劇院防水工程協(xié)議書

劇院防水工程協(xié)議書合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鑒于乙方具有從事防水工程的專業(yè)資質和技術力量，愿意承攬本工程；雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程內容1.1本工程包括但不限于：（1）劇院屋頂防水和排水系統(tǒng)改造；（2）劇院外墻和地面防水處理；（3）相關附屬設施的防水處理。1.2乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，完成本工程的設計、施工、驗收及保修等工作。第二條工程質量2.1乙方應保證本工程的質量，確保達到設計要求和國家相關標準。2.2乙方應在本工程完工后，按照甲方的要求進行工程驗收。驗收不合格的，乙方應負責整改，直至達到驗收標準。第三條工程進度3.1乙方應按照雙方約定的時間表完成本工程。如有特殊情況需調整的，乙方應提前通知甲方，并征得甲方同意。3.2乙方應確保本工程的關鍵節(jié)點按計劃進行，如延期導致甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。第四條工程費用4.1乙方向甲方提供的工程報價應為最終報價，包括工程設計、施工、材料、設備、人工、管理、稅費等全部費用。4.2甲方應按照雙方約定的付款方式及時支付工程款項。乙方應提供合法的發(fā)票。第五條保密條款5.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本協(xié)議外，雙方應對本協(xié)議的內容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。5.2乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意不得向第三方披露。第六條違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，或工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方改正，乙方應承擔相應的違約責任。6.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.劇院防水工程設計方案2.劇院防水工程施工圖紙3.劇院防水工程材料清單4.劇院防水工程施工進度計劃5.劇院防水工程驗收標準6.乙方資質證明文件7.工程款項支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程或工程質量不符合約定的，視為乙方違約。2.甲方未按照約定支付工程款項，視為甲方違約。3.雙方未按照約定時間履行合同義務，視為違約。4.雙方未按照約定保密信息，泄露對方商業(yè)秘密和機密信息，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有劇院并對防水工程進行委托的一方。2.乙方：指具有專業(yè)資質并承攬防水工程的一方。3.防水工程：指對劇院屋頂、外墻、地面及相關附屬設施進行防水和排水處理的工作。4.工程質量：指工程達到設計要求和國家安全標準的程度。5.工程進度：指工程按照約定時間表完成的進度。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的調整計劃，并征得甲方同意。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至達到驗收標準。3.支付款項爭議：雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向法院起訴。4.保密信息泄露：違約方應承擔相應的法律責任，賠償對方損失。五、所有應用場景：1.劇院防水工程的設