車架噴漆承攬合同范本

車架噴漆承攬合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：[填寫合同編號(hào)]合同簽訂日期：[填寫合同簽訂日期]甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托方”）：[填寫委托方全稱]地址：[填寫委托方地址]聯(lián)系人：[填寫委托方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫委托方聯(lián)系電話]乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬方”）：[填寫承攬方全稱]地址：[填寫承攬方地址]聯(lián)系人：[填寫承攬方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫承攬方聯(lián)系電話]鑒于委托方擁有車架需要進(jìn)行噴漆處理，并根據(jù)雙方的協(xié)商，承攬方同意承擔(dān)車架噴漆工作。為確保雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工作內(nèi)容1.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，對(duì)車架進(jìn)行噴漆處理。1.2承攬方應(yīng)確保噴漆質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。1.3承攬方應(yīng)提供噴漆過(guò)程中的技術(shù)支持和指導(dǎo)。第二條合同價(jià)格2.1委托方應(yīng)按照雙方協(xié)商的價(jià)格支付承攬方噴漆服務(wù)費(fèi)用。2.2合同總價(jià)款為：[填寫合同總價(jià)款]元（大寫：[填寫合同總價(jià)款大寫]元）。2.3支付方式：[填寫支付方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]2.4支付日期：[填寫支付日期]第三條合同履行3.1承攬方應(yīng)按照約定的時(shí)間完成噴漆工作。3.2委托方應(yīng)提供所需噴漆的車架及相關(guān)資料。3.3雙方應(yīng)共同對(duì)噴漆質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。第四條保密條款4.1承攬方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的委托方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。4.2保密期限：[填寫保密期限]第五條違約責(zé)任5.1如承攬方未按照約定的時(shí)間完成噴漆工作，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[填寫違約金計(jì)算方式]。5.2如委托方未按照約定的時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：[填寫滯納金計(jì)算方式]。第六條爭(zhēng)議解決6.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.3本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（委托方）：[填寫委托方全稱]乙方（承攬方）：[填寫承攬方全稱]甲方代表（簽名）：[填寫甲方代表簽名]乙方代表（簽名）：[填寫乙方代表簽名]簽訂日期：[填寫簽訂日期][填寫附件名稱，如：車架噴漆要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等]第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)合同簽訂日期：[填寫合同簽訂日期]甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托方”）：[填寫委托方全稱]地址：[填寫委托方地址]聯(lián)系人：[填寫委托方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫委托方聯(lián)系電話]乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬方”）：[填寫承攬方全稱]地址：[填寫承攬方地址]聯(lián)系人：[填寫承攬方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫承攬方聯(lián)系電話]丙方（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）：[填寫第三方全稱]地址：[填寫第三方地址]聯(lián)系人：[填寫第三方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫第三方聯(lián)系電話]鑒于委托方擁有車架需要進(jìn)行噴漆處理，并根據(jù)雙方的協(xié)商，承攬方同意承擔(dān)車架噴漆工作。同時(shí)，丙方作為獨(dú)立的第三方，將提供必要的支持和協(xié)助。為確保雙方及第三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工作內(nèi)容1.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，對(duì)車架進(jìn)行噴漆處理。1.2承攬方應(yīng)確保噴漆質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。1.3承攬方應(yīng)提供噴漆過(guò)程中的技術(shù)支持和指導(dǎo)。1.4丙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持、協(xié)助和咨詢服務(wù)。第二條合同價(jià)格2.1委托方應(yīng)按照雙方協(xié)商的價(jià)格支付承攬方噴漆服務(wù)費(fèi)用。2.2合同總價(jià)款為：[填寫合同總價(jià)款]元（大寫：[填寫合同總價(jià)款大寫]元）。2.3支付方式：[填寫支付方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]2.4支付日期：[填寫支付日期]第三條合同履行3.1承攬方應(yīng)按照約定的時(shí)間完成噴漆工作。3.2委托方應(yīng)提供所需噴漆的車架及相關(guān)資料。3.3丙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，以確保噴漆工作的順利進(jìn)行。第四條甲方權(quán)益保障4.1乙方應(yīng)保證噴漆工作的質(zhì)量，確保車架噴漆后達(dá)到委托方的要求。4.2乙方不得將合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到委托方的書(shū)面同意。4.3乙方應(yīng)承擔(dān)因噴漆質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的所有責(zé)任和損失，包括但不限于返工費(fèi)、維修費(fèi)、延誤損失等。4.4乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成工作，否則應(yīng)支付逾期違約金，違約金計(jì)算方式為：[填寫違約金計(jì)算方式]。4.5乙方應(yīng)按約定時(shí)間支付合同價(jià)款，否則應(yīng)支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：[填寫滯納金計(jì)算方式]。第五條第三方責(zé)任5.1丙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，確保噴漆工作的順利進(jìn)行。5.2丙方應(yīng)保持中立，不干預(yù)乙方向委托方履行合同的過(guò)程。5.3丙方應(yīng)對(duì)因提供不準(zhǔn)確、不及時(shí)的信息或技術(shù)支持而導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1如乙方未按照約定的時(shí)間完成噴漆工作，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[填寫違約金計(jì)算方式]。6.2如委托方未按照約定的時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：[填寫滯納金計(jì)算方式]。第七條爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.3本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（委托方）：[填寫委托方全稱]乙方（承攬方）：[填寫承攬方全稱]丙方（第三方）：[填寫第三方全稱]甲方代表（簽名）：[填寫甲方代表簽名]乙方代表（簽名）：[填寫乙方代表簽名]丙方代表（簽名）：[填寫丙方代表簽名]簽訂日期：[填寫簽訂日期][填寫附件名稱，如：車架噴漆要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等]總結(jié)：第三方介入的意義和目的在于提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，以確保噴漆工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，第三方作為獨(dú)立的合同主體，承擔(dān)一定的責(zé)任，有助于增加第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)合同簽訂日期：[填寫合同簽訂日期]甲方（以下簡(jiǎn)稱“委托方”）：[填寫委托方全稱]地址：[填寫委托方地址]聯(lián)系人：[填寫委托方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫委托方聯(lián)系電話]乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬方”）：[填寫承攬方全稱]地址：[填寫承攬方地址]聯(lián)系人：[填寫承攬方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫承攬方聯(lián)系電話]丙方（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）：[填寫第三方全稱]地址：[填寫第三方地址]聯(lián)系人：[填寫第三方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[填寫第三方聯(lián)系電話]鑒于委托方擁有車架需要進(jìn)行噴漆處理，并根據(jù)雙方的協(xié)商，承攬方同意承擔(dān)車架噴漆工作。同時(shí)，丙方作為獨(dú)立的第三方，將提供必要的支持和協(xié)助。為確保雙方及第三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工作內(nèi)容1.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，對(duì)車架進(jìn)行噴漆處理。1.2承攬方應(yīng)確保噴漆質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。1.3承攬方應(yīng)提供噴漆過(guò)程中的技術(shù)支持和指導(dǎo)。1.4丙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持、協(xié)助和咨詢服務(wù)。第二條合同價(jià)格2.1委托方應(yīng)按照雙方協(xié)商的價(jià)格支付承攬方噴漆服務(wù)費(fèi)用。2.2合同總價(jià)款為：[填寫合同總價(jià)款]元（大寫：[填寫合同總價(jià)款大寫]元）。2.3支付方式：[填寫支付方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]2.4支付日期：[填寫支付日期]第三條合同履行3.1承攬方應(yīng)按照約定的時(shí)間完成噴漆工作。3.2委托方應(yīng)提供所需噴漆的車架及相關(guān)資料。3.3丙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，以確保噴漆工作的順利進(jìn)行。第四條乙方權(quán)益保障4.1甲方不得將合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到乙方的書(shū)面同意。4.2甲方應(yīng)承擔(dān)因噴漆質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的所有責(zé)任和損失，包括但不限于返工費(fèi)、維修費(fèi)、延誤損失等。4.3甲方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付合同價(jià)款，否則應(yīng)支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：[填寫滯納金計(jì)算方式]。4.4甲方應(yīng)保證噴漆工作的質(zhì)量，確保車架噴漆后達(dá)到委托方的要求。第五條第三方責(zé)任5.1丙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和協(xié)助，確保噴漆工作的順利進(jìn)行。5.2丙方應(yīng)保持中立，不干預(yù)甲方向委托方履行合同的過(guò)程。5.3丙方應(yīng)對(duì)因提供不準(zhǔn)確、不及時(shí)的信息或技術(shù)支持而導(dǎo)致的損失承擔(dān)責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1如甲方未按照約定的時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[填寫違約金計(jì)算方式]。6.2如承攬方未按照約定的時(shí)間完成噴漆工作，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：[填寫違約金計(jì)算方式]。第七條爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.3本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（委托方）：[填寫委托方全稱]乙方（承攬方）：[填寫承攬方全稱]丙方（第三方）：[填寫第三方全稱]甲方代表（簽名）：[填寫甲方代表簽名]乙方代