裝修合同項目拆分方案模板

裝修合同項目拆分方案模板第一篇范文：合同編號：[填寫具體的合同編號]甲方（以下簡稱“委托方”）：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯(lián)系方式：[填寫甲方聯(lián)系方式]乙方（以下簡稱“承包方”）：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯(lián)系方式：[填寫乙方聯(lián)系方式]鑒于委托方擁有位于[填寫地址]的房屋一套（以下簡稱“工程”），并計劃進行裝修；鑒于承包方具備相關(guān)裝修資質(zhì)，同意承攬該工程的裝修工作；雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概述1.1工程地點：[填寫工程地點]1.2工程內(nèi)容：[填寫工程內(nèi)容，例如：包括但不限于室內(nèi)墻面翻新、地板更換、廚房及衛(wèi)生間改造等]1.3工程預(yù)算：人民幣[填寫預(yù)算金額]元整（大寫：[填寫預(yù)算金額的大寫]元整）1.4工程周期：預(yù)計自[填寫開始日期]起至[填寫結(jié)束日期]止。第二條雙方權(quán)利與義務(wù)2.1委托方的權(quán)利與義務(wù)（1）委托方應(yīng)按照合同約定的時間向承包方支付工程款；（2）委托方應(yīng)提供施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于場地、水電等；（3）委托方應(yīng)協(xié)助承包方辦理相關(guān)施工手續(xù)；（4）委托方不得無故干預(yù)承包方的正常施工；（5）委托方應(yīng)按照合同約定接收工程并支付尾款。2.2承包方的權(quán)利與義務(wù)（1）承包方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量、工期完成工程；（2）承包方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全；（3）承包方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害委托方的合法權(quán)益；（4）承包方應(yīng)承擔因施工原因?qū)е碌膿p失及責任；（5）承包方應(yīng)按照合同約定向委托方提供相關(guān)資料和保修服務(wù)。第三條工程款支付及結(jié)算3.1本工程款采用以下支付方式：[填寫支付方式，例如：進度支付、一次性支付等]3.2支付進度及金額：[填寫具體的支付進度及金額]3.3付款條件：雙方確認工程進度符合支付條件后，委托方應(yīng)及時支付相應(yīng)款項。3.4尾款支付：工程完成后，經(jīng)委托方驗收合格，雙方辦理結(jié)算手續(xù)，委托方支付尾款。第四條工期延誤4.1因承包方原因?qū)е鹿て谘诱`的，承包方應(yīng)按照合同約定向委托方支付違約金。4.2因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤的，雙方可協(xié)商順延工期。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份；6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；6.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：[填寫甲方全稱]乙方（承包方）：[填寫乙方全稱]簽訂日期：[填寫簽訂日期]1.工程設(shè)計方案2.工程預(yù)算明細表3.施工圖紙4.相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)甲方（以下簡稱“委托方”）：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯(lián)系方式：[填寫甲方聯(lián)系方式]乙方（以下簡稱“承包方”）：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯(lián)系方式：[填寫乙方聯(lián)系方式]丙方（以下簡稱“第三方”）：[填寫第三方全稱]地址：[填寫第三方地址]聯(lián)系方式：[填寫第三方聯(lián)系方式]鑒于委托方擁有位于[填寫地址]的房屋一套（以下簡稱“工程”），并計劃進行裝修；鑒于承包方具備相關(guān)裝修資質(zhì)，同意承攬該工程的裝修工作；鑒于丙方作為獨立的第三方主體，具備專業(yè)監(jiān)管能力，同意介入本工程，協(xié)助委托方監(jiān)督工程質(zhì)量及進度，并協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的爭議；雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條第三方主體概述1.1丙方作為獨立第三方，負責對工程項目的質(zhì)量、安全、進度等方面進行監(jiān)督和評估；1.2丙方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠提供專業(yè)的監(jiān)管服務(wù)；1.3丙方應(yīng)按照合同約定向委托方和承包方提供監(jiān)督報告。第二條甲方權(quán)益主導(dǎo)2.1委托方的權(quán)利與義務(wù)（1）委托方有權(quán)要求丙方提供專業(yè)的監(jiān)督服務(wù)，確保工程質(zhì)量和進度；（2）委托方有權(quán)要求承包方按照合同約定的內(nèi)容和質(zhì)量完成工程；（3）委托方有權(quán)根據(jù)丙方的監(jiān)督報告，對工程進度和質(zhì)量進行調(diào)整；（4）委托方有權(quán)在合同約定的事由發(fā)生時，要求承包方支付違約金。2.2委托方的利益保障（1）委托方有權(quán)根據(jù)丙方的監(jiān)督報告，對工程進度和質(zhì)量進行調(diào)整，確保工程按期完成；（2）委托方在丙方的協(xié)助下，有權(quán)對承包方的施工過程進行監(jiān)管，確保工程質(zhì)量和進度符合要求；（3）委托方在丙方的協(xié)助下，有權(quán)解決與承包方之間的爭議，保障自身權(quán)益。第三條乙方違約及限制條款3.1承包方如未能按照合同約定的內(nèi)容和質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔違約責任，向委托方支付違約金；3.2承包方如存在違法行為或損害委托方權(quán)益的行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任；3.3承包方應(yīng)接受丙方的監(jiān)督，按照丙方的監(jiān)督報告進行整改。第四條工程款支付及結(jié)算4.1本工程款采用以下支付方式：[填寫支付方式，例如：進度支付、一次性支付等]4.2支付進度及金額：[填寫具體的支付進度及金額]4.3付款條件：雙方確認工程進度符合支付條件后，委托方應(yīng)及時支付相應(yīng)款項。4.4尾款支付：工程完成后，經(jīng)委托方驗收合格，雙方辦理結(jié)算手續(xù)，委托方支付尾款。第五條工期延誤5.1因承包方原因?qū)е鹿て谘诱`的，承包方應(yīng)按照合同約定向委托方支付違約金。5.2因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤的，雙方可協(xié)商順延工期。第六條丙方職責及權(quán)益6.1丙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)的監(jiān)督服務(wù)，確保工程質(zhì)量和進度；6.2丙方應(yīng)定期向委托方提供監(jiān)督報告，對工程質(zhì)量和進度進行評估；6.3丙方應(yīng)協(xié)助解決委托方和承包方之間的爭議，維護雙方合法權(quán)益；6.4丙方在履行合同過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害委托方和承包方的合法權(quán)益。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份；8.2本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效；8.3本合同未盡事宜，三方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：[填寫甲方全稱]乙方（承包方）：[填寫乙方全稱]丙方（第三方）：[填寫第三方全稱]簽訂日期：[填寫簽訂日期]1.工程設(shè)計方案2.工程預(yù)算明細表3.施工圖紙4.相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件總結(jié)：第三方介入的意義和目的在于，第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)甲方（以下簡稱“委托方”）：[填寫甲方全稱]地址：[填寫甲方地址]聯(lián)系方式：[填寫甲方聯(lián)系方式]乙方（以下簡稱“承包方”）：[填寫乙方全稱]地址：[填寫乙方地址]聯(lián)系方式：[填寫乙方聯(lián)系方式]丙方（以下簡稱“第三方”）：[填寫第三方全稱]地址：[填寫第三方地址]聯(lián)系方式：[填寫第三方聯(lián)系方式]鑒于委托方擁有位于[填寫地址]的房屋一套（以下簡稱“工程”），并計劃進行裝修；鑒于承包方具備相關(guān)裝修資質(zhì)，同意承攬該工程的裝修工作；鑒于丙方作為獨立的第三方主體，具備專業(yè)監(jiān)管能力，同意介入本工程，協(xié)助承包方監(jiān)督工程質(zhì)量及進度，并協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的爭議；雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條第三方主體概述1.1丙方作為獨立第三方，負責對工程項目的質(zhì)量、安全、進度等方面進行監(jiān)督和評估；1.2丙方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠提供專業(yè)的監(jiān)管服務(wù)；1.3丙方應(yīng)按照合同約定向承包方和委托方提供監(jiān)督報告。第二條乙方權(quán)益主導(dǎo)2.1承包方的權(quán)利與義務(wù)（1）承包方有權(quán)要求丙方提供專業(yè)的監(jiān)督服務(wù)，確保工程質(zhì)量和進度；（2）承包方有權(quán)要求委托方按照合同約定的內(nèi)容和質(zhì)量完成工程；（3）承包方有權(quán)根據(jù)丙方的監(jiān)督報告，對工程進度和質(zhì)量進行調(diào)整；（4）承包方有權(quán)在合同約定的事由發(fā)生時，要求委托方支付違約金。2.2承包方的利益保障（1）承包方有權(quán)根據(jù)丙方的監(jiān)督報告，對工程進度和質(zhì)量進行調(diào)整，確保工程按期完成；（2）承包方在丙方的協(xié)助下，有權(quán)對委托方的履約過程進行監(jiān)管，確保工程質(zhì)量和進度符合要求；（3）承包方在丙方的協(xié)助下，有權(quán)解決與委托方之間的爭議，保障自身權(quán)益。第三條甲方違約及限制條款3.1委托方如未能按照合同約定的內(nèi)容和質(zhì)量完成工程，應(yīng)承擔違約責任，向承包方支付違約金；3.2委托方如存在違法行為或損害承包方權(quán)益的行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任；3.3委托方應(yīng)接受丙方的監(jiān)督，按照丙方的監(jiān)督報告進行整改。第四條工程款支付及結(jié)算4.1本工程款采用以下支付方式：[填寫支付方式，例如：進度支付、一次性支付等]4.2支付進度及金額：[填寫具體的支付進度及金額]4.3付款條件：雙方確認工程進度符合支付條件后，委托方應(yīng)及時支付相應(yīng)款項。4.4尾款支付：工程完成后，經(jīng)承包方驗收合格，雙方辦理結(jié)算手續(xù)，委托方支付尾款。第五條工期延誤5.1因委托方原因?qū)е鹿て谘诱`的，委托方應(yīng)按照合同約定向承包方支付違約金。5.2因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤的，雙方可協(xié)商順延工期。第六條丙方職責及權(quán)益6.1丙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)的監(jiān)督服務(wù)，確保工程質(zhì)量和進度；6.2丙方應(yīng)定期向承包方提供監(jiān)督報告，對工程質(zhì)量和進度進行評估；6.3丙方應(yīng)協(xié)助解決委托方和承包方之間的爭議，維護雙方合法權(quán)益；6.4丙方在履行合同過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害委托方和承包方的合法權(quán)益。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條