麻石工程承攬方底價(jià)

麻石工程承攬方底價(jià)合同編號(hào)：__________合同雙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：_______________鑒于委托方與承攬方經(jīng)充分協(xié)商，就麻石工程承攬事宜達(dá)成一致，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程概述1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成麻石工程的施工，包括但不限于場(chǎng)地平整、石材加工、安裝及施工過(guò)程中的協(xié)調(diào)等工作。第二條合同價(jià)格2.1承攬方應(yīng)按照本合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量要求，提供底價(jià)。底價(jià)為本合同的計(jì)價(jià)依據(jù)。2.2承攬方提供的底價(jià)為：________________元（大寫(xiě)：____________________元整）。2.3底價(jià)包括但不限于：材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。第三條工程質(zhì)量3.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，滿足委托方的使用要求。3.3工程驗(yàn)收：工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第四條合同履行4.1委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付合同款項(xiàng)。4.2承攬方應(yīng)按照本合同約定的工程進(jìn)度和質(zhì)量要求，完成施工。4.3雙方應(yīng)積極履行合同，確保工程順利進(jìn)行。第五條付款方式5.1本合同總價(jià)款為：________________元（大寫(xiě)：____________________元整）。5.2付款方式：（1）合同簽訂后，委托方支付總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付總價(jià)款的30%；（3）工程完成后，經(jīng)委托方驗(yàn)收合格，委托方支付總價(jià)款的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)量保證金，自工程驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，委托方一次性支付給承攬方。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2承攬方未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：總價(jià)款的0.5%×逾期天數(shù)。6.3委托方未按照約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的0.5%×逾期天數(shù)。第七條爭(zhēng)議解決7.1本合同的解釋和履行均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.麻石工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案及相關(guān)技術(shù)要求3.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.付款憑證5.違約金計(jì)算公式6.法院訴訟文件二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成工程：承攬方未按照本合同約定的工程進(jìn)度完成施工的，構(gòu)成違約。2.未按約定支付款項(xiàng)：委托方未按照本合同約定的時(shí)間支付合同款項(xiàng)的，構(gòu)成違約。3.工程質(zhì)量不符合約定：工程完成后，經(jīng)委托方驗(yàn)收不合格的，構(gòu)成違約。4.逾期交付：任何一方未按照本合同約定的時(shí)間交付相關(guān)文件的，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。2.質(zhì)量保證金：為確保工程質(zhì)量，委托方在工程驗(yàn)收合格后一年內(nèi)，保留合同總價(jià)款的10%。3.合同簽訂地：本合同簽訂的地點(diǎn)。4.工程驗(yàn)收：委托方對(duì)承攬方完成的工程進(jìn)行檢查，以確認(rèn)是否符合合同約定。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：承攬方應(yīng)與委托方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按期完成。2.付款問(wèn)題：雙方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付合同款項(xiàng)。3.工程質(zhì)量問(wèn)題：承攬方應(yīng)按照委托方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.爭(zhēng)議解決：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.麻石工程承攬：適用于各類建筑、園林等項(xiàng)目的麻石工程施工。2.工程設(shè)計(jì)圖紙和施工方案：適用于明確工程內(nèi)容和施工要求。3.工程驗(yàn)收：適用于確