2024建筑工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書范本

2024建筑工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書范本合同編號：__________2024建筑工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書范本甲方：__________乙方：__________鑒于甲乙雙方于__________年__________月__________日簽訂的《建筑工程施工合同》（合同編號：__________），根據(jù)合同履行過程中的實際情況，為更好地完成工程，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實現(xiàn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就合同中未涉及的事項達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：一、工程變更1.1合同執(zhí)行過程中，如因設(shè)計變更、工程量增減、甲方需求調(diào)整等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容發(fā)生變更，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時調(diào)整施工方案，并報甲方批準(zhǔn)。經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方按照調(diào)整后的方案進(jìn)行施工。1.2工程變更導(dǎo)致的工程量增減、工期的順延及費(fèi)用的增減，按照《建筑工程施工合同》約定的條款執(zhí)行。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計文件和規(guī)范要求。2.2乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)過程控制，對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進(jìn)行整改。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)因施工質(zhì)量原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，并按照甲方的要求承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、工程安全3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保工程施工安全。3.2乙方應(yīng)制定并落實施工現(xiàn)場的安全防護(hù)措施，確保施工過程中的人員安全。3.3乙方應(yīng)承擔(dān)因施工安全原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，并按照甲方的要求承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、工程進(jìn)度4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工任務(wù)。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，合理配置人力、物力資源，確保工程施工的順利進(jìn)行。五、材料供應(yīng)5.1乙方應(yīng)按照合同約定的材料供應(yīng)要求，保證材料質(zhì)量、數(shù)量及供應(yīng)時間。如因乙方原因?qū)е虏牧瞎?yīng)不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2乙方應(yīng)對供應(yīng)的材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，確保材料符合設(shè)計文件和規(guī)范要求。六、工程付款6.1乙方的工程款項支付，按照《建筑工程施工合同》約定的付款條款執(zhí)行。6.2甲方支付工程款時，應(yīng)扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的違約金。七、合同解除和終止7.1在合同履行過程中，如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同，并按照合同約定追究違約方的法律責(zé)任。7.2合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成工程掃尾工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與《建筑工程施工合同》具有同等法律效力。9.2本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.《建筑工程施工合同》（合同編號：__________）

2.設(shè)計變更通知單

3.工程量增減清單

4.工期順延申請表

5.質(zhì)量問題整改記錄

6.安全事故報告書

7.材料供應(yīng)清單

8.工程付款憑證

9.違約金計算公式

10.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)，視為違約。

2.乙方未按照設(shè)計文件和規(guī)范要求施工，造成工程質(zhì)量問題，視為違約。

3.乙方未按照約定時間供應(yīng)材料，造成工期延誤，視為違約。

4.乙方未按照合同約定支付工程款，視為違約。

5.乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，未及時報告，視為違約。

6.乙方違反國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：雙方約定完成特定建筑工程施工任務(wù)的合同。

2.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。

3.工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度滯后于合同約定的時間。

4.質(zhì)量問題：工程不符合設(shè)計文件、規(guī)范要求或國家相關(guān)法律法規(guī)。

5.安全事故：施工過程中發(fā)生的人員傷亡、財產(chǎn)損失事件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程變更：及時溝通，調(diào)整施工方案，報甲方批準(zhǔn)。

2.工期延誤：協(xié)商順延工期，按約定支付違約金。

3.質(zhì)量問題：及時整改，追究責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。

4.材料供應(yīng)問題：提前溝通，確保材料質(zhì)量、數(shù)量及供應(yīng)時間。

5.付款問題：按照合同約定及時支付工程款。

6.安全事故：立即報告，采取措施，賠償經(jīng)濟(jì)損失。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑工程施工合同簽訂后的工程變更。

2.因工期延誤導(dǎo)致的合同糾紛。