廣東省建設工程施工合同

廣東省建設工程施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行廣東省建設工程施工的事宜，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致意見，訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________1.5工程總價：人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。第二條合同工期本工程的合同工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。第三條質(zhì)量標準3.1本工程的質(zhì)量標準應符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標準及規(guī)范要求。3.2工程驗收合格后，乙方應按照約定提供相關質(zhì)保服務。第四條乙方義務4.1乙方應按照合同約定的內(nèi)容、標準和工期完成施工任務。4.2乙方應保證工程質(zhì)量，不得使用不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設備。4.3乙方應遵守國家及行業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)定，做好施工現(xiàn)場的安全防護工作。4.4乙方應承擔因施工原因造成的一切損失和費用。第五條甲方義務5.1甲方應按照合同約定的時間和金額支付工程進度款和竣工結(jié)算款。5.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎設施。5.3甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的各種手續(xù)和證件。5.4甲方應負責協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場的周邊關系，保證施工順利進行。第六條合同價款及支付6.1本工程的合同價款為固定價格，即人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。6.2甲方按照工程進度支付進度款，支付比例為：__________________%。6.3工程驗收合格后，甲乙雙方按照合同約定的金額和時間進行竣工結(jié)算。6.4甲方支付的款項，乙方應開具相應的發(fā)票。第七條工程變更7.1甲乙雙方應按照合同約定的內(nèi)容和標準完成工程。如因設計變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤瑑r款發(fā)生變化的，甲乙雙方應協(xié)商確定變更價款。7.2工程變更應簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。第八條違約責任8.1乙方未按照合同約定的內(nèi)容和標準完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方限期整改，并按照逾期天數(shù)扣除應付工程款的一部分作為違約金。8.2甲方未按照合同約定的時間和金額支付工程進度款和竣工結(jié)算款的，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并按照逾期天數(shù)要求甲方支付逾期付款違約金。8.3甲乙雙方違反合同約定的其他條款的，應承擔相應的違約責任。第九條爭議解決9.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢全部合同價款之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.施工方案4.工程量清單5.材料及設備明細表6.質(zhì)量標準和驗收規(guī)范7.安全防護措施方案8.環(huán)境保護措施方案9.工程變更協(xié)議10.付款憑證11.驗收報告12.質(zhì)保服務協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的內(nèi)容和標準完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照合同約定的時間和金額支付工程進度款和竣工結(jié)算款的，屬于違約行為。3.甲乙雙方違反合同約定的其他條款的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指委托他人完成工程建設的一方。2.承包方：指接受他人委托完成工程建設的一方。3.合同法：指《中華人民共和國合同法》。4.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.竣工結(jié)算款：指工程驗收合格后，發(fā)包方應支付給承包方的合同價款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定延誤原因，根據(jù)實際情況調(diào)整工期和工程進度款支付。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工整改，乙方承擔整改費用，重新驗收合格后繼續(xù)施工。3.付款糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定的付款方式和時間履行付款義務，如有爭議協(xié)商解決。4.設計變更：解決辦法：簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容和價款，調(diào)整合同價款。5.合同爭議：解決辦法：友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于廣