市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（9篇）

第3頁共3頁市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本出賣人（甲方）：____村委會買受人（乙方）：_____身份證號碼：_____一、甲方自愿將位于____市____區(qū)____街道____小區(qū)拆遷安置房____棟____室的房屋（建筑面積____平方米）以人民幣_____元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣_____元整需于____年____月____日前支付給甲方_____，余款分期按月支付，每月人民幣為_____元，需于____年____月至____年____月壹年內付清，每個月的支付期限為月底的最后一天。二、乙方支付甲方合同保證定金_____萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。三、自甲乙雙方簽訂協(xié)議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。四、本合同簽訂后，甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。五、本合同生效之日，甲方和村委會保證乙方享有居住權利和使用權并通電通水，甲方保證簽訂合同之前該房屋與任何個人和組織沒有債務和利益糾紛，本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》或《出租合同》;六、違約責任1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失，。2、甲方應當于____年____月____日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期_____天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_____個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣_____元。3、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日_____%計算的違約金給甲方。逾期超過_____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_____%作為甲方的損失賠償金。4、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。5、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。6、自合同生效之日起____年內，產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理，甲方應支付乙方違約金人民幣_____元，甲方向乙方支付違約金后，土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理，每逾期天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。7、如果因為本合同第五條的原因，造成乙方損失或不能居住的，甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金，違約金人民幣為元，甲方支付乙方違約金后，侵權仍在繼續(xù)的，每逾期_____天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_____個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣_____元。七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。九、本合同一式_____份，甲乙雙方見證人各執(zhí)一份甲方：_____乙方：_____見證人：______________年____月____日市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（二）合同各方當事人：出賣方：出售信息掛牌登記表編號：【本人】【法定代表人】姓名：_____國籍：_____【身份】【機構】證照類別：證照號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____法定代理人：【身份】【機構】證照類別：證照號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____法定代理人：【身份】【機構】證照類別：證照號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____委托代理人：身份證件類別：證件號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____居間代理機構：居間代理委托協(xié)議編號：營業(yè)執(zhí)照注冊號：經紀機構備案證號：注冊地址：法定代表人：國籍：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____房地產經紀人：戶籍：身份證號：資格證號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____買受方：【本人】【法定代表人】姓名：_____國籍：_____出生日期：【身份】【機構】證照類別：證照號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____法定代理人：【身份】【機構】證照類別：證照號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____法定代理人：【身份】【機構】證照類別：證照號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____委托代理人：身份證件類別：證件號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：_____郵政編碼：_____買受方聲明：買受方家庭【有】【無】本市戶籍，目前在本市市區(qū)擁有套住房。買受方承諾：以上有關買受方及其家庭、住房等信息如有不實，買受方愿意承擔包括不能辦理房地產轉移登記在內的相應法律責任及經濟責任。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》等有關政策法規(guī)之規(guī)定，出賣方通過，自愿將以下房屋及該房屋占用范圍內的國有土地使用權出賣給買受方，雙方遵循平等、自愿、公平、守法和誠實信用原則，經協(xié)商一致，就存量房買賣事宜訂立本合同。第一條：房屋基本情況。⒈坐落：蘇州市區(qū)。地號：幢號：室號：_________________________________。⒉房屋登記簿記載所有權證編號：_____。⒊國有土地使用權證編號：___________________________。⒋產權登記建筑面積：平方米。產權登記附記：閣樓;汽車庫;自行車庫。⒌房屋用途：_______________________________________。⒍建筑結構：_______________________________________。⒎房屋建成年份：年。第二條：房屋其它情況。⒈該房屋其它所有權證狀況為下列第項。【1】出賣方保證該房屋沒有其它所有權證。【2】該房屋登記簿記載其它所有權證號為，出賣方保證已就該房屋出賣事由征得其他各位所有權人的同意。⒉房屋抵押狀況為下列第項?！?】出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未設定抵押權?！?】該房屋在本合同生效之前已經設定抵押權。出賣方承諾在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押，并注銷相應的抵押登記，相關費用由出賣方承擔。⒊房屋租賃狀況為下列第項?！?】出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未租賃給他人?！?】該房屋在本合同生效之前已經租賃給他人。出賣方保證相關承租人已經明確放棄優(yōu)先購買權。出賣方承諾在房屋交付前解除所有租賃關系，并注銷相應的租賃登記，相關費用由出賣方承擔。⒋房屋物業(yè)管理狀況為下列第項?！?】該房屋目前由負責物業(yè)管理?！?】該房屋目前尚未納入物業(yè)管理范圍。⒌隨同該房屋同時轉讓給買受方的房屋附屬物品詳見本合同附件一。第三條：房屋價款。該房屋的價款為人民幣元整。買受方實際支付的房屋價款應當?shù)韧诔鲑u方實際收取的房屋價款。第四條：房屋價款應當在申請房屋權屬轉移登記前按照相關規(guī)定繳入相應的房產交易資金托管賬戶。房屋權屬轉移登記獲準以后，出賣方按房產交易資金托管有關規(guī)定收取房屋價款。房屋價款具體支付方式約定為下列第款?！?】一次性付款：買受方于____年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款，一次性支付人民幣_____元整?！?】分期付款：買受方于____年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款的%，支付人民幣_____元整;買受方于____年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款的%，支付人民幣_____元整;買受方于____年____月____日前，按本合同第三條約定房屋價款的%，支付人民幣_____元整?！?】貸款支付：【4】其它方式：第五條：買受方逾期付款違約責任。⒈買受方未能按本合同第四條約定支付相應房屋價款的，按逾期時間處理如下：⑴逾期不超過天，自本合同第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起，至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規(guī)定交易資金托管賬戶之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行;⑵逾期超過天后，出賣方有權解除合同。自出賣方解除合同通知書到達之日起天內，買受方將房屋退還給出賣方，并按本合同第三條約定房屋價款的%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續(xù)履行合同的，經出賣方同意，自本合同第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起，至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規(guī)定交易資金托管賬戶之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行。⒉在____年____月____日前，若因銀行或者住房公積金管理機構不同意買受方購房貸款申請，導致買受方無法按本合同第四條約定的相應期限支付相應房屋價款的，買賣雙方同意解除本合同，退房退款，撤銷該房屋所有權轉移登記申請和土地使用權變更登記申請，并按下列第項方式處理?！?】買受方不向出賣方支付違約金?！?】。第六條：房屋交付。買賣雙方約定房屋交付日期為下列第款?！?】____年____月____日?！?】買受方付清房款之日起天?！?】房屋使用權轉移登記和國有土地使用權變更登記完畢之日起天。出賣方應當于上述日期前騰空該房屋，并書面通知買受方進行驗收。買受方應當在出賣方驗收通知書到達之日起天內，會同出賣方，共同對房屋及其本合同附件一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗。查驗情況符合雙方約定的，出賣方應該當場將該房屋和房屋附屬物品以及房屋鑰匙移交給買受方，以示房屋交付。毀損、滅失風險責任自房屋交付之日起由買受方承擔。由于買受方原因，未能按期交付房屋的，按以下方式處理：第七條：出賣方逾期交房違約責任。出賣方未能按本合同第六條約定的房屋交付期限將該房屋及其附屬物品交付給買受方的，按逾期時間處理如下：⒈逾期不超過天，自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行;⒉逾期超過天后，買受方有權解除合同。自買受方解除合同通知書到達之日起天內，出賣方將已收房屋價款如數(shù)退還給買受方，并按本合同第三條約定房屋價款的%向買受方支付違約金。出賣方要求繼續(xù)履行合同的，經買受方同意，自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行。第八條：房屋維修基金狀況為下列第款?！?】出賣方未曾交付過該房屋維修基金。需要補交的房屋維修基金，按下列第項方式處理?！?〗出賣方承擔?！?〗?！?】出賣方已經交付的該房屋維修基金，按下列第項方式處理?！?〗該房屋維修基金賬戶余額無償劃轉到買受方名下?！?〗買受方應當在房屋所有權轉移登記完成之日起天內，按該房屋維修基金賬戶余額一次性如數(shù)支付給出賣方。買受方逾期付款的違約責任，參照本合同第五條處理。第九條：出賣方承諾已如實陳述本合同第一條、第二條以及附件一中房屋的有關情況，保證沒有權屬糾紛、債權債務糾紛或優(yōu)先購買權糾紛。如因出賣方上述承諾或保證失實,致使本合同生效以后發(fā)生房屋基本情況或其它情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優(yōu)先購買權糾紛的，出賣方按本合同第三條約定房屋價款的%向買受方支付違約金造成買受方其它損失的，出賣方另行依法承擔賠償責任。第十條：出賣方關于房屋及其附屬物品交付標準的承諾。房屋交付時，本合同第一條及附件一約定的房屋及其附屬物品出現(xiàn)損壞或滅失，經買賣雙方當場確認的，按照下述第款方式處理?！?】自房屋交付之日起天內，出賣方按照損壞或滅失部分的價值向買受方支付賠償金;買受方按照本合同第四條約定期限付清本合同第三條約定房屋價款、且出賣方未按本款約定期限支付賠償金的，出賣方應當在買受方告知通知書到達之日起天內向買受方支付雙倍賠償金?！?】。第十一條：出賣方關于房屋原有戶籍遷移的承諾。本合同生效之前出賣方落戶于該房屋的相關戶口。出賣方保證自房屋權屬轉移登記完成之日起天內，將原先落戶于該房屋且買受方不同意保留的所有戶籍關系遷出。逾期遷移原戶口的，自本條約定的遷移原戶口期限之第二天起，至原戶口實際遷移之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金;造成買受方其它損失的，出賣方另行依法承擔賠償責任。第十二條：關于房屋權屬轉移登記的約定。自買受方付清房款之日起天內，買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任，致使規(guī)定期限內未能完成房屋權屬轉移登記的，責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任;造成對方其它損失的，責任方另行依法承擔賠償責任。⒈屬于出賣方責任的，處理如下：⑴逾期不超過天，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行;⑵逾期超過天后，買受方有權退房。自買受方退房通知書到達之日起天內，出賣方將已收房屋及其附屬物品價款如數(shù)退還給買受方，并按本合同第三條約定房屋價款的%向買受方支付違約金。出賣方要求不退房的，經買受方同意，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行。⒉屬于買受方責任的，處理如下：⑴逾期不超過天，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行;⑵逾期超過天后，出賣方有權解除合同。自出賣方解除合同通知書到達之日起天內，買受方將房屋及其附屬物品退還給出賣方，并按本合同第三條約定房屋價款的%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續(xù)履行合同的，經出賣方同意，自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起，至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止，每逾期一天，買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之的違約金，合同繼續(xù)履行。第十三條：關于國有土地使用權變更登記的約定。⒈該房屋國有土地使用權類型為。⒉房屋權屬轉移登記完成以后，買賣雙方應當共同向土地登記機構申請辦理該房屋占用范圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權原來為非出讓類型的，土地使用權變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第項方式處理。【1】出賣方承擔。【2】。第十四條：關于買賣稅費和其他相關權益的約定。⒈房屋買賣過程中應當繳納的有關稅費，按下列第項方式處理?！?】買賣雙方各自按國家和省、市相關規(guī)定分別繳納。【2】。⒉房屋買賣居間代理傭金，按下列第項方式處理?！?】買賣雙方均未委托房地產經紀機構居間代理本房屋買賣事宜，無須承擔房屋買賣居間代理傭金?！?】買賣雙方各自按國家和省、市相關規(guī)定分別承付相應房屋買賣居間代理傭金?！?】。⒊物業(yè)管理費和相關配套設施使用費，房屋交付以前發(fā)生的應當由出賣方承擔，房屋交付以后發(fā)生的應當由買受方承擔。⒋房屋權屬轉移登記和國有土地使用權變更登記獲準以后，買受方即依法享有該房屋的占有、使用、收益、處分的全部權利。買賣雙方應當在房地產權屬轉移登記完成之日起天內，共同向有關部門申請辦理物業(yè)管理和相關配套設施的過戶手續(xù)。第十五條：房屋交付以后，買受方不得擅自改變該房屋的建筑結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定外，買受方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施設備，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。第十六條：遭遇不可抗力，且受不可抗力影響的一方在不可抗力發(fā)生之日起天內及時書面告知對方、并在合理時間內提供證明的，免除其因不可抗力而導致本合同全部或者部分條款無法履行的相應違約責任。第十七條：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由買賣雙方當事人協(xié)商解決，或提請房屋所在地消費者權益保護委員會調解;協(xié)商、調解不成的，按下述第款方式解決?！?】提交蘇州仲裁委員會仲裁。【2】依法向人民法院起訴。第十八條：本合同未盡事宜，買賣雙方應當在本合同附件一、附件二內協(xié)商約定補充協(xié)議，補充協(xié)議內不得約定與本合同內容相抵觸的條款。第十九條：本合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，選定的提示性部分的文字、添加的補充性部分的文字與其它固定部分的文字具有同等效力。第二十條：本合同連同附件及簽章頁共頁，一式份，具有同等法律效力，一份電子文本存入蘇州市區(qū)存量房買賣網上管理系統(tǒng)備查，打印文本由出賣方、買受方、房屋權屬登記機構、各執(zhí)一份。第二十一條：本合同網上備案以后，買賣雙方依據(jù)本合同相關條款約定行使單方解除合同權或退房權的，對方應當及時配合有權解除方或有權退房方共同向房屋所在區(qū)房地產市場管理機構申請辦理本合同網上備案注銷手續(xù);對方不能配合的，有權解除方或有權退房方應當按照本合同第十七條約定的爭議解決方式確認單方解除合同或單方退房權利，然后再向房屋所在區(qū)房地產市場管理機構申請辦理本合同網上備案注銷手續(xù)。第二十二條：本合同自之日起生效。出賣方：_____買受方：_____本人：__________本人：__________法定代表人：_____法定代表人：_____法定代理人：__________法定代理人：__________委托代理人：_____委托代理人：_____居間代理經紀人：__________居間代理經紀人：______________年____月____日____年____月____日簽于：打印人：打印日期：____年____月____日市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（三）甲方（賣方）：_____身份證號碼：_____乙方（買方）：____身份證號碼：____甲乙雙方平等自愿協(xié)商，甲方將坐落在出售給乙方，該房屋性質為政府安置，甲方自建。建設用地規(guī)劃許可證。一、房屋概況：乙方購房層次第五層，另注標準層第三層房屋一套，三房二廳一廚二衛(wèi)，總面積120平方米，包含公共樓梯。總價值人民幣仟元整（￥元整），甲乙雙方商定以套計算，面積辦證為準，互不追責。二、其他約定：1、房屋內墻粗胚粉刷，外墻瓷磚、油漆，樓梯扶手，樓梯間進戶門，水電線和管到戶門口由甲方負責。水電開戶，鋁合金、防盜網等費用由乙方承擔。本套房屋進戶門由乙方承擔。2、樓梯衛(wèi)生、樓梯聲控燈由本層的住戶自己負責，為維護眾人利益，購房戶不得在樓梯和休息平臺堆放雜物及交通工具，另購房戶未經甲方同意不得私自發(fā)改造房屋結構。3、甲方提供現(xiàn)在的辦證資料，辦理房產證，所有稅費水電開戶費用由乙方承擔。三、付款方式：1、簽字即房屋買賣合同生效。2、乙方付首付拾萬元整。3、甲方在做到乙方本層磚結好，乙方再支付拾萬元整。4、余款在主體完工后乙方一次性付清，剩余貳萬元在房產證辦理過戶后付清。四、違約責任：1、甲、乙雙方簽字合同后，即具有法律效力，雙方不能違約，違約方賠償另一方壹萬元整。2、在不可抗拒自然災害的情況下，不算違約。五、另行約定（約定事項與本合同具有同等的法律效力）1、柴火間（3_____4平方米）甲方提供給乙方永久性使用，但柴火間不予辦證。2、沙石要吊到本層樓。3、甲方在____年年底交房給乙方使用。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_________年____月____日____年____月____日市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（四）原告：_____，男/女身份證號：_____住址：_____聯(lián)系電話：_____被告：_____男/女____年____月____日出生身份證號：_____住址：_____聯(lián)系電話：_____案由：房屋買賣合同糾紛訴訟請求：1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務，將____的房屋所有權過戶給原告;2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_____元;3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。事實與理由：____年____月____日，原告經_____公司介紹，與被告簽訂了關于____的《房屋買賣合同》，并于當日交付了購房定金人民幣_____元。雙方同意，被告應配合原告在合同簽訂后____月內（即____年____月____日前）辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務，進行網簽及后續(xù)房屋過戶事宜，被告均以各種借口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_____元.原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照合同履行義務，將房屋過戶給原告，并賠償原告損失，以維護原告的合法權益。此致____區(qū)人民法院原告：_____日期：_____市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（五）甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）為了確保甲、乙雙方的合法權益，現(xiàn)就住宅及車庫買賣有關事項簽訂協(xié)議如下：第一條經甲乙雙方共同協(xié)商，甲方自愿將位于住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售（出讓）給乙方，其中：住宅建筑面積為平方米，車庫雜物房建筑面積平方米。第二條上述住宅及車庫雜物房的出售價（含出讓價，下同）（以下金額均為人民幣）。此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。第三條付款方式：實行分期付款，首期支付陸萬元整，第二期支付壹拾萬元整。具體支付時間及方式如下：（一）乙方陪同甲方到銀行歸還上述住宅按揭貸款余額取回《中華人民共和國房屋所有權證》（以下簡稱《房產證》時支付甲方售房款陸萬元整。（二）在甲方辦妥上述住宅所有權過戶手續(xù)并將新的《房產證》及車庫雜物房的《使用權出讓證》交給乙方的當天支付壹拾萬元整。第四條甲方必須在收到乙方支付的首期購房款并歸還按揭貸款余額取回《房產證》后的十五日內，與乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續(xù)，并將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續(xù)，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權，原入住人員或存放的物品必須在住宅所有權過戶后的十五日內搬離。第五條鑒于甲方原來只擁有車庫雜物房的使用權而無所有權，僅取得車庫雜物房的《使用權出讓證》，而《使用權出讓證》又不能到發(fā)證機關辦理“使用人”變更手續(xù)的實際情況，該車庫雜物房及對應的《使用權出讓證》自乙方付清上述購房款（含車庫雜物房的出讓金）之日起至該車庫雜物房使用權終了之日止歸乙方使用和保管。第六條上述住宅及車庫雜物房的交易金額（人民幣壹拾陸萬元整）不包括售房應繳稅費及辦理住宅所有權過戶手續(xù)費等各種稅費，此項稅費由乙方承擔。第七條違約責任：（一）乙方未在規(guī)定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的，由甲方按日加收違約金額的百分之的違約金。（二）甲方在收到乙方支付的購房款后未按規(guī)定時間辦理上述住宅所有權過戶手續(xù)并將新的《房產證》以及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方的，甲方除必須將住宅《房產證》及車庫雜物房《使用權出讓證》交給乙方外，必須按日支付全部售房款百分之的違約金。（三）甲方未在規(guī)定時間內搬離上述住宅及車庫雜物房的，必須按市場房屋出租價格的三至五倍價格向乙方支付房屋租金。（四）房屋買賣協(xié)議簽訂后，甲方違約不出售（出讓）上述住宅及車庫雜物房，如已收取乙方的購房款的，甲方除必須按乙方規(guī)定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方三萬元整違約金;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的80%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。第九條本協(xié)議經雙方簽字并經市公證處公證后生效。第八條本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，市公證處存一份。甲方：乙方：市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（六）出賣人（甲方）：_____買受人（乙方）：_____身份證號碼：_____身份證號碼：_____一、房屋情況及付款方式1、出售的房屋位于北京市通州區(qū)_____，建筑面積為____平方米。2、隨房屋一并出售室內現(xiàn)有裝飾，附屬設施以及。3、甲、乙雙方商定上列房屋成交價格為人民幣大寫_____元整，小寫_____元。4、簽訂本合同時，乙方交付甲方購房定金人民幣大寫_____元整，小寫_____元，此定金抵作乙方的首期購房款。二、履行義務1、本合同簽訂后，甲方對上列房屋保證未被司法機關和行政機關查封、扣押或以其他方式轉讓，且有關權益人均同意出售。如出現(xiàn)責任由出賣人承擔2、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》三、違約責任1、因不可抗力的房屋原因導致本合同不能履行的免責，定金、購房款如數(shù)返還乙方。2、甲方應在收到乙方轉給甲方的購房款當日配合乙方辦理房屋變更手續(xù)，甲方如收到購房款不配合乙方，乙方有權解除合同并且甲方退還乙方全部購房款。3、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。每逾期一日乙方向甲方支付房屋交易價格的萬分之五計算的違約金。逾期超過三個工作日，甲方有權解除合同。乙方已付的定金不退還作為賠償甲方的賠償金。四、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成、產生爭議，可向房屋所在地法院起訴。五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字之日起生效，具有同等法律效力。補充協(xié)議：甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_________年____月____日____年____月____日市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（七）轉讓方：受讓方：經甲、乙雙方自愿協(xié)商達成一致,甲方將自己擁有的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協(xié)議條款，以資共同遵守：第一條房屋轉讓的基本情況轉讓房屋位于_____四樓套間，房屋結構為磚混結構，建筑面積平方米，并且享有一至四樓的樓梯間的通過使用權利，樓頂?shù)姆謹偯娣e。第二條轉讓價格雙方商定該房屋轉讓價格為￥_____整，大寫：圓整。第三條付款方式雙方一致同意房屋轉讓款由乙方分期支付。乙方即日預付購房元;剩余房款元，甲方在收款時應向乙方出具收據(jù)。在房屋現(xiàn)有的主戶搬出該房屋時，乙方向甲方交付全部房款，但現(xiàn)有住戶須在一年內搬出該房屋。乙方在在交付全部主房款之日起，乙方享有該房屋的產權和使用權。第四條房屋過戶房屋交付乙方后，甲、乙雙方應當在一年時間內辦理該房屋的過戶手續(xù)，將該房屋的產權證辦理到乙方名下，辦理產權證相關費用由甲、乙雙方各承擔一半。第五條甲方的承諾保證甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙，甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。第六條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。轉讓方：_____受讓方：_____工作單位：_____工作單位：_____住址：_____住址：_____身份證號：_____身份證號：_____聯(lián)系電話：_____聯(lián)系電話：_____市區(qū)房屋買賣協(xié)議書參考范本（八）原告：_____，男/女身份證號：_____住址：_____聯(lián)系電話：_____被告：_____男/女____年____月____日出生身份證號：_____住址：_____聯(lián)系電話：_____案由：房屋買賣合同糾紛訴訟請求：1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務，將____的房屋所有權過戶給原告;2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_____元;3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。事實與理由：____年____月____日，原告經_____公司介紹，與被告簽訂了關于____的《房屋買賣合同》，并于當日交付了購房定金人民幣_____元。雙方同意，被告應配合原告在合同簽訂后____月內（即____年____月____日前）辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務，進行網簽及后續(xù)房屋過戶事宜，被告均以各種借口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約，被告應