建筑工程承攬合同范本

建筑工程承攬合同范本合同編號：__________合同各方：甲方（委托方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________乙方（承包方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為實施某一建筑工程，需要乙方提供相應的承攬服務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內容：________________1.4工程規(guī)模：________________1.5工程預算：________________第二條承攬范圍及要求2.1乙方根據(jù)甲方的委托，負責本工程的施工、設備安裝、調試及驗收等工作。2.2乙方應按照甲方的要求，完成工程的施工及驗收，確保工程質量、安全、進度達到預期目標。2.3乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保工程質量。2.4乙方應承擔因施工原因導致的人身傷害、財產(chǎn)損失等一切責任。第三條合同價格及支付方式3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。3.2甲方支付乙方工程進度款，具體支付方式為：（1）工程開工后，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的20%；（4）剩余的20%作為質量保證金，自工程竣工驗收合格之日起一年內無質量問題，甲方一次性支付給乙方。3.3甲方支付進度款時，乙方應提供等額的發(fā)票。第四條工期及進度4.1本工程計劃工期為________個月。4.2乙方應按照甲方要求的工期完成工程，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。4.3乙方應定期向甲方報告工程進度，如有特殊情況影響工程進度，乙方應及時通知甲方。第五條質量及驗收5.1乙方應保證工程質量，確保工程驗收合格。5.2工程驗收合格標準為：（1）符合國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準；（2）符合設計文件及甲方的要求；（3）工程質量保證資料齊全；（4）工程實體質量達到優(yōu)良等級。5.3工程驗收不合格的，乙方應承擔返工、維修等費用，并支付甲方相應的違約金。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起至工程驗收合格之日起一年。第七條違約責任7.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。7.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。7.3雙方因違反本合同導致的損失，應承擔相應的賠償責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日起終止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表（簽名）：______________代表（簽名）：______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.工程預算書4.工程進度計劃5.施工方案6.質量標準及驗收規(guī)范7.保密協(xié)議8.工程驗收報告9.付款憑證10.施工日志二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。3.雙方未按照約定履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應承擔相應的賠償責任。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程承攬合同：指承包方按照委托方的要求，完成某一建筑工程的施工、設備安裝、調試及驗收等工作的合同。2.工程質量：指工程實體質量達到優(yōu)良等級，符合國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準。3.工程進度：指工程按照約定的工期及進度要求完成。4.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的違約賠償金。5.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整工期，乙方采取措施加快進度，甲方給予必要的支持。2.工程質量問題：解決辦法：乙方立即整改，重新驗收，直至滿足質量要求。3.支付款項糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定的支付方式及時支付工程款。4.保密義務違反：解決辦法：違約方承擔相應的賠償責任，支付守約方損失。五、所有應用場景：1.甲方為實施某一建筑工程，需要乙方提供相應的承攬服務