2024年防水保溫工程承攬合同范文（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年防水保溫工程承攬合同范文甲方：法定代表人：職務(wù)：聯(lián)系方式：身份證件：乙方：法定代表人：職務(wù)：聯(lián)系方式：身份證件：經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款：一、承攬工程概況：1、承攬工程地址：2、工程承包總面積：_____，每平方米價(jià)款元，工程總價(jià)款計(jì)____元。3、承包方式：承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料由甲方無(wú)償提供。二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。2、如在防水保溫工程運(yùn)作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負(fù)責(zé)。三、工程款支付方式：1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積平方米，每平方米元。2、所承攬的防水保溫工程項(xiàng)目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。四、違約責(zé)任：甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據(jù)到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔(dān)。五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補(bǔ)充約定。本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。甲方甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_________年____月____日____年____月____日2024年防水保溫工程承攬合同范文（二）《防水保溫工程承攬合同》甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）鑒于甲方擬進(jìn)行防水保溫工程的承攬，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下合同：第一條工程名稱及位置1.1工程名稱：防水保溫工程1.2工程位置：（具體工程位置）第二條工程內(nèi)容2.1本工程的主要內(nèi)容包括但不限于：防水、保溫材料的選用、施工及驗(yàn)收等。2.2工程施工范圍詳見(jiàn)附件一《工程施工范圍表》。第三條工期要求3.1本工程計(jì)劃工期為（具體工期），具體施工時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。3.2工期延誤責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方有權(quán)追究乙方的遲延責(zé)任并要求相應(yīng)的賠償。第四條工程造價(jià)及付款方式4.1工程造價(jià)總金額為（具體金額），乙方應(yīng)按合同約定的工程階段進(jìn)行付款，并出具相應(yīng)的發(fā)票。第五條質(zhì)量要求5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，工程質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。5.2工程竣工后，甲方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)按照合同約定修復(fù)。第六條材料選用6.1乙方應(yīng)根據(jù)工程需求，嚴(yán)格選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的防水、保溫材料。6.2材料的采購(gòu)、搬運(yùn)和儲(chǔ)存等工作由乙方負(fù)責(zé)，必須確保材料的質(zhì)量和數(shù)量。第七條違約責(zé)任7.1若乙方延誤工期或工程質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并有權(quán)終止合同。7.2若甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)或違約未按合同要求配合乙方的施工，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條變更和解除8.1雙方一致同意，在工程施工過(guò)程中，如有必要進(jìn)行變更，須由雙方共同協(xié)商，簽訂變更補(bǔ)充合同。8.2如因不可抗力或其他無(wú)法預(yù)見(jiàn)的原因，導(dǎo)致工程無(wú)法完成，本合同自動(dòng)解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1合同履行中發(fā)生的爭(zhēng)議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交所在地人民法院解決。第十條合同生效和終止10.1本合同自雙方代表簽字之日起生效，合同期限為（具體期限）。10.2合同期滿后，雙方如無(wú)異議且需要繼續(xù)合作，可再行協(xié)商簽訂續(xù)約合同。附件一：工程施工范圍表（此處可詳細(xì)列出工程的具體施工范圍、圖紙、材料