大門改造工程施工合同(2024版)

大門改造工程施工合同(2024版)合同編號(hào)：__________大門改造工程施工合同（2024版）一、工程概況1.1工程名稱：大門改造工程1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于大門的拆除、新建、裝修、附屬設(shè)施的改造等。二、合同價(jià)款2.1本工程合同總價(jià)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方報(bào)價(jià)應(yīng)包含全部工程內(nèi)容的人工、材料、設(shè)備、機(jī)械臺(tái)班、管理、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行有效控制，確保工程按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。三、合同工期3.1合同約定的工期為____天。3.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的工期組織施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)按違約金條款向乙方追償。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)和地方的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。4.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定期限的保修責(zé)任。五、付款方式5.1甲方支付乙方工程款的進(jìn)度，應(yīng)按照雙方約定的工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)進(jìn)行。5.2乙方完成工程后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)當(dāng)按照約定支付剩余的工程款。5.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定工期完成工程，應(yīng)當(dāng)按照違約金條款向甲方支付違約金。6.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。6.3甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)當(dāng)按照違約金條款向乙方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.大門改造工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案和施工組織設(shè)計(jì)3.工程量清單4.材料及設(shè)備采購清單5.施工合同專用條款6.施工合同通用條款7.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法8.保修條款9.違約金計(jì)算公式10.相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定工期完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為工程實(shí)際完成時(shí)間與合同約定的完成時(shí)間不符。2.未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為工程質(zhì)量不符合國(guó)家、行業(yè)和地方的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為甲方實(shí)際支付時(shí)間與合同約定的支付時(shí)間不符。4.乙方未按照約定進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為乙方實(shí)際完成工程進(jìn)度與合同約定的進(jìn)度不符。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的委托施工的一方。2.乙方：指合同中指定的承擔(dān)施工的一方。3.合同價(jià)款：指雙方約定的完成工程所需支付的金額。4.合同工期：指雙方約定的完成工程所需的時(shí)間。5.工程質(zhì)量：指工程符合國(guó)家、行業(yè)和地方的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的程度。6.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時(shí)，按照約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)采取措施加快施工進(jìn)度，如無法解決，甲方有權(quán)按違約金條款向乙方追償。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和施工圖紙進(jìn)行施工，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)返工、維修費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)保修責(zé)任。3.工程款支付延誤：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付工程款，如延誤，應(yīng)按照違約金條款向乙方支付違約金。4.合同爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為提高大門形象和功能需求，對(duì)現(xiàn)有大門進(jìn)行改造。2.乙方具備大門改造施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，愿意承擔(dān)該工程施工。3.雙方就施工內(nèi)容、工期、質(zhì)量、價(jià)款等