苗圃景觀施工合同簽訂判決書購買

苗圃景觀施工合同簽訂判決書購買合同編號：__________一、項目內容與范圍：1.1乙方應按甲方的要求，完成苗圃景觀施工項目的全部施工任務，包括（但不限于）場地平整、綠化種植、景觀小品建設、給排水工程、電氣工程等。1.2乙方應按照甲方的設計圖紙、施工規(guī)范和質量要求進行施工，確保項目按時、按質、按量完成。1.3乙方應承擔項目施工過程中的一切法律責任和費用，包括但不限于工人工資、材料采購、運輸、設備租賃、稅費等。二、合同價格與支付：2.1雙方經協商一致，確定本項目合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）項目開工后，甲方支付乙方合同總價款的30%；（2）項目進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）項目竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的20%；（4）剩余的20%作為質保金，自項目竣工驗收合格之日起一年內無質量問題，甲方一次性支付給乙方。2.3甲方支付價款時，乙方應提供等額的正式發(fā)票。三、施工期限與質量保證：3.1乙方應按照雙方約定的施工期限完成項目施工。如因乙方原因導致施工延期，乙方應支付甲方違約金，違約金為合同總價款的0.5%per天。3.2乙方應對所施工的質量承擔永久性責任。項目竣工驗收合格后，如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的7個工作日內予以修復，直至達到甲方滿意的效果。四、違約責任：4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。4.2若乙方在施工過程中存在違法行為，導致甲方遭受處罰或損失的，乙方應承擔全部責任。五、爭議解決：5.1雙方在簽訂合同時，應嚴格遵守國家法律法規(guī)，認真履行合同義務。如在合同履行過程中發(fā)生糾紛，雙方應友好協商解決。5.2如協商不成，任何一方均有權向項目所在地的人民法院提起訴訟。六、其他約定：6.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.苗圃景觀施工項目設計圖紙2.施工規(guī)范與要求3.乙方施工計劃與進度表4.合同總價款支付證明文件5.竣工驗收報告6.質量問題修復記錄7.違約金計算公式說明8.法律法規(guī)相關文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工任務的，屬于違約行為。2.乙方施工質量不符合約定標準的，屬于違約行為。3.乙方未按約定支付合同價款的，屬于違約行為。4.乙方在施工過程中存在違法行為，導致甲方遭受處罰或損失的，屬于違約行為。5.甲方未按約定時間支付合同價款的，屬于違約行為。6.其他雙方約定的違約行為。三、法律名詞及解釋：1.苗圃景觀施工項目：指在苗圃內進行的綠化種植、景觀小品建設、給排水工程、電氣工程等施工活動。2.合同總價款：指雙方約定的完成苗圃景觀施工項目所需支付的全部費用。3.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。4.竣工驗收合格：指項目經過甲方驗收，符合設計圖紙、施工規(guī)范和質量要求。5.質保金：指作為乙方施工質量保證的預留款項。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保項目按時完成。如乙方原因導致施工進度延誤，應支付違約金。2.施工質量問題：乙方應嚴格按照設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保項目質量。如出現質量問題，乙方應在規(guī)定時間內予以修復，直至達到甲方滿意的效果。3.支付款項問題：甲方應按照約定時間支付合同價款，如延遲支付，應支付違約金。乙方應提供等額的正式發(fā)票。4.法律法規(guī)遵守：乙方應遵守國家法律法規(guī)，確保施工過程中的合法性。如發(fā)生違法行為，乙方應承擔全部責任。五、所有應用場景：1.甲方為實施苗圃景觀施工項目，尋找乙方承攬施工任務。2.乙方按照甲方的要求，完成苗圃景觀施工項目的全部施工任務