2023-2024年《裝修工程勞務施工合同樣本范本標準版可打印》

裝修工程勞務施工合同樣本范本標準版，可打印裝修工程勞務施工合同樣本范本標準版，可打印/裝修工程勞務施工合同樣本范本標準版，可打印裝修工程勞務施工合同標準版，可打印合同編號：__________裝修工程勞務施工合同第一章：定義與解釋1.1定義1.1.1“合同”指的是本裝修工程勞務施工合同，包括所有附件、附錄和補充協(xié)議。1.1.2“工程”指的是根據(jù)本合同規(guī)定，承包人應完成的裝修工程。1.1.3“合同雙方”指的是發(fā)包人和承包人。1.1.4“發(fā)包人”指的是本合同的委托方，負責提供工程所需的資金、場地和條件。1.1.5“承包人”指的是本合同的執(zhí)行方，負責完成工程的設計、施工和交付。1.1.6“合同價格”指的是根據(jù)本合同規(guī)定，發(fā)包人應支付給承包人的工程款。1.2解釋1.2.1本合同的條款應按照其通常含義進行解釋，除非另有明確規(guī)定。1.2.2本合同的和編號僅為方便閱讀而設置，不影響合同條款的解釋。第二章：工程范圍與內(nèi)容2.1工程范圍2.1.1工程的范圍包括但不限于設計、施工、材料供應和工程監(jiān)理等。2.1.2工程的具體范圍和內(nèi)容應根據(jù)雙方確認的設計方案和施工圖紙確定。2.2工程內(nèi)容2.2.1承包人應根據(jù)設計方案和施工圖紙完成工程的所有施工內(nèi)容。2.2.2承包人應確保工程的質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范要求。第三章：合同價格與支付3.1合同價格3.1.1合同價格應根據(jù)工程的實際范圍和內(nèi)容確定，并在合同中明確約定。3.1.2合同價格應包括承包人完成工程所需的全部費用，包括人工費、材料費、設備費等。3.2支付3.2.1發(fā)包人應根據(jù)合同約定的時間和金額向承包人支付工程款。3.2.2承包人應在收到工程款后開具相應的發(fā)票或收據(jù)。第四章：工期與進度4.1工期4.1.1工期應根據(jù)工程的范圍和內(nèi)容確定，并在合同中明確約定。4.1.2承包人應按照約定的工期完成工程，并接受發(fā)包人的監(jiān)督和檢查。4.2進度4.2.1承包人應按照合同約定的進度計劃進行施工，并及時向發(fā)包人報告工程進展情況。4.2.2發(fā)包人有權(quán)對承包人的施工進度進行監(jiān)督和檢查，并提出合理的要求和建議。第五章：質(zhì)量與驗收5.1質(zhì)量5.1.1承包人應確保工程的質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范要求。5.1.2承包人應提供質(zhì)量保證書和施工記錄，以證明工程的質(zhì)量符合要求。5.2驗收5.2.1工程完成后，承包人應向發(fā)包人提出驗收申請。5.2.2發(fā)包人應在收到驗收申請后及時組織驗收，并在驗收合格后簽署驗收證書。5.2.3驗收合格后，承包人應將工程交付給發(fā)包人。第六章：變更與調(diào)整6.1變更6.1.1發(fā)包人有權(quán)在工程實施過程中對工程設計、施工內(nèi)容等進行變更。6.1.2承包人應在收到發(fā)包人的變更通知后，按照變更要求進行施工。6.1.3變更可能導致合同價格、工期等發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。6.2調(diào)整6.2.1發(fā)包人有權(quán)根據(jù)工程實際情況對合同內(nèi)容進行調(diào)整。6.2.2調(diào)整可能包括但不限于工程范圍、施工方案、材料供應等。6.2.3調(diào)整可能導致合同價格、工期等發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。第七章：違約與賠償7.1違約7.1.1如果一方違反合同約定，視為違約。7.1.2違約行為包括但不限于未按約定時間完成工程、未按約定質(zhì)量標準施工等。7.2賠償7.2.1違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金。7.2.2違約金應根據(jù)違約行為造成的損失和影響進行計算。7.2.3如果違約行為導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除合同。第八章：爭議解決8.1協(xié)商8.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。8.1.2協(xié)商應基于合同約定和法律規(guī)定進行，以公平、公正為原則。8.2仲裁8.2.1如果協(xié)商無法解決爭議，任何一方均有權(quán)將爭議提交仲裁機構(gòu)進行仲裁。8.2.2仲裁應按照仲裁機構(gòu)的規(guī)定進行，仲裁裁決為終局裁決。第九章：保險9.1工程保險9.1.1承包人應按照法律規(guī)定和合同約定購買工程保險。9.1.2工程保險應包括但不限于建筑工程一切險、第三方責任險等。9.1.3保險期限應涵蓋整個施工期間和工程保修期。9.2勞務工傷保險9.2.1承包人應按照法律規(guī)定為施工人員購買工傷保險。9.2.2工傷保險應包括但不限于意外傷害保險、醫(yī)療保險等。9.2.3保險期限應涵蓋施工人員的整個施工期間。第十章：不可抗力10.1定義10.1.1“不可抗力”指的是無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.1.2不可抗力包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政治動蕩等。10.2影響10.2.1如果發(fā)生不可抗力，可能導致合同無法正常履行。10.2.2雙方應立即通知對方，并采取必要措施減輕不可抗力的影響。10.3處理10.3.1雙方應協(xié)商一致，根據(jù)不可抗力的影響程度和持續(xù)時間調(diào)整合同條款。10.3.2如果不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行，雙方有權(quán)解除合同。第十一章：知識產(chǎn)權(quán)11.1權(quán)利歸屬11.1.1發(fā)包人提供的圖紙、設計方案等文件的知識產(chǎn)權(quán)歸發(fā)包人所有。11.1.2承包人在施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)歸承包人所有。11.2使用許可11.2.1發(fā)包人授予承包人使用發(fā)包人提供的圖紙、設計方案等文件的權(quán)利。11.2.2承包人授予發(fā)包人使用承包人在施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。11.3保密義務11.3.1雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)承擔保密義務。11.3.2保密義務在本合同終止后仍然有效，直至商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)失去保密價值。第十二章：環(huán)境保護12.1環(huán)保要求12.1.1承包人應遵守國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標準。12.1.2承包人應采取有效措施防止施工過程中的污染和破壞。12.2環(huán)保設施12.2.1承包人應配備必要的環(huán)保設施和設備。12.2.2環(huán)保設施和設備應符合國家環(huán)境保護的要求。12.3環(huán)保事故處理12.3.1如果發(fā)生環(huán)保事故，承包人應立即采取措施進行應急處理。12.3.2承包人應承擔因環(huán)保事故造成的一切損失和責任。第十三章：安全施工13.1安全要求13.1.1承包人應遵守國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準。13.1.2承包人應采取有效措施保障施工過程中的安全。13.2安全設施13.2.1承包人應配備必要的安全設施和設備。13.2.2安全設施和設備應符合國家安全生產(chǎn)的要求。13.3安全事故處理13.3.1如果發(fā)生安全事故，承包人應立即采取措施進行應急處理。13.3.2承包人應承擔因安全事故造成的一切損失和責任。第十四章：工程保修14.1保修期限14.1.1工程保修期限應從工程驗收合格之日起計算。14.1.2保修期限的具體期限應根據(jù)工程性質(zhì)和合同約定確定。14.2保修責任14.2.1承包人應在保修期限內(nèi)對工程進行維修和保養(yǎng)。14.2.2如果工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，承包人應承擔維修和更換的責任。14.3保修費用14.3.1保修費用應由承包人承擔，除非因發(fā)包人使用不當導致問題。14.3.2如果保修費用由發(fā)包人承擔，承包人應提供相關(guān)證明和依據(jù)。第十五章：合同解除與終止15.1解除條件15.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。15.1.2如果一方違反合同約定，守約方有權(quán)解除合同。15.2終止程序15.2.1合同解除或終止時，雙方應簽訂書面解除協(xié)議或終止協(xié)議。15.2.2解除或終止協(xié)議應明確解除或終止的日期和原因。15.3后續(xù)義務15.3.1合同解除或