倒板施工合同實例

倒板施工合同實例合同編號：__________第一條工程概況1.1工程地點：__________________________1.2工程名稱：__________________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于拆除舊有板材、搭建新板材、水電安裝、裝修等。第二條工程價款2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。2.2乙方報價包括但不限于材料費、人工費、管理費、利潤等。2.3甲方支付乙方工程預(yù)付款人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。2.4工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。第三條施工期限3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程。工期自甲方與乙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。3.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前通知甲方，并征得甲方同意。3.3甲方應(yīng)按照約定時間支付工程款，否則乙方有權(quán)延期竣工。第四條質(zhì)量標準4.1乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)標準進行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)負責返工、維修，直至達到驗收標準。4.3乙方應(yīng)承擔因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的一切經(jīng)濟損失和法律責任。第五條安全生產(chǎn)5.1乙方應(yīng)嚴格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和甲方要求進行施工，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理工作，防止事故發(fā)生。5.3乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負全責。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，乙方有權(quán)延期竣工。6.3乙方施工質(zhì)量不合格的，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，直至達到驗收標準。6.4乙方違反安全生產(chǎn)規(guī)定的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，并承擔相應(yīng)責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。8.2雙方應(yīng)相互配合，共同完成工程。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（簽字）：__________日期：________________乙方（簽字）：__________日期：________________一、附件列表：1.甲方身份證明文件2.乙方施工資質(zhì)證明文件3.工程設(shè)計圖紙4.施工方案及施工進度計劃5.材料采購合同及材料合格證明6.安全生產(chǎn)管理措施及應(yīng)急預(yù)案7.工程驗收標準及方法8.付款憑證及工程進度報告二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不合格，視為違約。4.乙方違反安全生產(chǎn)規(guī)定，視為違約。5.雙方擅自變更、解除合同，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指房屋所有權(quán)人。2.乙方：指具有施工資質(zhì)的承包商。3.倒板施工：指拆除舊有板材、搭建新板材的施工過程。4.工程驗收：指工程完工后，甲方、乙方及有關(guān)部門對工程質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查、鑒定和評價。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，必要時甲方可要求乙方支付違約金。2.遇到施工質(zhì)量問題：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，直至達到驗收標準。3.遇到付款延誤：解決辦法：甲方按照約定時間支付工程款，如有延誤，乙方有權(quán)延期竣工。4.遇到安全生產(chǎn)問題：解決辦法：乙方應(yīng)立即整改，確保施工安全。如有嚴重安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方停工。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于房屋所有權(quán)人（甲方）與具有施工資質(zhì)的承包商（乙方）之間的倒板施工工程。2.