承攬工程合同模板

承攬工程合同模板合同編號：__________一、承攬方信息：1.1承攬方名稱：__________1.2承攬方地址：__________1.3承攬方聯系人：__________1.4承攬方聯系電話：__________1.5承攬方電子郵箱：__________二、委托方信息：2.1委托方名稱：__________2.2委托方地址：__________2.3委托方聯系人：__________2.4委托方聯系電話：__________2.5委托方電子郵箱：__________三、承攬工程內容：3.1工程名稱：__________3.2工程地點：__________3.3工程規(guī)模：__________3.4工程性質：__________3.5工程預算：__________3.6工程周期：__________3.7工程質量標準：__________四、合同價款及支付方式：4.1本合同的合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后______天內支付合同總額的______%；（2）工程進度達到______%時支付合同總額的______%；（3）工程竣工驗收合格后支付合同總額的______%。4.3支付方式為轉賬支付，賬戶信息如下：收款方名稱：__________收款方賬號：__________收款方開戶行：__________五、承攬方的義務：5.1承攬方應按照本合同約定的工程內容、質量標準、工程周期等要求完成工程。5.2承攬方應保證工程的安全，遵守相關法律法規(guī)，確保工程質量。5.3承攬方應在合同約定的時間內完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。5.4承攬方應按照委托方的要求，提供工程進度報告和相關資料。六、委托方的義務：6.1委托方應按照本合同約定的進度支付合同價款。6.2委托方應提供工程所需的施工場地、施工條件等，確保工程順利進行。6.3委托方應協(xié)助承攬方辦理工程所需的相關手續(xù)。6.4委托方應對承攬方的工程質量進行驗收，確保工程質量符合約定標準。七、違約責任：7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同總額的______%。7.2承攬方如未能按照約定的工程周期完成工程，應按照逾期天數向委托方支付違約金，違約金為每天人民幣______元。7.3委托方如未能按照約定的進度支付合同價款，承攬方有權拒絕繼續(xù)施工，且委托方應支付承攬方因此產生的損失。八、爭議解決：8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定：9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。9.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。承攬方（蓋章）：__________委托方（蓋章）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細3.工程進度計劃4.工程質量標準規(guī)范5.施工安全規(guī)范6.工程驗收標準7.相關法律法規(guī)證明文件8.工程所需的特殊材料或設備的技術規(guī)格和參數9.雙方簽訂的保密協(xié)議10.工程變更協(xié)議二、違約行為及認定：1.承攬方未按合同約定完成工程，或工程質量不符合約定的標準。2.承攬方延期完成工程，未按約定的工程周期履行合同。3.委托方未按約定的進度支付合同價款。4.委托方未提供施工所需的場地、條件，影響工程順利進行。5.雙方未履行合同約定的保密義務。6.未經對方同意，一方解除或變更合同內容。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔工程實施義務的一方。2.委托方：指委托承攬方實施工程的一方。3.合同價款：指雙方約定的工程總價。4.違約金：指一方違約時應支付給對方的經濟賠償。5.工程周期：指工程開始至竣工的時間段。6.工程質量標準：指工程質量應達到的規(guī)范要求。7.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調整施工計劃，合理分配人力資源。2.工程質量問題：加強質量監(jiān)管，及時整改，復驗合格后繼續(xù)施工。3.支付糾紛：查閱合同條款，按約定支付合同價款，保持良好溝通。4.施工場地和條件不足：提前與委托方溝通，確保施工所需場地和條件。5.法律法規(guī)變更：密切關注法律法規(guī)變化，及時調整合同內容。6.合同爭議：首選友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時依法向法院提起訴訟。五、所有應用