2024年一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫【培優(yōu)b卷】

2024年一級建造師之一建工程法規(guī)考試題庫第一部分單選題(300題)1、除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的（）外,建筑工程開工前,建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。

A.基本建設工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

【答案】：D

2、施工過程中，監(jiān)理工程師以施工質量不符合施工合同約定為由要求施工單位返工，但是施工單位認為施工合同是由建設單位與施工單位簽訂的，監(jiān)理單位不是合同當事人，不屬于監(jiān)理的依據(jù)。對此，正確的說法是（）。

A.監(jiān)理工程師應根據(jù)國家標準監(jiān)理，而不能以施工合同為依據(jù)監(jiān)理

B.施工合同是監(jiān)理工程師實施監(jiān)理的依據(jù)

C.施工合同是否作為監(jiān)理依據(jù)，要根據(jù)建設單位的授權

D.施工合同是否作為監(jiān)理依據(jù)，要根據(jù)上級建設行政主管部門的意見確定

【答案】：B

3、某市安安工程公司與在公司工作了15年的王某解除合同并進行經濟補償，王某月工資8000元，該市上年度職工月平均工資2000元。下列關于王某的經濟補償說法正確的是（）。

A.安安公司應當給予王某經濟補償12萬元

B.安安公司應當給予王某經濟補償3萬元

C.安安公司應當給予王某經濟補償9萬元

D.安安公司應當給予王某經濟補償7.2萬元

【答案】：D

4、借貸雙方約定的利率未超過年利率()，出借人請求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應予支持。

A.12%

B.24%

C.36%

D.48%

【答案】：B

5、建設工程施工合同簽訂后，發(fā)包人合同外附屬市政工程委托承包人施工，對此價款未做約定，后無法協(xié)商一致，則市政工程價款應按照（）市場價格履行。

A.訂立合同時合同簽訂地

B.訂立合同時合同履行地

C.履行合同時合同簽訂地

D.履行合同時合同履行地

【答案】：B

6、建設單位和施工企業(yè)經過平等協(xié)商確定某屋面防水工程的保修期限為3年，工程竣工驗收合格移交使用后的第4年屋面出現(xiàn)滲漏，則承擔該工程維修責任的是()。2016

A.施工企業(yè)

B.建設單位

C.使用單位

D.建設單位和施工企業(yè)協(xié)商確定

【答案】：A

7、根據(jù)《勞動法》，用人單位應當對其進行定期健康檢查的是()。

A.年滿16周歲未滿18周歲的勞動者

B.年滿10周歲未滿16周歲的勞動者

C.女工

D.在校學生進行勤工儉學者

【答案】：A

8、關于建設工程共同承包的說法，正確的是()。

A.中小型工程但技術復雜的，可以采取聯(lián)合共同承包

B.兩個不同資質等級的單位實施聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

C.聯(lián)合體各方應當與建設單位分別簽訂合同，就承包工程中各自負責的部分承擔責任

D.共同承擔的各方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任

【答案】：D

9、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，下列屬于建設單位安全責任的是（）。

A.對施工現(xiàn)場周邊環(huán)境采取防護措施

B.向建設行政主管部門報送安全施工措施資料

C.審查專項施工方案是否滿足安全生產要求

D.保證施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開

【答案】：B

10、根據(jù)《民法典》，關于代理的說法，正確的是()。

A.代理人在授權范圍內實施代理行為的法律后果由被代理人承擔

B.代理人可以超越代理權實施代理行為

C.被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任

D.代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為

【答案】：A

11、可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷的機構是()。2014

A.人民法院

B.建設行政主管部門

C.工商行政主管部門

D.監(jiān)理單位

【答案】：A

12、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調整，導致該工程停工達1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經理甲擔任其他市政工程的項目經理，根據(jù)有關規(guī)定，關于甲任職的說法,正確的是()。

A.甲不能同時擔任該兩個項目的項目經理

B.經建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

C.經施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

D.經建設主管部門同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

【答案】：B

13、建設工程施工合同實質上是一種特殊的（）。

A.技術合同

B.買賣合同

C.委托合同

D.承攬合同

【答案】：D

14、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是（）。

A.對施工合同糾紛進行的調解

B.吊銷施工單位施工許可證的決定

C.對內部工作人員給予的行政處分

D.頒發(fā)的施工現(xiàn)場管理規(guī)定違反法律規(guī)定

【答案】：B

15、下列關于車輛購置稅的說法中，不正確的是()。

A.銷售單位開展優(yōu)質銷售活動所開票收取的有關費用，屬于經營性收入，應作為價外收入計算征稅

B.進口自用的應稅小汽車的計稅價格包括關稅完稅價格和關稅以及消費稅

C.納稅人自產自用應稅車輛的計稅價格，按照納稅人生產的同類應稅車輛的銷售價格確定，不包括增值稅稅款

D.銷售汽車的納稅人代收的保險費，一律不計入計稅依據(jù)中征收車輛購置稅

【答案】：D

16、施工單位應當于（）出具質量保修書。

A.竣工驗收合格時

B.竣工驗收備案時

C.提交竣工驗收報告時

D.提交竣工結算文件時

【答案】：C

17、可撤銷合同中享有撤銷權的當事人。應當在知道或者應當知道撤銷事由之日起（）內行使，并應當向人民法院或者仲裁機構申請。。

A.6個月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：B

18、下列工程承包活動中，不屬于違法行為的是（）。

A.甲公司注冊后尚未取得資格證書就承包了一棟住宅樓

B.乙公司有施工總承包二級資質等級，承包的35層寫字樓工程正在施工

C.丙公司剛剛成立，以合作伙伴企業(yè)的名義承包工程

D.丁公司作為總承包人并負有采購責任，拒絕了業(yè)主指定的材料供應商

【答案】：D

19、施工單位所承建的某房屋建筑，建設單位和施工單位合同約定屋面防水保修期為3年?？⒐ず细竦?年后，該建筑防水出現(xiàn)質量問題，則下列說法正確的是()。

A.已過保修期，施工單位不保修

B.建設單位自行處理，無權要求施工單位保修

C.施工單位應該承擔保修義務

D.設計單位應當承擔責任

【答案】：C

20、關于印花稅的說法,正確的是（）。

A.營業(yè)賬簿免納印花稅

B.應納稅額不足5角的,免納印花稅

C.納稅人根據(jù)應納稅憑證的性質,分別按比例稅率或者按件定額計算應納稅額

D.財產所有人將財產贈給政府、社會福利單位、學校所立的書據(jù)應交納印花稅

【答案】：C

21、投標人的報價一般由成本、稅金和利潤三部分組成。當報價為成本價時，企業(yè)利潤（）。

A.最小

B.最大

C.為零

D.不確定

【答案】：C

22、社會保險行政部門應當自受理工傷認定申請之日起60日內作出工傷認定的決定，并()通知申請工傷認定的職工或其近親屬和該職工單位。

A.書面

B.口頭

C.電話

D.當面

【答案】：A

23、下列關于勞動合同試用期的表述，錯誤的是()。

A.勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過2個月

B.3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月

C.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期

D.勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限

【答案】：A

24、當事人對人民法院委托鑒定部門所作的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，其所提出的證據(jù)證明()，人民法院就應予準許重新鑒定。

A.當事人對鑒定人員不滿意的

B.鑒定程序有輕微瑕疵的

C.鑒定結論有缺陷的

D.鑒定結論明顯依據(jù)不足的

【答案】：D

25、（）是指合同當事人雙方依據(jù)合同條款的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權利，并承擔各自負有的義務。

A.合同履行

B.合同清償

C.債務履行

D.合同終止

【答案】：A

26、拍賣公司接受委托，組織拍賣出讓某宗國有土地使用權，建設單位競買成功后應當與()簽訂國有土地使用權出讓合同。

A.省人民政府

B.市人民政府

C.市土地管理部門

D.拍賣公司

【答案】：C

27、關于可撤銷合同撤銷權的說法，正確的是()。

A.因欺詐致使對方意思不真實，構成撤銷事由

B.可以使尚未成立的合同歸于無效

C.撤銷權的行使應當以通知的方式作出

D.當事人不得自行放棄撤銷權

【答案】：A

28、被代理人因為向代理人授權不明確而給第三人造成的損失，應()

A.由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任

B.由被代理人獨自向第三人承擔責任

C.由第三人自己承擔損失

D.由代理人獨自向第三人承擔責任

【答案】：A

29、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是()。

A.費用和工期損失全部由承包商承擔

B.費用和工期損失全部由業(yè)主承擔

C.費用由承包商承擔，工期給予順延

D.費用由業(yè)主承擔，工期不順延

【答案】：A

30、承包人已經提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,竣工日期（）

A.以合同約定的竣工日期為準

B.相應順延

C.以承包人提交竣工報告之日為準

D.以實際通過的竣工驗收之日為準

【答案】：C

31、關于對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的說法，正確的有()。

A.施工單位依據(jù)工程設計要求、施工技術標準和合同的約定，對建筑材料進行檢驗

B.涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣的50%

C.施工人員應當在工程質量監(jiān)督機構的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣

D.混凝土中使用的摻加劑必須實施見證取樣和送檢

【答案】：A

32、根據(jù)我國仲裁法的有關規(guī)定，下面關于仲裁機構組織性質的說法，正確的是（）。

A.屬帶有行政性的組織，隸屬于各省、市、自治區(qū)的法制局

B.屬民間性組織，但各省、直轄市、自治區(qū)中設區(qū)的市所設立的仲裁機構，與省、直轄市、自治區(qū)所設立的仲裁機構有隸屬關系

C.屬民間性組織，獨立于行政機關

D.屬民間性組織，但仲裁委員會秘書處的日常工作人員隸屬于有關的行政機關

【答案】：C

33、甲施工企業(yè)于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合格并交付使用2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項此事體現(xiàn)了合同法的()原則。

A.公平

B.自愿

C.誠實信用

D.維護公共利益

【答案】：C

34、按照《建設工程質量管理條例》要求，施工單位必須按照工程設計要求、（）和合同約定對建筑材料、建筑構（配）件、設備和商品混凝土進行撿驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字。

A.施工技術標準

B.總監(jiān)理工程師的要求

C.監(jiān)理單位的要求

D.建設行政主管部門的要求

【答案】：A

35、職工按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位未按規(guī)定提出工傷認定申請的，工傷職工或其直系親屬、工會組織可以直接向用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請。提出申請應在事故傷害之日或被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起（）個月內進行。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：D

36、民事法律責任分為違約責任和()。

A.侵權責任

B.財產責任

C.行政責任

D.刑事責任

【答案】：A

37、下列糾紛中，適合《仲裁法》仲裁的是()。

A.總分包之間的合同糾紛

B.繼承糾紛

C.勞動合同糾紛

D.對罰款不服發(fā)生的糾紛

【答案】：A

38、甲施工單位向乙預制件廠訂制非標準購件，合同約定乙收到支票之日起三日內發(fā)貨，后甲顧慮乙經營狀況嚴重惡化，遂要求其先行發(fā)貨，乙表示拒絕。則乙的行為屬于()。

A.違約行為

B.行使同時履行抗辯權

C.行使先履行抗辯權

D.行使不安抗辯權

【答案】：C

39、（2020年真題）中國特色社會主義法律體系以憲法為統(tǒng)帥，以憲法相關法、民法商法等多個法律部門的法律為主干，由（）等多個層次的法律規(guī)范構成。

A.憲法、法律、部門規(guī)章

B.刑法、民法、經濟法

C.法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)

D.憲法、刑法、民法

【答案】：C

40、關于人民法院管轄權的問題，正確的是()。

A.原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄

B.有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，移送上級人民法院直接管轄

C.兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴

D.人民法院之間因管轄權發(fā)生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄

【答案】：C

41、甲公司與乙公司同時簽訂了兩個合同，第一個合同是材料采購合同，合同中約定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二個合同是勞務合同，合同中約定由乙為甲提供勞務，甲公司根據(jù)完成的工程量向乙公司支付勞務費。如果乙公司沒有按照合同的約定支付材料款，則（）。

A.甲公司就可以不向乙公司支付勞務費

B.甲公司可以追究乙公司的違約責任，但是應當繼續(xù)向乙公司支付勞務款

C.甲公司不向乙公司支付勞務費是在行使不安抗辯權

D.甲公司不向乙公司支付勞務費是在行使后履行抗辯權

【答案】：B

42、關于施工企業(yè)承攬工程的說法，正確的是()。

A.施工企業(yè)可以允許其他企業(yè)使用自己的資質證書和營業(yè)執(zhí)照

B.施工企業(yè)應當拒絕向其他企業(yè)轉讓資質證書

C.施工企業(yè)在施工現(xiàn)場所設項目管理機構的項目負責人可以不是本單位人員

D.施工企業(yè)由于不具備相應資質等級只能以其他企業(yè)名義承攬工程

【答案】：B

43、關于環(huán)境保護稅的納稅人的說法,正確的是（）。

A.在中華人民共和國領域,直接向環(huán)境排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產經營者為環(huán)境保護稅的納稅人

B.在中華人民共和國管轄的其他海域,直接向環(huán)境排放應稅污染物的事業(yè)單位不是環(huán)境保護稅的納稅人

C.企業(yè)向依法設立的污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放應稅污染物,仍需繳納環(huán)境保護稅

D.依法設立的城鄉(xiāng)污水集中處理、生活垃圾集中處理場所超過國家和地方規(guī)定的排放標準向環(huán)境排放應稅污染物的,無需繳納環(huán)境保護稅

【答案】：A

44、根據(jù)《工程建設國家標準管理辦法》的規(guī)定，應當制定國家標準的是（）。

A.工程建設行業(yè)專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的技術要求

B.工程建設行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定等方法

C.工程建設行業(yè)專用的信息技術要求

D.工程建設通用的試驗、檢驗和評定等方法

【答案】：D

45、根據(jù)《循環(huán)經濟促進法》規(guī)定，以下不屬于國家鼓勵推廣使用的工程建筑材料是（）。

A.預拌混凝土

B.袋裝水泥

C.預拌砂漿

D.散裝水泥

【答案】：B

46、某項工程由于發(fā)包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣(交)工驗收，承包人2013年6月22日提交竣工報告，則該工程于()進入缺陷責任期。

A.2013年7月20日

B.2013年8月20日

C.2013年9月20日

D.2013年12月20日

【答案】：C

47、某工程施工合同中約定2013年11月20日竣工，并于1個月內交付給發(fā)包方使用，但是施工過程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3個月，發(fā)包方在合同約定的竣工日期后2個月時，未經驗收直接使用和占有了該工程，因此，該工程的竣工日期為()。

A.2013年11月20日

B.2013年12月20日

C.2014年1月20日

D.2014年2月20日

【答案】：C

48、偽造、擅自制造他人注冊商標標識，情節(jié)特別嚴重的，應判處（）有期徒刑并處罰金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.3年以上7年以下

D.5年以上8年以下

【答案】：C

49、關于一級建造師注冊的說法，正確的是()。

A.取得資格證書的人員，經過注冊才能以建造師名義執(zhí)業(yè)

B.取得一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書后即可申請注冊

C.初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起三年內提出申請；未按期申請的，不予注冊

D.注冊申請應當向省、自治區(qū)、直轄市人民政府的人事部門提出

【答案】：A

50、注冊建造師因工作單位變動，通過新聘單位進行注冊的行為屬于（）。

A.初始注冊

B.延續(xù)注冊

C.變更注冊

D.增項注冊

【答案】：C

51、施工單位2月1日向廠家詢價購買一臺設備，廠家2月5日報價為10萬元／臺，限7天訂貨。施工單位2月20日表示同意訂貨。下列說法中正確的是()。

A.廠家發(fā)出的要約已經失效

B.廠家在要約有效期內可以通知撤銷要約

C.施工單位同意訂貨的意思表示是承諾

D.廠家的報價為要約邀請

【答案】：A

52、根據(jù)《安全生產許可證條例》，必須持特種作業(yè)操作證書上崗的人員是()。2014

A.項目經理

B.兼職安全員

C.建筑架子工

D.BIM系統(tǒng)操作員

【答案】：C

53、根據(jù)《民事訴訟法解釋》的規(guī)定，人民法院確定舉證期限，第二審普通程序案件不得少于()日。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

54、（2020年真題）甲施工企業(yè)與乙材料供應商訂立了一份貨物買賣合同，甲施工企業(yè)請求乙材料供應商交付貨物，乙材料供應商請求甲施工企業(yè)支付貨款，則甲施工企業(yè)和乙材料供應商行使的權利分別是（）。

A.物權、債權

B.債權、物權

C.物權、物權

D.債權、債權

【答案】：D

55、甲公司的業(yè)務員張某被開除后，為報復甲公司，用蓋有甲公司公章的空白合同書與乙公司訂立一份建材購銷合同。乙公司知悉內情，但仍按時將貨物送至甲公司所在地，甲公司拒絕接收，引起糾紛。關于該案代理與合同效力的說法，正確的是（）。

A.張某的行為為無權代理，合同無效

B.張某的行為為表見代理，合同無效

C.張某的行為為授權不明，合同有效

D.張某的行為為表見代理，合同有效

【答案】：A

56、工程建設國家標準和行業(yè)標準均可分為強制性標準和（）。

A.一般性標準

B.特殊性標準

C.推薦性標準

D.建議性標準

【答案】：C

57、關于招標基本程序，以下說法正確的是()。

A.招標代理機構可以為該項目投標人代理投標或提供咨詢

B.國有資金投資的工程招標，應當設定最低投標限價

C.招標項目設有標底的，招標人應當在開標時公布

D.招標文件內容違法的，修改招標文件后一律應重新招標

【答案】：C

58、建筑施工企業(yè)變更法定代表人的，應當?shù)桨踩a許可證頒發(fā)管理機關辦理安全生產許可證變更手續(xù)的時間，為變更后()內。2016

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】：A

59、關于施工中發(fā)現(xiàn)文物的報告和保護的說法，正確的是（）。

A.發(fā)現(xiàn)人應當在12小時內報告當?shù)匚奈镄姓块T

B.文物行政部門接到報告后，應當在48小時內趕赴現(xiàn)場

C.文物行政部門成當在10日內提出處理意見

D.任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應當保護現(xiàn)場

【答案】：D

60、某施工單位在土方挖掘施工作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)了近代古墓葬，但考慮到發(fā)掘會影響工程正常工期，因此沒有向文物主管部門報告，造成部分文物損害，則應對施工單位采取的處罰措施是（）。

A.處以罰款

B.吊銷資質證書

C.追究項目經理刑事責任

D.要求恢復文物原狀

【答案】：A

61、關于施工現(xiàn)場文明施工和環(huán)境保護的說法，正確的是()。

A.施工現(xiàn)場主要場地應硬化

B.施工現(xiàn)場要設置半封閉的圍擋

C.沿工地四周連續(xù)設置高度不低于1.5m的圍擋

D.施工現(xiàn)場要實行半封閉式管理

【答案】：A

62、某建設工程施工合同約定2012年11月20日竣工并在1個月內交付發(fā)包方使用，后因承包方原因工期拖延3個月，但發(fā)包方在2013年1月20日未經驗收實際占用了該工程，則該工程的竣工日期應為()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

63、關于工程質量檢測機構的說法，錯誤的是（）（2013）

A.可以轉包檢測業(yè)務

B.具有獨立的法人資格

C.是中介機構

D.分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質

【答案】：A

64、關于建設工程監(jiān)理的說法，正確的是()。

A.工程監(jiān)理單位不得與建設單位或設計單位有隸屬利害關系

B.工程監(jiān)理單位的監(jiān)理依據(jù)中應當包括地方標準和行業(yè)標準

C.未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得組織工程竣工驗收

D.監(jiān)理單位將不合格工程按合格簽字，造成損失的，其民事賠償責任不應超過監(jiān)理費用

【答案】：C

65、關于人身保險合同的表述中，錯誤的是()。

A.人身保險合同是以人的壽命和身體為保險標的的保險合同

B.投保人應向保險人如實申報被保險人的年齡、身體狀況

C.投保人于合同成立后，必須向保險人一次支付全部保險費

D.保險人對人身保險的保險費，不可以用訴訟方式要求投保人支付

【答案】：C

66、保證合同的當事人為（）。

A.債權人與保證人

B.債權人與債務人

C.債務人與保證人

D.保證人與被保證人

【答案】：A

67、甲建筑公司對企業(yè)員工進行了培訓，通過學習，員工乙對于撤銷權有了一定的了解，總結了四個觀點，其中正確的是（）。

A.撤銷權僅指債權人對債務人的危害其債權實現(xiàn)的不當行為的撤銷

B.撤銷權僅指合同當事人對欠缺生效條件的合同的撤銷

C.撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使

D.撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起2年內行使

【答案】：C

68、某成片住宅小區(qū)建設單位去申請領取施工許可證，經建設行政主管部門審查發(fā)現(xiàn)存在下面幾種情形：(1)此時正處于施工招標過程的評標階段；(2)建設工期15個月，工程合同價為8000萬人民幣，目前到位資金2500萬元人民幣；(3)尚未簽訂委托監(jiān)理合同；(4)沒有拆遷完畢。上述情況中，屬于不能頒發(fā)許可證的有()種情況。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

69、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產安全事故，負責向安全生產監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（）。

A.現(xiàn)場施工人員

B.分包單位

C.建設單位

D.總承包單位

【答案】：D

70、根據(jù)《節(jié)約能源法》規(guī)定，對于已經建成的建筑工程，不符合建筑節(jié)能標準的（）。

A.不得批準開工建設

B.應當責令停止施工

C.應當責令限期改正

D.不得銷售或使用

【答案】：D

71、甲、乙雙方當事人達成仲裁協(xié)議(仲裁協(xié)議有效)，甲方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，乙方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應當()。

A.駁回起訴

B.予以審理

C.終止審理

D.終止起訴

【答案】：A

72、關于建造師的權利與義務，下列說法正確的是()。

A.施工單位簽署質量合格的文件上，可以由注冊建造師簽章。

B.修改注冊建造師簽章的工程施工管理文件，應當征得所在企業(yè)同意后，由其他注冊建造師進行修改

C.只有注冊建造師簽章完整的工程施工管理文件方為有效。

D.分包企業(yè)簽署質量合格的文件上，只需要分包企業(yè)注冊建造師簽章

【答案】：C

73、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》，屬于注冊建造師不得擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人的情形是（）。2018真題

A.同一工程相鄰分段發(fā)包的

B.合同約定的工程驗收合格的

C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含）經建設單位同意的

D.合同約定的工程提交竣工驗收報告的

【答案】：D

74、行政處分的種類包括（）。

A.罰款

B.行政拘留

C.警告

D.責令停產停業(yè)

【答案】：C

75、在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內可進行()。

A.在核心保護范圍內進行影視攝制、舉辦大型群眾性活動

B.開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動

C.占用保護規(guī)劃確定保留的園林綠地

D.在歷史建筑上刻劃、涂污

【答案】：A

76、甲施工企業(yè)從乙公司購進一批水泥，乙公司為甲施工企業(yè)代辦托運。在運輸過程中，甲施工企業(yè)與丙公司訂立合同將這批水泥轉讓給丙公司，水泥在運輸途中因山洪暴發(fā)火車出軌受到損失。該案中水泥的損失應由（）。（2016）

A.丙公司承擔

B.甲施工企業(yè)承擔

C.乙公司承擔

D.甲施工企業(yè)與丙公司分擔

【答案】：A

77、根據(jù)《綠色施工導則》，臨時用電照明設計以滿足最低照度為原則，照度不應超過最低照度的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

78、某建筑企業(yè)員工在工程施工中受傷，員工近親屬認為應屬于工傷，建筑企業(yè)不認為是工傷，則應由()對是否屬于工傷承擔舉證責任。

A.員工

B.建筑企業(yè)工會組織

C.建筑企業(yè)

D.社會保險行政部門

【答案】：C

79、關于安全生產事故調查的管轄，下列說法錯誤的是()。

A.特別重大事故由國務院或者授權有關部門組織事故調查組進行調查

B.省級人民政府可以委托有關部門組織事故調查組進行調查

C.對于一般事故縣級人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組織事故調查組進行調查

D.事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在一個行政區(qū)域的，由事故發(fā)生地人民政府負責調查

【答案】：C

80、施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安消防機構作出的停止施工處罰決定的，將由()負責強制執(zhí)行。

A.公安機關

B.人民法院

C.作出決定的公安消防機構

D.建設行政主管部門

【答案】：C

81、某地建設行政主管部門檢查某施工企業(yè)的施工工地，發(fā)現(xiàn)該施工企業(yè)沒有按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定設置圍擋，依法責令其停止施工。該建設行政主管部門對該施工企業(yè)采取的行政行為屬于()。2016

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政處分

D.行政強制

【答案】：A

82、關于定金的說法，正確的是()

A.債務人履行債務后，定金不可抵作價款

B.訂金與定金的法律效果相同

C.定金超過合同金額的20％，則定金無效

D.定金的法律性質是擔保

【答案】：D

83、某房屋預售合同房價80萬元，買房人交付了定金20萬元。房屋建成后，房產商把房屋高價轉賣給他人。買房人可要求房產商返還（）萬元。

A.20

B.32

C.36

D.40

【答案】：C

84、甲、乙兩個公司在建設工程施工合同中約定了仲裁條款，施工過程中，雙方發(fā)生了爭議，甲公司主張進行仲裁，乙公司不同意，那么，應當采取的糾紛處理方式為（）。

A.仲裁

B.訴訟

C.調解

D.和解

【答案】：A

85、根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》的規(guī)定，建筑安全生產監(jiān)督管理機構應當對工程建設（）階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督。

A.規(guī)劃

B.勘察、設計

C.施工

D.監(jiān)理、驗收

【答案】：C

86、甲、乙、丙、丁四個公司分別出資500萬、200萬、200萬、100萬建造一棟樓房，約定建成后按投資比例使用，但對樓房所有權和管理未做約定。關于該樓所有權和管理的說法，正確的是()。（2014）

A.丁公司對其享有的份額有權轉讓

B.該樓發(fā)生的管理費用平均承擔

C.該樓所有權為共同共有

D.甲公司投資占50%，有權決定該樓的重大修繕事宜

【答案】：A

87、根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)取得安全生產許可證應當經過住房城鄉(xiāng)建設主管部門或者其他有關部門考核合格的人員是()。

A.主要負責人，部門負責人和項目負責人

B.主要負責人，項目負責人和專職安全生產管理人員

C.部門負責人，項目負責人和專職安全生產管理人員

D.主要負責人，項目負責人和從業(yè)人員

【答案】：B

88、關于分包單位在工程中出現(xiàn)質量問題，給建設單位造成損失，建設單位的正確做法是（）。

A.因為與總承包單位是合同關系，因此只能要求總承包單位賠償

B.因為與分包單位沒有合同關系，建設單位可以通過總承包單位要求分包單位賠償

C.因為是連帶責任，可以直接要求分包單位承擔損害賠償責任

D.因為是連帶責任，只能要求總承包單位和分包單位共同賠償

【答案】：C

89、為了更加有效、合理地利用能源，在節(jié)能方面的錯誤做法是()。

A.加強用能管理

B.采取技術上先進、經濟上增長的措施

C.采取社會可以承受的措施

D.減少從能源生產到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費

【答案】：B

90、某省F市下設的G區(qū)有一施工工地，現(xiàn)要建設兩部電梯。該電梯使用單位應當在投入使用前或者投入使用后規(guī)定的日期內，向()登記。

A.F市安全生產監(jiān)督管理部門

B.G區(qū)安全生產監(jiān)督管理部門

C.F市特種設備安全監(jiān)督管理部門

D.G區(qū)特種設備安全監(jiān)督管理部門

【答案】：C

91、當事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由()。

A.仲裁委員會決定

B.合同履行地中級人民法院裁定

C.被告所在地中級人民法院裁定

D.仲裁委員會所在地中級人民法院裁定

【答案】：D

92、甲、乙因水利工程的質量問題糾紛訴訟至人民法院，甲若申請工程質量鑒定，申請時間應是（）。

A.一審法院判決前

B.二審法院開庭前

C.舉證期限內

D.一審法院庭審辯論期間

【答案】：C

93、下列責任種類中，屬于行政處罰的是()。

A.管制

B.賠償損失

C.返還財產

D.罰款

【答案】：D

94、關于無效合同的理解，正確的是（）。

A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同無效

B.一方當事人故意隱瞞真實情況，誘使對方當事人作出錯誤意思表示的合同無效

C.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同無效

D.一方惡意，損害對方利益的合同無效

【答案】：C

95、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定，建設單位未在建設工程竣工驗收后()個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關竣工驗收資料的，由所在地城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門責令限期補報。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D

96、甲乙雙方簽訂的合同中約定了違約金為3萬元，同時乙方要求甲方支付4萬元定金。如果乙方違約，甲方()。

A.只能要求乙方返還4萬元定金

B.只能要求乙方支付3萬元違約金

C.要求乙方支付3萬元違約金并雙倍返還定金

D.只能要求乙方支付3萬元違約金或雙倍返還定金

【答案】：D

97、聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動合同關系后無故不辦理注銷注冊或變更注冊,注冊建造師要求注銷注冊或變更注冊的,（）。

A.注冊建造師應向國務院建設主管部門申請

B.建設主管部門應先行調解,調解不成的,及時辦理注銷手續(xù)

C.注冊建造師應當提供與原聘用企業(yè)解除勞動關系的有效證明材料

D.建設主管部門經向原聘用企業(yè)核實,聘用企業(yè)提出書面異議的,不予辦理注銷注冊或變更注冊

【答案】：C

98、根據(jù)《建筑法》，建設單位因故不能在施工許可證規(guī)定的期限內開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，申請延期的次數(shù)最多為（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

99、根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》，較大事故由()組織事故調查組進行調查。

A.國務院或者國務院授權的有關部門

B.事故發(fā)生地省級人民政府

C.事故發(fā)生地設區(qū)的市級人民政府

D.事故發(fā)生地縣級人民政府

【答案】：C

100、項目負責人的安全生產責任不包括()。

A.對建設工程項目的安全施工負責

B.確保安全生產費用的有效使用

C.落實安全生產責任制度、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程

D.簽署危險性較大的工程安全專項施工方案

【答案】：D

101、關于建筑意外傷害保險的說法正確的是()。

A.《建筑法》規(guī)定施工企業(yè)必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險費

B.意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止

C.意外傷害保險費由建設單位支付

D.施工企業(yè)在工程項目開工后，辦理完投保手續(xù)

【答案】：B

102、受要約人在要約規(guī)定的期限內發(fā)出的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過承諾期限。按照《民法典》的規(guī)定，下列選項中正確的是（）。

A.應視為受要約人撤回承諾

B.應視為受要約人撤銷承諾

C.若要約人未作出任何表示，則該承諾有效

D.因承諾超過規(guī)定期限到達，則該承諾只能無效

【答案】：C

103、勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部分代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員主任由（）擔任。（2014）

A.同級工會代表

B.勞動行政部分代表

C.用人單位代表

D.人民法院指定的人員

【答案】：B

104、張某取得一級建造師資格證書并經過注冊后取得注冊證書和職業(yè)印章，張某如果需要辦理變更注冊的下列符合要求的是（）。

A.原注冊證書和執(zhí)業(yè)印章必須注銷

B.應當與原聘用單位解除勞動關系

C.在原單位不得擔任施工項目經理

D.原單位破產或者被撤銷

【答案】：B

105、承包人、發(fā)包人以《建設工程施工合同（示范文本）》簽訂合同，在施工中，發(fā)包人申請延期開工，應（）。

A.書面通知承包人，并順延工期

B.承包人應在48小時內予以確認

C.承包人不予確認的工期不得順延

D.征得承包人同意后順延工期

【答案】：A

106、甲建筑公司于2011年6月10日向乙水泥廠發(fā)出購買水泥的信函，擬依市價定購水泥1000噸，要求乙水泥廠于2011年8月8日將水泥運至甲公司指定地點，并希望乙水泥廠最遲于2011年6月18日回信確認是否同意出售。乙水泥廠收到信函后經過多次討論，于2011年6月20日回信確認可以出售水泥。則下面說法正確的是（）。

A.該承諾由于超過了2011年6月18日，肯定無效

B.該承諾是否有效取決于甲建筑公司

C.甲建筑公司收到回信后合同生效

D.該承諾由于沒有超過2011年8月8日，肯定有效

【答案】：B

107、關于建設工程返修中法律責任的說法，正確的是()。

A.因施工企業(yè)原因造成的質量問題，施工企業(yè)應當負責返修并承擔費用

B.已發(fā)現(xiàn)的工程質量缺陷，由缺陷責任方修復

C.嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的，不可追究項目負責人的責任

D.建設工程返修的質量問題僅指竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質量問題

【答案】：A

108、下列關于商標及商標專用權的說法，正確的是（）。

A.商標專用權的內容只包括財產權

B.未經核準注冊的商標也可以受商標法保護

C.商標專用權即商標注冊人對其注冊商標充分支配和完全使用的權利

D.注冊商標的有效期自申請之日起計算

【答案】：A

109、特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的要求，在檢查合格有效期屆滿前()向特種設備檢測機構提出定期檢驗要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1個月

【答案】：D

110、關于建設工程中代理的說法,正確的是

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程中的代理主要是法定代理

C.建設工程中應由本人實施的民事法律行為,不得代理

D.建設工程中為被代理人的利益,代理人可直接轉托他人代理

【答案】：C

111、《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告后，應當于()小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：A

112、建設單位因故不能按時開工的，應當向施工許可證發(fā)證機關申請延期，延期以()次為限。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

113、（2019年真題）根據(jù)《仲裁法》,關于仲裁裁決撤銷的說法,正確的是（）。

A.違約金的計算不符合合同約定,當事人可以申請撤銷仲裁裁決

B.當事人需要申請撤銷仲裁裁決時,可以向財產所在地的中級人民法院申請

C.仲裁裁決被撤銷后,當事人可以根據(jù)雙方重新達成的仲裁協(xié)議申請仲裁,不可以向人民法院起訴

D.仲裁的程序違反法定程序,當事人可以申請撤銷仲裁裁決

【答案】：D

114、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，出租單位在簽訂機械設備租賃合同時，應出具的文件不包括()。

A.檢測合格證明

B.產品使用說明書

C.生產許可證

D.產品合格證

【答案】：B

115、根據(jù)《安全生產法》的規(guī)定，從業(yè)人員有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出（）。

A.緊急避險措施

B.批評、檢舉、控告

C.請求賠償

D.批評

【答案】：B

116、關于建設工程竣工規(guī)劃驗收的說法，正確的是（）。

A.建設工程未經核實或者經核實不符合規(guī)劃條件的，建設單位不得組織竣工驗收

B.建設單位應當向住房城鄉(xiāng)建設上管部門提出竣工規(guī)劃驗收申請

C.對于驗收合格的建設工程，城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門出具建設工程規(guī)劃許可證

D.建設單位應當在竣工驗收后3個月內向城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門報送有關線工驗收資料

【答案】：A

117、關于移送管轄、指定管轄、管轄權轉移的說法，正確的有()。

A.移送管轄是在平級法院之間移送

B.有管轄權的法院由于特殊原因不能行使管轄權的可以管轄權轉移

C.對人民法院就級別管轄異議作出的判決，當事人不服的可以向上一級法院提起上訴

D.管轄權轉移僅發(fā)生在上下級法院之間

【答案】：D

118、（2019年真題）根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》，下列情形中，移動事故現(xiàn)場物件需滿足的條件是（）

A.搶救財產的需要

B.疏通交通的需要

C.經項目負責人同意

D.保證移動物件人員的安全

【答案】：B

119、建設單位領取施工許可后，因故不能按期開工又不申請延期或者超過延期時限的，關于其后果的說法，正確的是()。

A.發(fā)證機關核驗施工許可證

B.發(fā)證機關收回施工許可證

C.施工企業(yè)重新辦理施工許可證

D.施工許可證自行廢止

【答案】：D

120、工程現(xiàn)場甲分包單位施工時長期占用現(xiàn)場唯一通道，導致乙分包單位物資材料無法及時進場而停工數(shù)日，請問事后乙分包單位應提出何種主張來切實保護自己合法權益：（）。

A.請求解除合同

B.請求返還財產

C.請求排除障礙

D.請求賠償損失

【答案】：D

121、某工程施工合同約定承包人對基礎工程墊資，時間為3個月，發(fā)包人對墊付資金按照銀行定期3個月存款利率的2倍支付利息，后發(fā)包人未按照合同約定支付利息，承包人將其訴至法院。銀行3個月定期存款利息為1.2%，同期貸款利率為4%，則法院對墊資利息的處理正確的是()。

A.不予支持

B.按照1.2%支付利息

C.按照2.4%支付利息

D.按照4%支付利息

【答案】：C

122、建設項目的環(huán)境影響報告書,必須對建設項目可能產生的大氣污染和對生態(tài)環(huán)境的影響作出評價,規(guī)定防治措施,并按照規(guī)定的程序報（）審查批準。

A.地方政府主管領導

B.建設單位主管領導

C.環(huán)境保護行政主管部門

D.大氣污染防治監(jiān)管部門

【答案】：C

123、下列哪一項屬于地方性法規(guī)()。

A.《北京市建筑市場管理條例》

B.《城市房地產管理法》

C.《建設工程勘察設計條例》

D.《天津市招標公告發(fā)布暫行辦法》

【答案】：A

124、關于工程款支付結算制度,下列說法中正確的是（）

A.建設單位應按合同約定的計量周期或程進度結算并支付工程款

B.工程竣工驗收后,對建設單位未完成竣工結算或未按合同支付工程款,必須將剩余工程款支付計劃做出并公示

C.對長期拖欠工程款結算或拖欠工程款的建設單位,有關部門應鼓勵其新項目開工建設,以抵償拖欠款項

D.對于款項拖欠的建設單位,不應鼓勵使用項目進行抵押償付

【答案】：A

125、勞動合同是勞動者與用人單位確立勞動關系，明確雙方權利和義務的書面協(xié)議，與民事合同相比較，勞動合同的特征不包括（）。

A.勞動合同主體具有特定性——勞動者和用人單位

B.書面勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關系的法定形式

C.勞動合同具有較強的法定性

D.勞動合同體現(xiàn)了勞動者與用人單位間平等自愿的原則

【答案】：D

126、甲不慎掉入鬧市街口的一個正在施工的井里受傷。一年零五個月后甲到法院起訴，要求施工單位賠償其損失。對此案法院（）。

A.不予受理，因為已經過了訴訟時效

B.不應當受理，因為本案過錯難以分清

C.應當受理

D.在甲補充了有關時效中斷的證據(jù)后才可以受理

【答案】：D

127、根據(jù)《水污染防治法》規(guī)定，排放水污染物超過國家或者地方規(guī)定的水污染物排放標準的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門按照權限責令限期治理，限期治理的期限最長不超過（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C

128、下列關于建筑施工企業(yè)負責人施工現(xiàn)場帶班制度，不正確的是()。

A.企業(yè)負責人指的是法定代表人、總經理、主管質量安全和生產工作的副總經理、總工程師和副總工程師

B.施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%

C.對于有分公司的企業(yè)集團，集團負責人因故不能到現(xiàn)場的應口頭通知工程所在地的分公司負責人對施工現(xiàn)場進行帶班檢查

D.企業(yè)主要負責人和領導班子成員輪流現(xiàn)場帶班

【答案】：C

129、根據(jù)合同法的規(guī)定，具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起（）內沒有行使撤銷權的撤銷權消滅

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：A

130、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》,建設單位在拆除工程施工15日前,需要向有關部門報送的備案資料是（）。

A.建設單位的資質證明

B.施工單位中標通知書

C.工程施工合同

D.施工單位資質等級證明

【答案】：D

131、某建筑企業(yè)將自有的一批鋼材抵押給甲，后由于資金短缺，又將此批鋼材抵押給乙，上述抵押均未辦理登記。后建筑企業(yè)無力償還甲、乙的借款，甲、乙擬行使抵押權。下列表述正確的是（）。

A.由于抵押均未辦理登記，抵押權不生效

B.甲抵押權成立在先，應先由甲優(yōu)先受償

C.甲、乙按照債權比例清償

D.乙抵押權成立在后，應先由乙優(yōu)先受償

【答案】：B

132、甲公司向乙公司訂做一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權利義務的說法，正確的是()

A.甲應支付相應部分報酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲應支付全部約定報酬

D.甲不用賠償乙的損失

【答案】：A

133、失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費10年以上的，領取失業(yè)保險金的期限最長為（）。

A.12個月

B.16個月

C.18個月

D.24個月

【答案】：D

134、建設單位辦理工程項目質量監(jiān)督手續(xù)應在()

A.領取建設工程規(guī)劃許可證之前

B.領取建設用地規(guī)劃許可證之前

C.開工前

D.領取施工許可證或辦理開工報告之前

【答案】：D

135、甲建筑工程公司與乙建材供應公司簽訂了一份建材購銷合同，同時在合同中約定：就本合同發(fā)生爭議提請Z市仲裁委員會申請仲裁要求乙公司承擔違約責任。則下列說法中，正確的是（）。

A.Z市人民法院應當依法對此案進行審理

B.Z市人民法院應當裁定不予受理

C.Z市人民法院應和Z市仲裁委員會協(xié)商確定由誰受理此案

D.Z市仲裁委員會不應當受理此案

【答案】：B

136、關于建筑施工企業(yè)安全生產許可證的說法，正確的是()。(2015真題)

A.申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢

B.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生民事責任

C.只有經過再次審查、安全生產許可證有效期才可能延期

D.施工企業(yè)是否具有安全生產許可證部影響施工許可證的核發(fā)

【答案】：A

137、關于建設工程返修的說法，正確的是()。2017真題

A.建設工程返修不包括竣工驗收不合格的情形

B.對竣工驗收不合格的建設工程，若非施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)不負責返修

C.對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程，無論是否施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應負責返修

D.對竣工驗收不合格的建設工程，若是施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)負責有償返修

【答案】：C

138、全民所有即國家所有土地的所有權由（）代表國家行使。

A.國家土地管理部門

B.全國人民代表大會

C.國家發(fā)改委

D.國務院

【答案】：D

139、某設備供應商對其提供的設備進行了技術改進，使其在不增加成本的情況下增強了節(jié)能功效，這種技術改進應屬于（）。

A.產品發(fā)明

B.實用新型

C.外觀設計

D.方法發(fā)明

【答案】：B

140、甲在乙擁有使用權的土地上設立地役權并辦理了登記，乙將自己的土地使用權讓給丙，關于各方權利的說法，正確的是()。

A.甲的地役權因辦理登記而設立

B.乙轉讓土地使用權應經甲同意

C.土地所有權人設立地役權不必經乙同意

D.甲的地役權對丙具有約束力

【答案】：D

141、下列有關施工許可證的說法中正確的是()。

A.發(fā)證機關應當自收到申請之日起10日內，對符合條件的申請頒發(fā)施工許可證。

B.對于證明文件不齊全或者失效的，應當當場或者3日內一次告知建設單位需要補正的全部內容

C.審批時間可以自證明文件補正齊全后作相應順延

D.對于不符合條件的，應當自申請之日起20日內書面通知建設單位

【答案】：C

142、權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利是（）。

A.所有權

B.用益物權

C.擔保物權

D.收益權

【答案】：B

143、關于民事糾紛和解的說法，正確的是()。

A.當事人達成和解協(xié)議的，進行中的訴訟程序自行終結

B.和解協(xié)議具有強制執(zhí)行力

C.和解可以與仲裁、訴訟程序相結合

D.和解只能發(fā)生在在訴訟或仲裁程序中

【答案】：C

144、某學院教師公寓項目，未經竣工驗收院方就投入使用，使用中發(fā)現(xiàn)5層結構混凝土橫梁出現(xiàn)裂紋，則對這一缺陷責任承擔，說法正確的是（）。

A.學院自己承擔責任

B.學院可直接扣除施工方質量保修金

C.施工方承擔質量保修責任

D.學院和施工方共同承擔責任

【答案】：C

145、某設備采購合同中約定：甲公司向乙公司訂購5臺設備，由于乙公司的庫存只有3臺約定剩余的2臺設備由丙公司交付給甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付設備。則合同中應（）承擔違約責任。

A.乙向丙

B.乙向甲

C.丙向甲

D.丙向乙

【答案】：B

146、下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是（）。

A.招標人協(xié)助投標人撤換文件，更改報價

B.招標人在招標前事先內定中標人

C.招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價

D.招標人投標前要求投標人結合自己經濟實力確定投標價格

【答案】：D

147、某施工單位在參加投標中有違法行為建設行政主管部：門的處罰決定于5月20日作出，施工單位5月25日收到。如果施工單位申請行政復議，申請的最后期限為（）。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

【答案】：D

148、在歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村核心保護區(qū)范圍內，除新建、擴建()外，不得進行新建、擴建活動。

A.影視攝制基地

B.歷史建筑

C.必要的基礎設施和公共服務設施

D.自然保護區(qū)

【答案】：C

149、合同內容中，可作為發(fā)生糾紛后確定法院地域管轄依據(jù)的是（）。

A.合同標的

B.履行期限

C.解決爭議的方法

D.履行地點

【答案】：D

150、關于倉儲合同法律特征的說法，正確的是()。

A.因倉儲物包裝不符合約定造成倉儲物變質、損壞的，不免除保管人的損害賠償責任

B.倉儲合同自倉儲物交付時成立

C.第三人對倉儲物主張權利的，保管人不得自行向存貸人交付

D.倉儲合同自成立時生效

【答案】：D

151、下列關于執(zhí)行的說法，正確的是（）。

A.執(zhí)行程序都是因當事人的申請而開始的

B.申請執(zhí)行的期限，雙方或一方當事人是公民的為1年，雙方是法人或其他組織的為6個月

C.申請執(zhí)行的期間為2年

D.具有執(zhí)行力的裁判文書由作出該裁判文書的法院負責執(zhí)行

【答案】：C

152、在一起民事糾紛中，甲稱曾經與乙有一份協(xié)議，乙未按約履行義務。甲提供該協(xié)議作為證據(jù)，乙否認這份協(xié)議是自己簽署的，甲又提供書信一封。經有關部門鑒定，認定書信上的字體與協(xié)議上的簽字相同。在這一案件中，協(xié)議書、書信各為（）證據(jù)。

A.書證、書證

B.書證、物證

C.書證、鑒定結論

D.物證、書證

【答案】：B

153、根據(jù)《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》規(guī)定，下列說法正確的是()。

A.依法必須招標項目的招標公告和公示信息應當依法向社會公開

B.依法必須招標項目的資格預審公告和招標公告，采用電子招標投標方式的應當載明潛在投標人訪問電子招標投標交易平臺的網址

C.發(fā)布媒介應當按照規(guī)定采取有效措施，確保發(fā)布招標公告和公示信息的數(shù)據(jù)電文不被篡改、不遺漏和至少3年內可追溯

D.任何單位和個人認為發(fā)布媒介在招標公告和公示信息發(fā)布活動中存在違法違規(guī)行為的，根據(jù)有關規(guī)定可以向相應的省級以上發(fā)展改革部門或其他有關部門投訴、舉報。

【答案】：D

154、甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因兩公司合并致使該合同終止。該合同終止的方式是()。

A.免除

B.抵銷

C.混同

D.提存

【答案】：C

155、《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在()萬元以下或者建筑面積在300m2以下的建筑工程．可以不申請辦理施工許可證。

A.30

B.40

C.50

D.80

【答案】：A

156、建筑施工企業(yè)應當依法為職工辦理（）。

A.意外傷害保險

B.第三人責任險

C.工傷保險

D.建筑工程一切險

【答案】：C

157、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將()報送建設工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A.保證安全施工的措施

B.施工組織方案

C.拆除建筑物的措施

D.建設單位編制的工程概要

【答案】：A

158、下列情形應當?shù)蹁N資質證書的是（）。

A.一切超越本單位資質等級承攬工程的

B.一切承包單位將承包的工程轉包的

C.一切違反法律規(guī)定進行分包的

D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理單位超越本單位資質等級承攬工程,情節(jié)嚴重的

【答案】：D

159、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，施工單位不應在施工現(xiàn)場()設置明顯的安全警示標志。

A.樓梯口

B.配電箱

C.塔吊

D.基坑底部

【答案】：D

160、下列合同當事人中，不能行使合同撤銷權的是()。

A.訂立合同時顯失公平的受害方

B.以欺詐、脅迫手段使對方在違背真實意思的情況下訂立合同的加害方

C.乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立合同的受害方

D.因重大誤解訂立合同的當事人

【答案】：B

161、關于一級建造師注冊的說法，正確的是()。

A.一級建造師執(zhí)業(yè)資格認定實行承諾制

B.延續(xù)注冊申請應當在注冊有效期滿前3個月內提出

C.初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內提出申請；未按期申請的，不予注冊

D.變更注冊后注冊期重新計算

【答案】：A

162、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，屬于施工單位安全責任的是().

A.提供相鄰構筑物的有關資料

B.編制安全技術措施及專項施工方案

C.辦理施工許可證時報送安全施工措施

D.提供安全施工措施費用

【答案】：B

163、各級人民法院院長對本院已經發(fā)生法律效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯誤，認為需要再審的，應當提交（）討論決定。

A.上級法院院長

B.審判委員會

C.首席仲裁員

D.高級法院審判委員會

【答案】：B

164、某施工單位在參與某工程投標過程中，與另一投標單位提前聯(lián)系并商討報價，給建設單位造成重大損失，則該施工單位直接責任人應承擔的刑事責任為（）。

A.惡意投標罪

B.串通投標罪

C.重大責任事故罪

D.玩忽職守罪

【答案】：B

165、某高新技術開發(fā)公司甲與應屆畢業(yè)生王某簽訂一份書面合同。合同約定，王某的工作就是仿制專利產品。后來，由于王某身體不好而沒有完成任務，于是公司要求王某承擔違約責任。對此，下列說法正確的是（）。

A.王某違約，應當承擔違約責任

B.王某的違約是因為身體原因，因此，可以免責

C.王某的違約是因為身體原因，雖然不可以免責，但可以減輕責任

D.該合同內容違法，因此合同無效

【答案】：D

166、當事人一方不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以依照《民事訴訟法》的有關規(guī)定向（）申請執(zhí)行。

A.申請人所在地的中級人民法院

B.被執(zhí)行人所在地的基層人民法院

C.被執(zhí)行財產所在地的中級人民法院

D.被執(zhí)行人所在地的高級人民法院

【答案】：C

167、某建筑工程，業(yè)主投保了建筑工程一切險。工程竣工移交后，在合同約定保險期限內發(fā)生地震，造成部分建筑物損壞，業(yè)主向保險公司提出索賠。則應由（）。

A.保險公司承擔全部損失

B.保險公司承擔除外責任以外的全部損失

C.業(yè)主自行承擔全部損失

D.業(yè)主和保險公司協(xié)商分擔損失

【答案】：C

168、（2020年真題）關于擔保合同的說法，正確的是（）。

A.保證合同的雙方當事人是保證人與債權人

B.第三人為債務人向債權人提供擔保時，不得要求債務人提供反擔保

C.主合同的效力不影響擔保合同的效力

D.擔保合同被確認無效后，擔保人不承擔民事責任

【答案】：A

169、根據(jù)《民法典》及相關司法解釋，當事人對債權請求權提出的訴訟時效抗辯，法院予以支持的是()。(2015真題)

A.兌付國債本息請求權

B.支付存款本金及利息請求權

C.基于合同的違約金請求權

D.基于投資關系產生的繳付出資請求權

【答案】：C

170、根據(jù)2016年1月《國務院辦公廳關于全面治理拖欠農民工工資問題的意見》規(guī)定，()一律不得以施工企業(yè)帶資承包的方式進行建設，并嚴禁將帶資承包有關內容寫入承包合同及補充條款。

A.國家融資項目

B.大、中型項目

C.政府投資項目

D.國家重點項目

【答案】：C

171、下列選項中（）不屬于建設單位的安全責任。

A.對安全技術措施或專項施工方案進行審查

B.需要進行爆破作業(yè)時辦理相關批準手續(xù)

C.編制工程概算時確定建設工程安全費用

D.申領施工許可證時提供安全施工措施的資料

【答案】：A

172、關于建設工程施工合同解除的說法,正確的是()

A.合同約定的工期內承包人沒有完工,發(fā)包人可以解除合同

B.發(fā)包人未合同約支付工程價,承包人可以解除合同

C.承包人將承包的工程轉包發(fā)包人可以解除合同

D.承包人已經完工的建設工程質不合格,發(fā)包人可以解除合同

【答案】：C

173、在城市的下列區(qū)域，禁止夜間進行產生噪聲施工作業(yè)的是（）。

A.市中心區(qū)

B.中央商務區(qū)

C.風景名勝區(qū)

D.噪聲敏感區(qū)

【答案】：D

174、以下關于普通程序和簡易程序的說法中，正確的是()。

A.適用簡易程序審理的案件，應有特殊情況需要延長的，由本院院長批準，可以延長3個月

B.適用普通程序審理的案件，根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，應當在立案之日起6個月內審結

C.普通程序的審判組織應當采用合議制，合議庭組成人員確定后，應當在7日內告知當事人

D.簡易程序程序是人民法院審理第一審民事案件所通常適用的訴訟程序

【答案】：B

175、下列選項中，當事人應承擔侵權責任的是()。

A.工地的塔吊倒塌造成臨近的平房被砸塌

B.某施工單位未按照合同約定工期竣工

C.因臺風導致工程損害

D.某工程存在質量問題

【答案】：A

176、甲建設單位與乙施工單位簽訂了施工合同，由丙公司為甲出具工程款的支付擔保，擔保方式為一般保證。甲到期未能支付工程款，乙應當要求()。2017

A.丙先行代為清償

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付

D.甲和丙協(xié)商支付

【答案】：C

177、甲為某公司的法定代表人，某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照公司規(guī)定，甲已經超越了其法人對其代表權限的限制，但是，乙卻不知情，則該合同()。

A.無效

B.有效

C.部分有效

D.效力待定

【答案】：B

178、關于企業(yè)所得稅，下列說法錯誤的是()。

A.個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)屬于企業(yè)所得稅征收對象

B.納稅人分為居民企業(yè)和非居民企業(yè)

C.一般企業(yè)所得稅的稅率為25%

D.財政撥款屬于不征稅收入

【答案】：A

179、甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的債務，則下列說法正確的是()。

A.丙可以行使代位權，代替乙向甲行使債權

B.丙必須以乙名義行使乙的債權

C.丙可以行使不安抗辯權

D.甲可以行使代位權，直接向丙償還債務

【答案】：A

180、因工傷致殘或者死亡的職工，享受工傷保險待遇時，應當由用人單位支付的是（）。

A.一次性傷殘補助金

B.一次性傷殘醫(yī)療補助金

C.一次性傷殘就業(yè)補助金

D.一次性工亡補助金

【答案】：C

181、《招標投標法》規(guī)定的招標方式是（）。

A.公開招標.邀請招標和議標

B.公開招標和議標

C.邀請招標和議標

D.公開招標和邀請招標

【答案】：D

182、甲、乙簽訂了房屋買賣合同，甲為出賣人，乙為買受人。隨后甲將其合同中的全部權利轉讓給丙則此合同轉讓屬于()變更。

A.主體

B.標的

C.權利

D.義務

【答案】：C

183、某施工單位由于工期緊張，對需要使用的安全防護用具、機械設備未經檢查即投入使用，但情節(jié)并不嚴重。對此，施工單位可能受到的處罰是（）。

A.責令整改

B.責令停業(yè)整頓

C.降低資質

D.追究刑事責任

【答案】：A

184、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，()應當建立質量責任制，確定工程項目的項目經理、技術負責人和施工管理負責人。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工單位

D.監(jiān)理單位

【答案】：C

185、根據(jù)《招標投標法實施條例》，非國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關于確定中標人的說法，正確的是()。

A.評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人

B.評標委員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人

C.招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人

D.招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人中確定中標人

【答案】：D

186、承、發(fā)包雙方在施工合同中約定，雙方在履行合同過程中所發(fā)生的爭議，均提交上海的仲裁委員會仲裁(注，上海地區(qū)有兩家仲裁委員會)。那么，下列說法中正確的是（）。

A.該約定意思表示明確，有效

B.當事人可以協(xié)議選擇位于上海的其中一家仲裁機構申請仲裁

C.由于該約定對于仲裁委員會的選擇不是唯一的，因而無效

D.當事人可以申請仲裁，也可以提起訴訟

【答案】：B

187、下列授予專利權的條件中，屬于共性條件的是()。

A.創(chuàng)造性

B.實用性

C.新穎性

D.藝術性

【答案】：C

188、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，()應當參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提出相應的技術處理方案。

A.建設單位

B.設計單位

C.監(jiān)理單位

D.施工單位

【答案】：B

189、仲裁協(xié)議的內容不包括()。

A.請求仲裁的意思表示

B.仲裁期限

C.仲裁事項

D.選定的仲裁委員會

【答案】：B

190、在施工現(xiàn)場，由（）負責對安全生產進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

A.項目負責人

B.主要負責人

C.監(jiān)理工程師

D.安全生產管理人員

【答案】：D

191、某建設項目中，合同中約定混凝土強度是35MPa，但是與之相對應的規(guī)范中的強制性標準為30MPa。質量監(jiān)督人員在對該項目進行檢查時，經過試驗證明已完工程的混凝土強度是33MPa，于是認定為不合格產品，要求施工單位返工。下列觀點中正確的是（）。

A.由于合同不屬于政府監(jiān)督的依據(jù)，所以，質量監(jiān)督人員不可以據(jù)此要求施工單位返工

B.由于不符合同中約定的標準，屬于不合格產品，質量監(jiān)督人員可以據(jù)此要求施工單位返工

C.由于滿足規(guī)范中的標準，屬于合格產品.質量監(jiān)督人員不可以據(jù)此要求施工單位返工

D.根本就不屬于質量監(jiān)督人員的范圍，質量監(jiān)督人員不可以據(jù)此要求施工單位返工

【答案】：A

192、某施工單位向某鋼材公司訂購一批次鋼筋，并要求5日內交貨。鋼材公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據(jù)《民法典》，鋼筋生產公司的回函屬于()。

A.要約邀請

B.承諾

C.新要約

D.部分承諾

【答案】：C

193、甲公司與乙運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，應甲要求，乙開具了可轉讓多式聯(lián)運單據(jù)。甲隱瞞了所運物品為危險物等相關信息，也未履行妥善包裝的義務，且不久就將這份合同轉讓給了丙公司。運輸期間該物品發(fā)生自燃，導致運輸工具損毀。對此，下列說法中正確的是（）。

A.丙應對此承擔損害賠償責任

B.乙應賠償甲的損失

C.甲應對此承擔損害賠償責任

D.乙應賠償丙的損失

【答案】：C

194、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質序列的是（）。

A.專業(yè)承包

B.專業(yè)分包

C.工程總承包

D.勞務承包

【答案】：A

195、關于無資質的“實際施工人”利益受到侵害時處理的說法，正確的是()。

A.無資質承包主體簽訂的勞務分包合同無效，其合同權益不受法律保護

B.實際施工人不能向沒有合同關系的建設工程項目的發(fā)包方主張權利

C.實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，則與轉包人、違法分包人無關

D.建設工程項目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任

【答案】：D

196、管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務,也沒有受到他人委托,自覺為他人管理事務或提供服務,由此形成的債權關系是（）。

A.無因管理

B.合同

C.侵權

D.不當?shù)美?/p>

【答案】：A

197、根據(jù)《民法典》規(guī)定，按照合同的約定或者按照法律規(guī)定，在當事人之間產生的特定的權利和義務關系的是（）。

A.債

B.所有權

C.知識產權

D.擔保物權

【答案】：A

198、某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后2個月內，結清全部工程款”。2005年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包幾將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為（）。

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日

【答案】：C

199、注冊建造師有權（）。

A.超出聘用單位業(yè)務范圍從事執(zhí)業(yè)活動

B.在兩個或兩個以上單位受聘或執(zhí)業(yè)

C.允許信得過的人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動

D.對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯解

【答案】：D

200、根據(jù)《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》，項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的()。(2015真題)

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【答案】：A

201、關于表見代理的錯誤說法是()。

A.表見代理的行為人沒有代理權

B.表見代理是無效代理

C.表見代理在本質上屬于無權代理

D.善意相對人有理由相信行為人有代理權

【答案】：B

202、下列關于法律責任的特點說法正確的是（）。

A.即使沒有法律義務存在,也可能產生法律責任

B.法律責任即承擔有利和不利的后果

C.法律責任的認定和追究,由國家專門機關依法定