護欄安裝工程說明

護欄安裝工程說明合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行護欄安裝工程的事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方的要求，負責甲方提供的護欄材料的安裝工作，具體工程量及施工要求詳見附件。二、工程進度及工期2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的工程時間表及進度要求，確保工程按時完成。2.2工程期限自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。三、工程材料及質(zhì)量標準3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的材料清單及技術(shù)要求，負責材料的采購、保管及安裝工作。3.2乙方應(yīng)保證所安裝的護欄質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標準，并確保工程的安全性、美觀性及耐用性。3.3工程驗收標準詳見附件。四、工程款支付及結(jié)算（1）工程預(yù)付款：合同簽訂后三個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預(yù)付款。（2）進度付款：按照工程進度，甲方按照乙方實際完成工程量的一定比例支付工程款。（3）驗收合格后一次性支付：工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的95%，剩余5%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題一次性支付。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的付款方式，向甲方開具等額的正規(guī)發(fā)票。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程價款的千分之五。5.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程價款的千分之五。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)，不得違法從事本合同約定的工程。7.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：1.護欄安裝工程量清單2.護欄安裝工程技術(shù)要求3.工程驗收標準4.工程進度時間表一、附件列表：1.護欄安裝工程量清單2.護欄安裝工程技術(shù)要求3.工程驗收標準4.工程進度時間表二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程價款的千分之五。2.甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程價款的千分之五。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。2.護欄：指用于隔離、保護或分隔的金屬結(jié)構(gòu)。3.工程驗收：指工程完成后，由甲方對乙方所完成的工程進行檢查、評估，以確定工程是否符合合同約定及國家標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇到不可抗力等因素導(dǎo)致工程進度延誤，雙方應(yīng)立即進行協(xié)商，合理調(diào)整工程進度。2.材料質(zhì)量問題：如乙方提供的材料不符合合同約定，乙方應(yīng)立即更換或修復(fù)，并承擔相應(yīng)責任。3.工程款支付問題：如甲方未按時支付工程款，乙方有權(quán)暫停工程，甲方應(yīng)及時支付欠款。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為護欄安裝工程的委托方，乙方為護欄安裝工程的承攬方。2.甲方提供護欄材料及技術(shù)要求，乙方