環(huán)保工程承攬合同協(xié)議書(shū)范本

環(huán)保工程承攬合同協(xié)議書(shū)范本合同編號(hào)：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于委托方擬進(jìn)行環(huán)保工程的建設(shè)，為確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就環(huán)保工程承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________環(huán)保工程1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于____________、____________、____________等。1.5工程總投資：人民幣_(tái)___________元整（大寫(xiě)：____________________元整）。二、承攬范圍及要求2.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成本合同約定的工程內(nèi)容。2.2承攬方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合____________等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.3承攬方應(yīng)按照約定的工期完成工程，確保工程安全、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.4承攬方應(yīng)承擔(dān)工程所需的全部費(fèi)用，包括但不限于____________、____________、____________等。2.5承攬方應(yīng)按照約定的方式交付工程，并承擔(dān)工程交付后的保養(yǎng)和維護(hù)責(zé)任。三、合同價(jià)格及支付方式3.1合同價(jià)格為人民幣_(tái)___________元整（大寫(xiě)：____________________元整）。（1）合同簽訂后____________日內(nèi)，委托方支付合同價(jià)格的____________%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到____________%時(shí)，委托方支付合同價(jià)格的____________%作為進(jìn)度款；（3）工程驗(yàn)收合格后，委托方支付合同價(jià)格的____________%作為尾款。3.3承攬方開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，委托方按照約定時(shí)間支付相應(yīng)款項(xiàng)。四、工期及交付4.1工程開(kāi)工日期為_(kāi)___________年____________月____________日。4.2工程竣工日期為_(kāi)___________年____________月____________日。4.3承攬方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.4工程驗(yàn)收合格后，承攬方按照約定的方式交付工程。五、質(zhì)量及驗(yàn)收5.1承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合____________等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。5.2工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和最終驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.3如有工程質(zhì)量問(wèn)題，委托方有權(quán)要求承攬方及時(shí)整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同價(jià)格的____________%。6.2承攬方如未能按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金為本合同價(jià)格的____________%。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________簽訂日期：____________年____________月____________日一、附件列表：1.環(huán)保工程設(shè)計(jì)文件2.工程量清單3.工程預(yù)算書(shū)4.施工圖紙5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.施工方案7.安全生產(chǎn)措施8.材料及設(shè)備采購(gòu)合同9.技術(shù)交底記錄10.工程進(jìn)度計(jì)劃11.質(zhì)量保證書(shū)12.保修書(shū)二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按照約定工期完成工程，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.承攬方未按照約定方式交付工程，視為違約。4.承攬方未承擔(dān)工程所需的全部費(fèi)用，視為違約。5.委托方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)，視為違約。6.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.環(huán)保工程：指防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的工程。2.承攬方：指承擔(dān)環(huán)保工程建設(shè)任務(wù)的單位。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行環(huán)保工程建設(shè)的單位。4.工期：指工程開(kāi)工至工程竣工的期限。5.違約金：指一方違反合同約定應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.工程驗(yàn)收：指對(duì)完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查。7.違約行為：指違反合同約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：按照約定向承攬方支付違約金，要求承攬方采取措施加快進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：要求承攬方及時(shí)整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。如質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重，可要求重新施工。3.付款糾紛：解決辦法：嚴(yán)格按照合同約定的付款方式及時(shí)支付款項(xiàng)，如有糾紛，可尋求法律途徑解決。4.合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議：解決辦法：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。