2024停工補(bǔ)償協(xié)議書

2024停工補(bǔ)償協(xié)議書合同編號(hào)：__________鑒于甲乙雙方在項(xiàng)目合作過程中，因不可抗力等因素導(dǎo)致項(xiàng)目停工，為明確雙方在停工期間的權(quán)益及責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本停工補(bǔ)償協(xié)議書。一、停工原因1.1由于不可抗力因素（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，以及政府政策調(diào)整、社會(huì)治安等原因）導(dǎo)致項(xiàng)目停工。1.2由于甲方資金鏈斷裂、甲方原因?qū)е碌脑O(shè)計(jì)變更、甲方設(shè)備故障等原因?qū)е马?xiàng)目停工。1.3由于乙方原因?qū)е碌捻?xiàng)目停工，包括但不限于乙方人員不足、乙方設(shè)備故障、乙方擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)等。二、停工期間2.1甲方應(yīng)積極采取措施，盡快恢復(fù)項(xiàng)目施工。在停工期間，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工程保護(hù)、安全防護(hù)等責(zé)任。2.2乙方在停工期間應(yīng)保持施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，確保工程設(shè)備、材料的安全，并配合甲方做好工程保護(hù)工作。2.3停工期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時(shí)協(xié)商解決項(xiàng)目恢復(fù)施工的相關(guān)事宜。三、停工補(bǔ)償3.1由于不可抗力因素導(dǎo)致的停工，甲方不承擔(dān)乙方停工期間的損失。但甲方應(yīng)按照乙方已完成的工程量支付相應(yīng)的工程款。3.2由于甲方原因?qū)е碌耐９?，甲方?yīng)按照乙方已完成的工程量支付相應(yīng)的工程款，并支付乙方停工期間的賠償金。賠償金計(jì)算方式如下：賠償金=乙方停工期間的工程總價(jià)×賠償金比例賠償金比例=停工天數(shù)/合同約定的工期天數(shù)3.3由于乙方原因?qū)е碌耐９?，甲方不承?dān)乙方停工期間的損失。四、合同的解除和終止4.1在停工期間，如甲方違約，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金。違約金計(jì)算方式如下：違約金=合同總價(jià)×違約金比例違約金比例=違約天數(shù)/合同約定的工期天數(shù)4.2在停工期間，如乙方違約，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。違約金計(jì)算方式如下：違約金=合同總價(jià)×違約金比例違約金比例=違約天數(shù)/合同約定的工期天數(shù)五、爭(zhēng)議解決5.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程竣工日期止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.不可抗力因素證明文件4.工程保護(hù)措施方案5.賠償金計(jì)算公式說明6.違約金計(jì)算公式說明7.合同履行證明文件8.工程竣工證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定時(shí)間支付工程款未履行工程保護(hù)措施資金鏈斷裂導(dǎo)致停工設(shè)計(jì)變更未通知乙方2.乙方違約行為：未按約定時(shí)間完成工程量設(shè)備故障導(dǎo)致停工擅自撤離施工現(xiàn)場(chǎng)未配合甲方做好工程保護(hù)工作3.違約行為認(rèn)定：根據(jù)合同約定的工期天數(shù)和實(shí)際停工天數(shù)計(jì)算違約金比例根據(jù)乙方已完成的工程量和合同總價(jià)計(jì)算賠償金三、法律名詞及解釋：1.不可抗力因素：指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，以及政府政策調(diào)整、社會(huì)治安等原因。2.停工補(bǔ)償：因不可抗力因素或甲方原因?qū)е马?xiàng)目停工，按照乙方已完成的工程量支付的額外賠償金。3.違約金：因違約行為產(chǎn)生的賠償責(zé)任，按照合同約定的計(jì)算方式計(jì)算。4.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方資金鏈斷裂，導(dǎo)致無法按時(shí)支付工程款。解決辦法：雙方協(xié)商延期支付，或甲方提供擔(dān)保，確保工程款按時(shí)支付。2.問題：乙方設(shè)備故障，導(dǎo)致項(xiàng)目停工。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)維修設(shè)備，并向甲方報(bào)告進(jìn)展情況。3.問題：不可抗力因素導(dǎo)致項(xiàng)目停工。解決辦法：雙方協(xié)商停工期間的責(zé)任和補(bǔ)償事宜，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工期。4.問題：合同履行過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議。解決辦法：通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為項(xiàng)目發(fā)起人，乙方為項(xiàng)目承包