涵洞工程清包施工合同范本

涵洞工程清包施工合同范本第1篇涵洞工程清包施工合同范本第1篇新中國彩色站臺票首發(fā)于1984年，1982年7月25日在日本橫濱舉辦《中國鐵道博覽會》，日本方面要求中國方面提供由中國設(shè)計改造制造的鐵路機(jī)車彩色照片，作為該展覽會的入場券，票面設(shè)計為站臺票的樣式，一共五種票種。1984年9月15日北京火車站建站25周年暨建國三十五周年發(fā)行新中國首套彩色站臺票（試行），目前首套站臺票價格很貴，屬于珍惜站臺票的一種。1992年后中國^v^各大鐵路局陸續(xù)發(fā)行反應(yīng)各地風(fēng)光、歷史建筑、工美藝術(shù)等等站臺票，后經(jīng)國家批準(zhǔn)，^v^與各地方鐵路局發(fā)行收藏類型鐵路站臺票簡裝/精準(zhǔn)站臺票，材質(zhì)為紙、金銀箔、塑料等等，主題明確票面美觀，具有很高的藝術(shù)價值。站臺票的歷史可以追溯到1830年的利物浦——曼切斯特城的旅客運(yùn)輸線，發(fā)行站臺票的雛形——送親月臺證，中國第一張站臺票發(fā)行于1910年的奉天驛火車站鐵路站臺票，該票子目前市場價已經(jīng)超過五十萬元以上，中國彩色站臺票發(fā)行于1984年國慶節(jié)前夕，目前市場價大約35萬——40萬元之間。中國鐵路站臺票大致分為十幾種：自然風(fēng)光名勝古跡歷史名人愛國**觀賞陳設(shè)歷史建筑文體明星廣告藝術(shù)花鳥魚蟲人物寫實文化景觀攝影藝術(shù)工藝美術(shù)十二生肖歷史事件等等票面中國鐵路站臺票具有收藏價值和研究歷史的價值，目前已經(jīng)發(fā)行12000余種，除上述品種外還有特殊材質(zhì)票、異形票、加字票、燙金票、改變票、連體票和紀(jì)念冊票等等。早期發(fā)行的站臺票雖然票面不美觀略顯呆板，和早期^v^發(fā)行的火車票一樣，所以叫做“硬紙板票”因為存世量少，故而價格很高。普通硬紙板票收藏價格在8元——25元左右，^v^票30元——80元之間?，F(xiàn)在發(fā)行的站臺票很美觀，類似于旅游門券收藏，狹義的門票收藏只是風(fēng)景區(qū)、博物館、公園、展覽館、寺廟、游樂場等等的門票，廣義的門票收藏包括站臺票、電影票、觀摩券等等。中國鐵路站臺票收藏興起于1993年，鐵路站臺票是有收藏價值的，一張看似普通的站臺票其實它集收藏、文化、歷史、藝術(shù)、攝影、紀(jì)念、教育、研究、投資的精髓。

涵洞工程清包施工合同范本第2篇發(fā)包方(甲方)：_______________縣文物管理所

承包方(乙方)：_______________公司

依照《^v^民法典》和《^v^建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

一、工程概況：___________

工程名稱：_____________________修繕工程

工程地點：________________縣城

工程承包范圍：

1、__________屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。

2、所有木質(zhì)構(gòu)件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達(dá)到墨線小點金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質(zhì)構(gòu)件。

3、__________散水增加階條石與陡板;

4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復(fù)墻體裂痕等;

以上所用材料參照工程預(yù)算書。

承包方式：包工包料

二、合同價款(固定價格)

金額(人民幣大寫)：__________元整;￥__________元;

三、工期：___________

合同工期：_____日歷天

開工日期：_____年_____月_____日

竣工日期：_____年_____月_____日

按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五(5‰)，但總數(shù)不超過合同價款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。

四.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到國家現(xiàn)行《工程建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標(biāo)準(zhǔn)。

五.安全生產(chǎn)

乙方必須安全、文明施工，必要時工地現(xiàn)場應(yīng)采用圍護(hù)等措施，施工中造成的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé)，所發(fā)生費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。

六、工程款支付：

合同簽訂后甲方應(yīng)在乙方正式施工后3日內(nèi)支付合同價款的20%作為預(yù)付款;工程大部分項目完成后支付合同價款的40%;工程全部完成后再支付合同價款的35%;本工程質(zhì)保金為5%。

七、質(zhì)保期：_______年

保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，缺陷期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結(jié)束甲方全部支付乙方該工程的質(zhì)保金(即本工程5%的質(zhì)保金)。

八.合同的生效

合同訂立時間：______年____月_____日

本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

九.附則.

1.本合同發(fā)生糾紛后，當(dāng)事雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行調(diào)解，解決不了的，可向__________市經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：___________乙方.(蓋章)：___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

或委托代理人(簽字)：___________或委托代理人(簽字)：___________

_____年_____月______日

涵洞工程清包施工合同范本第3篇發(fā)包方(以下稱甲方)：___________承包方(以下稱乙方)：___________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

身份證號碼：___________________身份證號碼：___________________

為了保證工程施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到甲乙雙方互惠互利的目的，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，根據(jù)《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，明確雙方在施工過程中的權(quán)利與義務(wù)，現(xiàn)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條工程概況

1、工程名稱：_________________________

2、工程地點：_________________________

3、工程內(nèi)容：_________________________

4、工程面積：_________________________

5、工程立項批準(zhǔn)文號：_________________

第二條工程項目期限

1、合同工期總共歷時____________天(日歷天);

開工日期：____________年____________月____________日;

竣工日期：____________年____________月____________日。

2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延：

(1)在施工中如因停電、停水____________小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電____________天以上(每次連續(xù)____________小時以上)，影響正常施工;停水停電_______天以上;

(2)因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

第三條工程承包內(nèi)容

1、工程承包形式：_________________________

2、工程承包范圍：_________________________

第四條工程項目結(jié)算及付款方式

1、合同生效后____________日內(nèi)，甲方付____________萬元(大寫)(￥____________元)工程預(yù)付款。

2、甲方按核實的工程進(jìn)度，于收到工程月報____________日內(nèi)支付工程進(jìn)度款。

3、工程進(jìn)度款支付達(dá)工程總造價的____________%時，不再按進(jìn)度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內(nèi)支付____________%的款，留____________%的質(zhì)保金，保修期滿后支付結(jié)乙方。

4、若甲方拖欠工程款時，應(yīng)按本工程經(jīng)辦的銀行當(dāng)時貸款利率支付給乙方。

5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度時，其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。

6、在驗收過程中，如有不合格項目，應(yīng)當(dāng)在雙方驗收時商定的時間內(nèi)，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之三罰款。

7、撥付工程款時乙方應(yīng)到有關(guān)部門開“建筑安裝專用發(fā)票”，甲方憑蓋有乙方印章的發(fā)票撥付工程款。

8、甲方應(yīng)將工程款撥至乙方指定帳戶內(nèi)，不得直接撥至施工隊或班組，否則，所造成的一切質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由甲方負(fù)責(zé)。

第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到達(dá)到設(shè)計施工圖紙要求及甲方規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2、甲乙雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別達(dá)到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求，竣工驗收備案合格。

第六條工程驗收

乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前10天按國家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙，相關(guān)資料及竣工驗收報告等，竣工驗收由甲方有關(guān)部門進(jìn)行驗收，分項工程由乙方負(fù)責(zé)。

第七條安全施工

乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

第八條違約責(zé)任

1、乙方無故逾期開工或逾期完工的，每逾期一天應(yīng)按工程總造價的____________%支付違約金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的____________%支付違約金。

3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患，影響甲方正常使用的，除應(yīng)一次性支付工程總額____________%的違約金，并及時采取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應(yīng)按工程總造價的____________%支付違約金。

第九條雙方的權(quán)利與義務(wù)

1、甲方的權(quán)利與義務(wù)

(1)解決材料物資的堆放和臨時設(shè)施場地。

(2)在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式按時支付工程款。

2、乙方的權(quán)利與義務(wù)

(1)在施工期間嚴(yán)格遵守甲方的一切規(guī)章制度，保護(hù)甲方設(shè)施，乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動、閑逛，服從甲方進(jìn)出門管理。

(2)承擔(dān)本工程施工中的一切安全事故責(zé)任。

(3)按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。

(4)把好質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗收工作。

(5)組織落實施工管理人員和材料設(shè)備進(jìn)場。

(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應(yīng)及時向甲方通報，由此而發(fā)生的費(fèi)用增減或損失，雙方協(xié)商解決。

(7)安全文明施工。

第十條爭議解決

因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條附則

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。

2、本協(xié)議于____________年____________月____________日在____________簽署。

3、本協(xié)議一經(jīng)簽字，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協(xié)議一式____________份，雙方各執(zhí)____________份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：___________________乙方(蓋章)：___________________

代表人：______________________代表人：_______________________

_________年________月________日_________年________月________日

涵洞工程清包施工合同范本第4篇甲方：____________________

乙方：____________________

根據(jù)《民法典》、《____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一.概況裝飾施工地點：住房結(jié)構(gòu)：室廳廚衛(wèi)陽臺，施工面積____平方米

二.價格清包工總費(fèi)用：______元，大寫(人民幣)：_______________元其中水電工：______元木工：_______元瓦工：_______元油漆工：______元垃圾清運(yùn)費(fèi)：_______元材料搬運(yùn)費(fèi)：_______元其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_______________________元。經(jīng)雙方認(rèn)可，在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動，雙方將不更改工程款，當(dāng)有大的變更時應(yīng)在變更前友好協(xié)商，按實另計。

三.工期自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應(yīng)超過工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時等問題，或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的，則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達(dá)成一致意見，則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工7至12天)。

四.設(shè)計

1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作。

2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。

五.材料甲方負(fù)責(zé)采購需用材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料，乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料，并開具正式發(fā)票。乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質(zhì)量，核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)常乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作乙方對甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按材料價格雙倍補(bǔ)償給甲方。

六.付款方式工程款付款方式：經(jīng)雙方認(rèn)可，工程款付款時間表如下：工程款付款時間表付款時間付款內(nèi)容金額協(xié)議簽訂完畢，正式開工____日內(nèi)預(yù)付1000鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗收本項目全部強(qiáng)弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗收本項目全部瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗收后本項目全部完成木工工程，并由甲方驗收通過后本項目全部完成油漆工程，并由甲方驗收通過后本項目全部竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當(dāng)天本項目全部保修尾款

七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。凡每一單項施工項目完工后，雙方應(yīng)在工程質(zhì)量驗收單上簽字確認(rèn)。(詳見附表)工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定

八.垃圾清運(yùn)處理乙方應(yīng)盡可能將垃圾袋裝化，并有責(zé)任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應(yīng)把所處理垃圾清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。

九.工地現(xiàn)場管理和安全

1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商，且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后施工。

3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方自行負(fù)責(zé)。

十.違約及違約責(zé)任

1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金支付給對方。

2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天應(yīng)按每天50元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時間付款的，每逾期一天應(yīng)按每天50元作為違約金支付給乙方。

3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

5.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

6.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收，乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙

十一糾紛處理方式因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)先協(xié)商調(diào)解。協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

十二.附則

1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗收時，乙方將房屋外門鑰匙歸還。

2.本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

3.本合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

十三.其它約定

1.質(zhì)量保修期為________年，中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負(fù)責(zé)維修，但因是包清工形式，乙方無質(zhì)保金，如乙方在保修期內(nèi)無辜推委，甲方有權(quán)利通過其他途徑采取相應(yīng)措施直至訴諸法律。2，對于不能確定的工程量雙方應(yīng)該事先談好單價，按照實際工程量結(jié)算。

甲方：__________乙方：__________

簽章：__________簽章：__________

涵洞工程清包施工合同范本第5篇甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)

根據(jù)《^v^合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱:

地點:。

二、承包方式

三、工程承包內(nèi)容

四、合同價款

五、付款方式

六、總工期要求個工作日。

七、甲方責(zé)任

1.甲方在通知乙方進(jìn)場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。

八、乙方責(zé)任

1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。

建筑工程申請認(rèn)證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流

2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

九、工程質(zhì)量、安全及保修

1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議:

第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方:乙方:

年月日

涵洞工程清包施工合同范本第6篇發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建筑施工有關(guān)事項，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容

四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

二、工程造價：

經(jīng)協(xié)商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發(fā)票稅金由甲方承擔(dān))。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。

三、甲方責(zé)任

1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

2、由于乙方異地施工，甲方負(fù)責(zé)提供住宿費(fèi)、水電費(fèi)等。

3、甲方負(fù)責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。

4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況，甲方負(fù)責(zé)處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔(dān)。

四、乙方責(zé)任

1、乙方負(fù)責(zé)組織施工隊進(jìn)入施工現(xiàn)場。

2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

3、在施工中，出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負(fù)并文明施工。

4、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖，結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。

五、撥款方式

乙方進(jìn)行，撥付工程構(gòu)件制作費(fèi)、主體材料費(fèi)為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負(fù)責(zé)是，乙方造成停工損失由乙方負(fù)責(zé)。

七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。

八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

____年____月____日

涵洞工程清包施工合同范本第7篇為在施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實搞好本項目的安全管理工作，本公司湖北xx地源空調(diào)工程有限公司（以下簡稱“甲方”）與承包人山東xx鉆機(jī)設(shè)備有限公司（以下簡稱“乙方”）特此簽訂安全生產(chǎn)合同：

一、甲方職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。

2．按照“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。

3．重要的安全設(shè)施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設(shè)計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。

4．定期召開安全生產(chǎn)調(diào)度會，及時傳達(dá)中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。

5．組織對乙方施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督乙方及時處理發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患。

二、乙方職責(zé)

1．嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工程承包合現(xiàn)中的有安全要求。

2．堅持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動。各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規(guī)定，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。

3．建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。從派往項目實施的項目經(jīng)理到生產(chǎn)工人（包括臨時雇請的民工）的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏；各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制做到橫向到邊，人人有責(zé)。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。現(xiàn)場設(shè)置的安全機(jī)構(gòu)，應(yīng)按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負(fù)責(zé)所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預(yù)防事故的發(fā)生。安全機(jī)構(gòu)人員，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護(hù)性措施防止事故發(fā)生。

4．乙方在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

5．乙方必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書，參加施工的人員，必須接受安全技術(shù)教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術(shù)操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全技術(shù)考核，合格者方準(zhǔn)上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機(jī)動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，獲得《安全操作合格證》后，方準(zhǔn)持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時，項目經(jīng)理必須承擔(dān)管理責(zé)任。

6．對于易燃易爆的材料除應(yīng)專門妥善保管之外，還應(yīng)配備有足夠的消防設(shè)施，所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為

7．操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品。施工負(fù)責(zé)人和安全檢查員應(yīng)隨時檢查勞動防護(hù)用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的人員不得上崗。

8．所有施工機(jī)具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應(yīng)定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)；不合格的機(jī)具、設(shè)備和勞動保護(hù)用品嚴(yán)禁使用。

9．施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，施工現(xiàn)場必須具有相關(guān)的安全標(biāo)志牌。

10．乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；如果發(fā)生安全事故，應(yīng)按照《^v^關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》以及其它有關(guān)規(guī)定，及時上報有關(guān)部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。

11.乙方人員必須遵守有關(guān)安全保護(hù)、環(huán)境保護(hù)及其它規(guī)章制度，對施工人員必須購買意外傷害保險，并進(jìn)行安全保健防護(hù)，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)費(fèi)用。生產(chǎn)中發(fā)生的任務(wù)安全、環(huán)保事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

三、違約責(zé)任

如因乙方違約造成安全事故，將依法追究責(zé)任。本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗收后失效。

甲方：湖北xx地源空調(diào)工程有限公司

法定代表人：

授權(quán)代理人：

乙方：山東xx鉆機(jī)設(shè)備有限公司

法定代表人

授權(quán)代理人：

涵洞工程清包施工合同范本第8篇原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。

被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

法定代表人：______________。

案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛

訴訟請求：_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實與理由：_________________

_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

____________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

_____________年__________月__________日

涵洞工程清包施工合同范本第9篇發(fā)包方：____________

承包方：____________

依照《^v^合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建