、乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)作出處理并予以書(shū)面說(shuō)明;否則，即視為乙方默認(rèn)了甲方提出的異議。十一、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后1日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對(duì)方造成的損失;在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解確認(rèn)后，允許延期履行或修訂合同，并視情況免于承擔(dān)部分或全部的違約責(zé)任。十二、爭(zhēng)議的解決1、合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，若雙方不能通過(guò)友好協(xié)商的方式加以解決，可由###公共資源交易中心調(diào)解，也可向###政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴，或向###人民法院提起訴訟。2、因貨物質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的爭(zhēng)議，統(tǒng)一由###質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定，其鑒定為最終鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，鑒定費(fèi)由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。十三、其它1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。3、合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)一份，一份由甲方報(bào)采購(gòu)辦，一份由甲方按相關(guān)規(guī)定報(bào)###公共資源交易中心。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日遼寧樣品買賣合同范文第二篇出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)茲為訂購(gòu)貨物買賣，雙方議定條件如下：第一條乙方和甲方訂購(gòu)_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。第三條如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長(zhǎng)交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元，共人民幣_(tái)___萬(wàn)____仟____佰元，于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張?jiān)鰷p貨物，或借故解除合同。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)：__________________買受人(乙方)：_______________________年____月____日遼寧樣品買賣合同范文第三篇供貨單位(甲方)：地址：聯(lián)系人：電話：傳真：借用單位(乙方)：地址：聯(lián)系人：傳真：二、雙方義務(wù)和權(quán)利：1、甲方對(duì)乙方承擔(dān)如下義務(wù)：①、按甲方的產(chǎn)品提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)及其相應(yīng)調(diào)試軟件和技術(shù)支持。②、擔(dān)負(fù)產(chǎn)品的培訓(xùn)，并及時(shí)跟據(jù)乙方所提出的產(chǎn)品需求或功能的增加進(jìn)行改進(jìn)。2、乙方對(duì)甲方承擔(dān)的義務(wù)如下：①、收到甲方的產(chǎn)品后，在_天內(nèi)(即從20XX年_月_日至20XX年_月_日)做好產(chǎn)品的.相關(guān)測(cè)試，并投入試用，同時(shí)應(yīng)向甲方如實(shí)提供產(chǎn)品相關(guān)的測(cè)試情況(測(cè)試報(bào)告);②、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(60天)未能完成測(cè)試，需向甲方提出延時(shí)要求，經(jīng)雙方協(xié)商產(chǎn)品測(cè)試延時(shí)的具體時(shí)間。③、測(cè)試完成后，如果乙方同意購(gòu)買，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面的形式通知甲方(補(bǔ)簽定貨合同)并支付款項(xiàng)，購(gòu)買的價(jià)格另議;若乙方超過(guò)期限未能及時(shí)歸還，也未向甲方說(shuō)明原因，則視為同意購(gòu)買。④、試用期滿，乙方應(yīng)如期完好歸還樣機(jī)，甲方則退還乙方押金。三、保密協(xié)議：1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記等為甲方所有，若對(duì)其使用須經(jīng)甲方同意對(duì)其產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)、手冊(cè)、文檔等擁有版權(quán)，產(chǎn)品的版權(quán)為甲方所有，乙方不得擅自復(fù)制、修改和轉(zhuǎn)讓。2、商業(yè)秘密：甲方未公開(kāi)的有關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格及市場(chǎng)情況等方面信息均為商業(yè)秘密，乙方對(duì)此有保密的義務(wù)，不得透露于第三方。四、本試用合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件同樣有效)，未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日遼寧樣品買賣合同范文第四篇甲方（賣方）：北京XX公司乙方（買方）：一、基本情況：二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi)觀看實(shí)物為同一物品。三、付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳四、運(yùn)送：甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送，運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，如乙方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需當(dāng)場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運(yùn)送過(guò)程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)。五、違約責(zé)任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時(shí)間規(guī)格交貨（交貨時(shí)間以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準(zhǔn)），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。六、合同爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。七、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。甲方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日遼寧樣品買賣合同范文第五篇出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）買受人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購(gòu)貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬(wàn)仟佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。甲方：__________________乙方：_________________負(fù)責(zé)人：________________委托人：_______________代表：__________________代表：_________________簽約時(shí)間：____________年____________月___________日出賣人（甲方）：買受人（乙方）：遼寧樣品買賣合同范文第六篇賣方：________(下稱甲方)買方：________(下稱乙方)地址：________地址：________郵編：________郵編：________電話：________電話：________傳真：________傳真：________電子郵箱：________電子郵箱：________茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購(gòu)________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：________買受人(乙方)(簽章)：________________年____月____日________年____月____日簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________遼寧樣品買賣合同范文第七篇賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：特此同意以下商品的銷售：第一條乙方向甲方訂購(gòu)貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。第二條如果甲方不能按時(shí)交貨或僅部分交貨，則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無(wú)異議。第三條：由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因，甲方不能按時(shí)交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。第四條：約定每次購(gòu)買應(yīng)支付人民幣_(tái)________________________________，同時(shí)全額交納交貨價(jià)。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時(shí)間內(nèi)付款。如果交貨沒(méi)有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。第五條乙方預(yù)見(jiàn)到不能在該期限內(nèi)付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長(zhǎng)交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對(duì)方的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無(wú)異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。第七條貨物價(jià)格有變動(dòng)的，當(dāng)事人不得主張漲價(jià)，跌價(jià)或因故終止合同。第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。賣方(甲方)：______年______月______日買方(乙方)：______年_____月_____日遼寧樣品買賣合同范文第八篇上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。法定代表人李英寬，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。法定代表人吳山永，董事長(zhǎng)。委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職員。上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)?？屏照{(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為：21000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清?？屏照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21000元和債務(wù)利息元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對(duì)日月房地產(chǎn)公司給付貨款16800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款16800元的訴訟請(qǐng)求已過(guò)訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購(gòu)買科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。一審法院判決認(rèn)定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見(jiàn)，對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16800元，科力空調(diào)公司予以否認(rèn)，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟?？屏照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說(shuō)是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過(guò)依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立?？屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求?？屏照{(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋?？屏照{(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn)，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過(guò)了訴訟時(shí)效。本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。上述事實(shí)，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。本院認(rèn)為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21000元貨款，但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間?？屏照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。本判決為終審判決。遼寧樣品買賣合同范文第九篇甲方（賣方）：合同編號(hào)：G-0502乙方（買方）：簽訂地點(diǎn)：上海第一條紅木家具基本情況（請(qǐng)逐項(xiàng)填寫(xiě)，勿寫(xiě)“同樣品”；“驗(yàn)收說(shuō)明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫(xiě)）簽訂時(shí)間：________年____月____日第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹(shù)木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。第四條甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)》進(jìn)行驗(yàn)收，乙方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。第五條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。第六條購(gòu)買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書(shū)明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。第七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。甲方（簽章）：乙方（簽章）：開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：賬號(hào)：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式遼寧樣品買賣合同范文第十篇甲方（賣方）：乙方（買方）：經(jīng)平等友好協(xié)商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機(jī)讓給乙方一事達(dá)成一致協(xié)議如下：一、裝載機(jī)工程機(jī)械概況品牌：柳工裝載機(jī)型號(hào)：50C車輛識(shí)別代號(hào)：50CXXX二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：20元三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。四、甲方承諾對(duì)上述裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本享有合法的完全的所有權(quán)，乙方基于該承諾購(gòu)買上述裝載機(jī)。如因第三人向乙方主張裝載機(jī)的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方有權(quán)向甲方追償。五、裝載機(jī)現(xiàn)狀已由雙方確認(rèn)。因該裝載機(jī)系二手舊機(jī)，甲方對(duì)于裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說(shuō)明，乙方對(duì)于該裝載機(jī)的現(xiàn)狀以及日后運(yùn)行可能出現(xiàn)的問(wèn)題均已了解。六、裝載機(jī)由甲方于________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的方式進(jìn)行驗(yàn)收，乙方對(duì)裝載機(jī)的運(yùn)行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說(shuō)明及約定的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)以書(shū)面形式交由甲方確認(rèn)并由雙方協(xié)商解決，交付后即視為驗(yàn)收合格。七、裝載機(jī)交付后，因該裝載機(jī)的運(yùn)輸、運(yùn)行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān)，包括裝載機(jī)本身的故障、質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的損失以及對(duì)第三人的侵權(quán)所產(chǎn)生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責(zé)任均全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、如甲方在裝載機(jī)交付后承擔(dān)了上述責(zé)任，甲方有權(quán)向乙方追償。九、因履行裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，由甲方住所地法院管轄。十、本裝載機(jī)轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方：乙方：________年____月____日遼寧樣品買賣合同范文第十一篇賣方（甲方）：買方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)種子法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：第一條：數(shù)量、價(jià)格數(shù)量：自行車總數(shù)（含雙人車）總數(shù)為輛。價(jià)格：合計(jì)總額為元（大寫(xiě)：萬(wàn)仟佰拾元整）。第二條：交貨方式及期限選擇下列方式執(zhí)行：合同簽訂后，甲方于XXX____月____日在某某地點(diǎn)交車（包括現(xiàn)車、車鎖、維修工具）乙方于_XXX____月____日某地。第三條：付款方式及期限選擇下列方式執(zhí)行：合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于XXX____月____日支付價(jià)款，定金抵作價(jià)款。乙方付款后，甲方應(yīng)當(dāng)開(kāi)具收款憑證。第四條：違約責(zé)任1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價(jià)款的，應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價(jià)款的__2__%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。第五條：爭(zhēng)議解決發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；也可以請(qǐng)求調(diào)解；或選擇以下幾種方式解決：1．提交仲裁委員會(huì)仲裁。2．依法向人民法院提起訴訟。第六條：本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。遼寧樣品買賣合同范文第十二篇出賣人(基地)：__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂地點(diǎn)：___________買受人(企業(yè))：__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽訂時(shí)間：________年____月____日甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機(jī)制建立產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系，以降低XX生產(chǎn)成本，提高XX品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進(jìn)XX銷售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：一、掛聯(lián)基地基本情況：掛聯(lián)基地名稱：_______________________________;座落位置：___________________________________;總面積：______畝;總株數(shù)______株;樹(shù)齡________年;二、掛聯(lián)基地應(yīng)達(dá)到的要求：1、栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》組織實(shí)施，并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導(dǎo)，出口基地的則外按照出口基地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、甲方在管理形式上，要逐步達(dá)到“五個(gè)統(tǒng)一”即：統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。3、如無(wú)自然災(zāi)害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到____公斤;二級(jí)果以上優(yōu)質(zhì)果率達(dá)_______%;其中特級(jí)果率達(dá)_______%.三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權(quán)利與義務(wù)：1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計(jì)劃，為達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標(biāo)，根據(jù)基地實(shí)際情況雙方共同做好如下事項(xiàng)：①對(duì)基地進(jìn)行行基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)主要有：____________________________________________________________________________________________.②對(duì)基地進(jìn)行技術(shù)改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.⑨對(duì)基地配置生產(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.④其它有關(guān)措施：_________________________________________________________________________________________________________________.2、乙方有權(quán)制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但標(biāo)準(zhǔn)不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)，并要求甲方予以實(shí)施。3、乙方指派專人對(duì)甲方每年不少于4次的實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的各項(xiàng)服務(wù)。5、甲方要嚴(yán)格按照乙方所提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。6、甲、乙雙方有同等享受上級(jí)部門各種優(yōu)惠政策的補(bǔ)助權(quán)利，其補(bǔ)助要求按照縣有關(guān)文件執(zhí)行。四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購(gòu)：1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機(jī)制，乙方對(duì)甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達(dá)到要求的XXX實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)。掛聯(lián)基地XX收購(gòu)數(shù)量最少為：______公斤。2、乙方收購(gòu)XX的標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥.果面光潔，無(wú)潰瘍病，基本無(wú)影響果面美觀的未愈合的機(jī)械傷，特一級(jí)果的各種病蟲(chóng)、機(jī)械等危害斑累計(jì)不超過(guò)果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級(jí)果危害斑累計(jì)不超過(guò)果皮總面積的________%.其中：特級(jí)果(φ85∽;95的收購(gòu)價(jià)：_______元公斤;一級(jí)果(φ75∽;85的收購(gòu)價(jià)：__________元公斤;二級(jí)果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購(gòu)價(jià)：_______元公斤。甲乙雙方協(xié)定的標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格：______________________________________________________________________________________________.3、收購(gòu)時(shí)間：___________________________________________________交貨地點(diǎn)：___________________________________________________付款方式：___________________________________________________4、協(xié)議爭(zhēng)議的解決方式：本協(xié)議在履行過(guò)程中，如在收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)生糾紛，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向常山XX“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第——種方式解決：(一)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁;(二)依法向人民法院起訴。5、其它事項(xiàng)_______________________________________________________________________________________________________________.五、違約責(zé)任：1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實(shí)施，無(wú)其它合理原因，造成果品質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級(jí)的.有關(guān)補(bǔ)助。2、乙方如未能按照合同價(jià)收購(gòu)XXX，則需賠償甲方市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)與合同價(jià)差價(jià)的兩倍，反之亦然。3、其它_____________________________________________.六、以上條款必須共同遵守，協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協(xié)議壹式六份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份，雙方簽字后生效。出賣人出賣人(章)：住所：法定代表人：委托代理人：電話：傳真：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：XX編碼：買受人買受人(章)：住所：法定代表人：癸托代理人：電話：傳真：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：XX編碼：監(jiān)證單位意見(jiàn)遼寧樣品買賣合同范文第十三篇出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）買受人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：標(biāo)的物信息買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。數(shù)量、價(jià)款要明確，包括數(shù)額的計(jì)量單位，大多數(shù)事項(xiàng)應(yīng)由雙方協(xié)定，同時(shí)需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià)，幣種、支付方式及程序等，各項(xiàng)須明確填寫(xiě)，不得含糊。第一條乙方向甲方訂購(gòu)______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。風(fēng)險(xiǎn)提示：履行期限、地點(diǎn)和方式履行期限、地點(diǎn)和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運(yùn)輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)問(wèn)題；履行期限約定不明將會(huì)嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實(shí)施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì)容易引發(fā)爭(zhēng)議。如：有的合同對(duì)履行期限作出模糊約定，如“一個(gè)月內(nèi)履行完畢”，但從何時(shí)起算一個(gè)月沒(méi)有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對(duì)自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示：交貨地點(diǎn)對(duì)于“交貨地點(diǎn)”應(yīng)當(dāng)明確約定，因?yàn)樗婕半p方的利益實(shí)現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問(wèn)題。一一般情況下，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時(shí)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣方的倉(cāng)庫(kù)，則意味著該貨物一旦出庫(kù)，其毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時(shí)，對(duì)于交貨地點(diǎn)的選擇上，應(yīng)慎重對(duì)待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。第四條收貨與驗(yàn)貨遼寧樣品買賣合同范文第十四篇上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。法定代表人李xx，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。法定代表人吳xx，董事長(zhǎng)。委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職員。上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為：21000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21000元和債務(wù)利息元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對(duì)xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16800元的訴訟請(qǐng)求已過(guò)訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購(gòu)買xx空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。一審法院判決認(rèn)定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見(jiàn)，對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16800元，xx空調(diào)公司予以否認(rèn)，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說(shuō)是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過(guò)依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn)，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過(guò)了訴訟時(shí)效。本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。上述事實(shí)，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。本院認(rèn)為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21000元貨款，但xx空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。本判決為終審判決。遼寧樣品買賣合同范文第十五篇甲方：aaaaaaaa乙方：ccccccc依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí)，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。一、工程概況：（詳見(jiàn)勞務(wù)承包合同）二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià)：1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計(jì)算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍：（2）現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi)）；因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。（包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。（3）安全文明施工：施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。（4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費(fèi)內(nèi)，不另計(jì)算。（5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi)）。其宿舍和食堂管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械（包括門字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械）。（7）所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。遼寧樣品買賣合同范文第十六篇憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現(xiàn)在當(dāng)事人是以樣品來(lái)確定標(biāo)的物的品質(zhì)。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質(zhì)交付標(biāo)的物。常見(jiàn)的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機(jī)械設(shè)備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當(dāng)事人對(duì)出賣人交付的標(biāo)的物質(zhì)量是否合格而產(chǎn)生的，所以，此類案件在司法實(shí)踐中對(duì)樣品的認(rèn)定尤為重要。所謂樣品，是指當(dāng)事人選定的用以決定標(biāo)的物的品質(zhì)的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時(shí)作出約定，并且應(yīng)當(dāng)保存好樣品以備日后對(duì)照，必要時(shí)要在公證處封存，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。所以要求憑樣品買賣的標(biāo)的物品質(zhì)必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質(zhì)為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質(zhì)為解除條件。在司法實(shí)踐中如何判斷標(biāo)的物質(zhì)量是否符合樣品的認(rèn)定。一、一般原則。此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當(dāng)事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行“誰(shuí)主張、誰(shuí)舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請(qǐng)由人民法院委托有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定，鑒定的標(biāo)準(zhǔn)也是以樣品所體現(xiàn)的品質(zhì)為鑒定標(biāo)準(zhǔn)。二、雙方當(dāng)事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。所謂隱蔽瑕疵是指當(dāng)事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的瑕疵?！逗贤ā返谝话倭艞l規(guī)定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標(biāo)的物與樣品相同，出賣人交付的標(biāo)的物仍然應(yīng)當(dāng)符合同種類物的通常標(biāo)準(zhǔn)。也就是說(shuō)如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒(méi)有因此影響標(biāo)的物的通常用途，能夠達(dá)到同種標(biāo)的物的通常標(biāo)準(zhǔn)的，出賣人仍然可以按樣品的品質(zhì)交付標(biāo)的物，如果出賣人未按樣品的品質(zhì)要求交付標(biāo)的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標(biāo)的物的通常用途，法律為保護(hù)買受人的利益，仍然要求出賣人負(fù)有交付符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的物義務(wù)。合同在我們?nèi)粘Ｉ钪须S處可見(jiàn)，憑樣品購(gòu)買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因?yàn)閼{樣品合同的特殊性，使當(dāng)事人減少了風(fēng)險(xiǎn)，使銷費(fèi)者對(duì)商品有實(shí)質(zhì)的了解，立法的目的也正是追求將購(gòu)買者的損失降到最低。遼寧樣品買賣合同范文第十七篇賣方：________(下稱甲方)地址：____________________電話：____________________買方：________(下稱乙方)地址：____________________電話：____________________茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購(gòu)________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：____________買受人(乙方)(簽章)：_____________________年_________月_________日簽訂地點(diǎn)：______________________遼寧樣品買賣合同范文第十八篇出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)茲為_(kāi)_________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購(gòu)____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬(wàn)______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第九條其他約定事項(xiàng)：________________________本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。甲方：乙方：_____年____月____日_____年____月____日遼寧樣品買賣合同范文第十九篇合同編號(hào)：____________________出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）___________________買受人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）___________________經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條甲方應(yīng)封存樣品，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。乙方向甲方訂購(gòu)產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。第三條產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法１．產(chǎn)品的數(shù)量：。２．計(jì)量單位、計(jì)量方法：。第四條產(chǎn)品的價(jià)格，按下列第（）項(xiàng)執(zhí)行：１.按甲乙雙方的商定價(jià)格；２.按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格；３.按照國(guó)家定價(jià)履行。第五條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)（包括專用線、碼頭）１．產(chǎn)品的交貨單位：。２．交貨方法，按下列第（）項(xiàng)執(zhí)行：（１）乙方送貨；（２）乙方代運(yùn)；（３）甲方自提自運(yùn)。3.產(chǎn)品的交（提）貨期限：。4．運(yùn)輸方式：。5．到貨地點(diǎn)和接貨單位（或接貨人）。第六條買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第七條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。第九條甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。第十條驗(yàn)收方法第十一條對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法１．乙方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時(shí)，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書(shū)面異議；在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過(guò)兩年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。３．是否是甲方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見(jiàn)。第十二條甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請(qǐng)求賠償。貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。第十三條雙方當(dāng)事人在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會(huì)仲裁。第十四條其它第十五條本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。賣方：___________________（簽章）法定代表人：_______________（簽章）地址：________________________________________電話：_______________________________________開(kāi)戶銀行：_____________________________________賬號(hào)：________________________________________買方：___________________（簽章）法定代表人：_______________（簽章）地址：________________________________________電話：_______________________________________開(kāi)戶銀行：_____________________________________賬號(hào)：_________________________________________遼寧樣品買賣合同范文第二十篇出賣人：__________________（以下簡(jiǎn)稱甲方）買受人：__________________（以下簡(jiǎn)稱乙方）茲為_(kāi)_________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購(gòu)____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬(wàn)______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：（一）提交____________仲裁委員會(huì)仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第九條其他約定事項(xiàng)：________________________本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人（甲方）：__________買受人（乙方）：________________年______月______日遼寧樣品買賣合同范文第二十一篇供方(甲方)：通信地址：電話：傳真：需方(乙方)：通信地址：電話傳真：甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購(gòu)買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：甲方應(yīng)在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。四、付款時(shí)間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過(guò)甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過(guò)天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過(guò)天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決：甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。甲方：（公章）乙方：（公章）甲方（代表）：乙方（代表）：年月日年月日遼寧樣品買賣合同范文第二十二篇賣方：________（下稱甲方）地址：________郵編：________電話：________傳真：________電子郵箱：________買方：________（下稱乙方）地址：________郵編：________電話：________傳真：________電子郵箱：茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：第一條乙方向甲方訂購(gòu)________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：（1）提________交仲裁委員會(huì)仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________遼寧樣品買賣合同范文第二十三篇賣方：____________買方：____________收貨人：____________收貨人：____________傳真：____________傳真：____________第一條：標(biāo)的物(見(jiàn)清單或送貨單)第二條：質(zhì)量要求：按照國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第三條：標(biāo)的物所有權(quán)自(支付價(jià)款/貨款的100%)時(shí)起轉(zhuǎn)移，但買方未履行(支付價(jià)款/貨款的100%)義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于賣方所有;標(biāo)的物的毀損、滅矢的風(fēng)險(xiǎn)自交付時(shí)起由買方承擔(dān)。第四條：運(yùn)輸方式及到達(dá)站的運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：汽運(yùn)，上海市區(qū)運(yùn)費(fèi)由合同賣方承擔(dān)。第五條：本標(biāo)的物總價(jià)款：人民幣第六條：結(jié)算方式：第七條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份;本合同自雙方簽字或蓋章確認(rèn)后即生效;標(biāo)的物價(jià)款付清后本合同即終止。第八條：爭(zhēng)議或糾紛處理：本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解;當(dāng)事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，雙方同意由人民法院訴訟解決。第九條：其它約定事項(xiàng)：供方單位(賣方)：____________需方單位(買方)：____________授權(quán)代表人：____________授權(quán)代表人：____________電話：____________電話：____________傳真：____________傳真：____________開(kāi)戶行：____________開(kāi)戶行：____________賬號(hào)：____________賬號(hào)：____________日期：______年______月______日日期：______年______月______日遼寧樣品買賣合同范文第二十四篇室內(nèi)裝飾工程施工承包合同書(shū)二零零九年八月致力于設(shè)計(jì)行業(yè)打造裝飾品牌裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人（甲方）：委托代理人：電話：工程設(shè)計(jì)師：電話：依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一部分工程概況第1條、工程地點(diǎn)：________________________________________________第2條、工程內(nèi)容及做法（詳見(jiàn)工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單）。第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：（1）承包人包工、部分包料（詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單），發(fā)包人提供部分材料（詳見(jiàn)報(bào)價(jià)說(shuō)明）；（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求，與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。（3）由承包人提供的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問(wèn)題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。第4條、工程期限_______天；開(kāi)工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。：_____________________元,為不含稅報(bào)價(jià)（詳見(jiàn)裝修工程報(bào)價(jià)單）。第二部分施工圖紙_______元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi)）。第三部分發(fā)包人義務(wù)第1條、開(kāi)工前三天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；第2條、提供施工期間的水源、電源；第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。第四部分承包人義務(wù)第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；第3條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。第五部分工程變更第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見(jiàn)裝修工程變更單）。第六部分材料的提供第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志，并交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管；第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。第七部分工期延誤第1條、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或中途停工而影響工期的，工期不順延。第八部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第2條、施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。第九部分工程驗(yàn)收和保修第1條、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：（1）__隱蔽工程驗(yàn)收__；（2）__水電工程完工__；（3）__中期驗(yàn)收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__