2024年園林綠化工程承包合同格式范本（二篇）

第3頁共3頁2024年園林綠化工程承包合同格式范本建設單位(甲方)：承建單位(乙方)：為確保該工程的順利進行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下條款，雙方將嚴格執(zhí)行。第一條工程概況1、工程名稱：園林綠化2、工程地點：北京市密云縣密西路與西道交叉口人保大廈3、承包方式：包工、包料4、工程造價：壹拾萬元人民幣第二條工程期限本工程____年____月____日開工，____年____月____日竣工。第三條工程延誤與工程獎罰1、乙方應及時按期開工，如遇施工現(xiàn)場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。第四條甲方工作1、確保施工現(xiàn)場做到三通一平。2、確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水、用電。第五條乙方工作1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質(zhì)量保修責任。3、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關(guān)費用，由乙方承擔。第六條質(zhì)量驗收工程質(zhì)量應達到《城市綠化施工及驗收規(guī)范》標準，經(jīng)驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發(fā)生的費用。第七條付款方式工程施工完畢驗收合格后____日內(nèi)，甲方應向乙方以銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀方式支付全部結(jié)算價款第八條爭議處理因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。本合同一式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份，雙方蓋章生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年園林綠化工程承包合同格式范本（二）甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方具有承攬園林綠化工程的能力和經(jīng)驗，甲方希望將園林綠化工程委托給乙方進行承包。為明確雙方權(quán)益，特制定本合同。本合同以甲方與乙方共同遵守，并具有法律效力。一、合同工程內(nèi)容1.1甲方委托乙方承包的園林綠化工程包括但不限于：（列舉具體工程項目及任務，如花壇建設、草坪鋪設、噴泉建造等）1.2工程規(guī)模及要求詳見附件工程圖紙及技術(shù)說明書。二、合同期限2.1合同工程的工期為[工期]，從本合同簽訂之日起計算。2.2雙方同意在特殊情況下，可協(xié)商變更工期。變更工期需雙方書面確認并簽訂變更合同。三、合同價款3.1甲方將支付給乙方的總價款為[總價款]。3.2價款支付方式：（說明具體支付方式，包括進度款支付比例、驗收后支付比例等）3.3乙方應按照甲方的要求提供開具合法有效的發(fā)票，并按照相關(guān)法規(guī)進行稅款繳納。四、質(zhì)量保證4.1乙方承諾在合同工程中所使用的材料符合相關(guān)標準，且經(jīng)甲方同意后進行采購。4.2乙方承諾按照相關(guān)法規(guī)和合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到設計要求。4.3在合同工期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應承擔相應的修復責任，并不收取額外費用。五、違約責任5.1若甲方或乙方違反合同的任何一項內(nèi)容，應承擔相應違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。5.2如因不可抗力等無法預見、避免或克服的原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商解除合同，但應提前通知對方。六、保密條款6.1雙方在合作過程中可能會涉及到商業(yè)秘密信息，雙方應對此保守秘密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。6.2本條款的保密期限為合同終止之后的三年。七、爭議解決7.1本合同的解釋與執(zhí)行均適用中華人民共和國法律。7.2如雙方就本合同的解釋或履行發(fā)生爭議，協(xié)商解決無效的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定事項8.1本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并可通過書面形式進行補充協(xié)議。8.2本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，在雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表