2024年度標準工程承攬合作合同模板

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度標準工程承攬合作合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方信息1.2委托方信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內容2.4工程量第三條合同金額3.1合同總價3.2付款方式3.3付款進度第四條工程期限4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條工程質量5.1質量標準5.2質量保證5.3質量驗收第六條材料供應6.1材料種類6.2材料質量6.3材料供應時間第七條技術要求7.1技術規(guī)范7.2技術支持7.3技術交流第八條變更與調整8.1變更條件8.2變更程序8.3調整方式第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議方式10.2爭議時效10.3爭議地點第十一條合同的解除和終止11.1解除條件11.2終止條件11.3解除和終止后的處理第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3泄露后果第十三條法律適用和爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決方式第十四條其他條款14.1合同的修改和補充14.2合同的傳遞14.3合同的生效和解除第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方信息1.1.1承攬方全稱：____________1.1.2承攬方地址：____________1.1.3承攬方法人代表：____________1.1.4承攬方聯(lián)系方式：____________1.2委托方信息1.2.1委托方全稱：____________1.2.2委托方地址：____________1.2.3委托方法人代表：____________1.2.4委托方聯(lián)系方式：____________第二條工程概況2.1工程名稱：____________2.2工程地點：____________2.3工程內容：____________2.4工程量：____________第三條合同金額3.1合同總價：____________元整（大寫：____________元整）3.2付款方式：____________3.2.1預付款：合同簽訂后七個工作日內，委托方支付合同總價的一定比例（具體比例雙方協(xié)商確定）作為預付款。3.2.2進度付款：按照工程進度的實際情況，承攬方提交進度付款申請，委托方審核無誤后支付相應款項。3.2.3驗收付款：工程驗收合格后，委托方支付合同總價扣除預付款和進度付款后的剩余款項。3.3付款進度：____________3.3.1預付款支付時間：合同簽訂后七個工作日內。3.3.2進度付款支付時間：每達到合同約定的工程進度節(jié)點，承攬方提交進度付款申請，委托方審核無誤后支付相應款項。3.3.3驗收付款支付時間：工程驗收合格后十個工作日內。第四條工程期限4.1開工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延誤：____________4.3.1因承攬方原因導致工期延誤的，承攬方應支付合同總價一定比例的違約金（具體比例雙方協(xié)商確定）。4.3.2因委托方原因導致工期延誤的，雙方協(xié)商解決。第五條工程質量5.1質量標準：____________5.2質量保證：承攬方應按照合同約定的質量標準完成工程，并承擔質量保證責任。5.3質量驗收：工程完成后，委托方組織驗收，承攬方應配合完成驗收工作。驗收不合格的，承攬方應按照委托方要求整改，并承擔整改費用。第六條材料供應6.1材料種類：____________6.2材料質量：____________6.3材料供應時間：____________6.3.1承攬方應按照工程進度和委托方要求，提前將所需材料供應到工地。6.3.2委托方應按照合同約定及時支付材料款項。第八條變更與調整8.1變更條件8.1.1合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力等因素導致工程內容、工程量、工程期限等發(fā)生變化的，雙方可協(xié)商變更。8.1.2委托方因政策、規(guī)劃等原因需要調整工程內容的，應提前通知承攬方，雙方協(xié)商變更。8.2變更程序8.2.1雙方同意變更的，應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內容、變更價款、變更工期等相關事項。8.2.2變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，與本合同具有同等法律效力。8.3調整方式8.3.1工程內容的調整：根據(jù)變更協(xié)議，雙方協(xié)商確定調整后的工程內容。8.3.2工程量的調整：根據(jù)變更協(xié)議，雙方協(xié)商確定調整后的工程量。8.3.3工程期限的調整：根據(jù)變更協(xié)議，雙方協(xié)商確定調整后的工程期限。第九條違約責任9.1違約情形9.1.1承攬方未按照合同約定完成工程的，視為違約。9.1.2委托方未按照合同約定支付款項的，視為違約。9.1.3雙方其他違反合同約定的行為，視為違約。9.2違約責任9.2.1承攬方違約的，應支付合同總價一定比例的違約金（具體比例雙方協(xié)商確定）。9.2.2委托方違約的，應支付合同總價一定比例的違約金（具體比例雙方協(xié)商確定）。9.3違約賠償9.3.1因違約行為給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。9.3.2違約方支付違約金和賠償金后，不免除其繼續(xù)履行合同的義務。第十條爭議解決10.1爭議方式10.1.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議時效10.2.1雙方對爭議的解決應在知道或者應當知道爭議發(fā)生之日起六個月內提出。10.3爭議地點10.3.1雙方同意，本合同爭議的訴訟地點為合同簽訂地人民法院。第十一條合同的解除和終止11.1解除條件11.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。11.1.2因不可抗力等原因導致合同無法履行的，雙方可以解除合同。11.2終止條件11.2.1工程驗收合格，合同約定的義務全部履行完畢。11.2.2雙方同意終止合同，并辦理相關手續(xù)。11.3解除和終止后的處理11.3.1合同解除或終止后，承攬方應按照委托方要求，妥善處理工程現(xiàn)場，移交給委托方。11.3.2合同解除或終止后，雙方應按照合同約定辦理結算手續(xù)，互相退還已收取的款項。第十二條保密條款12.1保密內容12.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。12.2保密期限12.2.1雙方的保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止之日起兩年內有效。12.3泄露后果12.3.1如一方泄露對方的保密信息，泄露方應承擔相應的法律責任。第十三條法律適用和爭議解決13.1法律適用13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式13.2.1雙方在合同中約定的爭議解決方式，包括但不限于協(xié)商、調解、仲裁和訴訟等。第十四條其他條款14.1合同的修改和補充14.1.1合同簽訂后，雙方可以通過書面形式對合同進行修改和補充。14.1.2修改和補充的條款與本合同具有同等法律效力。14.2合同的傳遞14.2.1合同及其修改和補充的通知、送達等，均應以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章確認。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：工程量清單附件三：材料供應清單附件四：技術規(guī)范和要求附件五：驗收標準和方法附件六：付款憑證和進度報告附件七：變更協(xié)議附件八：違約金計算公式附件九：保密協(xié)議附件十：爭議解決協(xié)議附件一的詳細要求和說明：工程設計圖紙應包括但不限于工程平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，用于指導工程的施工和驗收。圖紙應由委托方提供，并經(jīng)雙方確認。附件二的詳細要求和說明：工程量清單應詳細列明工程中所需各項材料、構件的數(shù)量和規(guī)格，用于計算工程成本和進度付款。清單應由委托方提供，并經(jīng)雙方確認。附件三的詳細要求和說明：材料供應清單應列明材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等信息，用于確保材料供應的順利進行。清單應由委托方提供，并經(jīng)雙方確認。附件四的詳細要求和說明：技術規(guī)范和要求應詳細列明工程的技術要求、施工工藝、質量標準等內容，用于指導工程的施工和驗收。規(guī)范應由委托方提供，并經(jīng)雙方確認。附件五的詳細要求和說明：驗收標準和方法應詳細列明工程驗收的標準和要求，以及驗收的程序和方法。標準和方法應由委托方提供，并經(jīng)雙方確認。附件六的詳細要求和說明：付款憑證和進度報告應包括付款申請、付款確認、進度報告等文件，用于證明付款的依據(jù)和工程進度的實際情況。憑證和報告應由承攬方提供，并經(jīng)委托方確認。附件七的詳細要求和說明：變更協(xié)議應詳細列明變更的內容、價款、工期等相關事項，用于規(guī)范合同變更的具體事項。協(xié)議應由雙方簽訂，并經(jīng)雙方確認。附件八的詳細要求和說明：違約金計算公式應詳細列明違約金的計算方法和比例，用于確定違約行為造成的損失賠償。公式應由雙方確認。附件九的詳細要求和說明：保密協(xié)議應詳細列明雙方應保密的信息內容、保密期限和泄露后果等事項，用于規(guī)范雙方的保密義務。協(xié)議應由雙方簽訂，并經(jīng)雙方確認。附件十的詳細要求和說明：爭議解決協(xié)議應詳細列明爭議解決的方式、時效和地點等事項，用于規(guī)范雙方在爭議解決中的權利和義務。協(xié)議應由雙方確認。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照合同約定完成工程的行為。2.委托方未按照合同約定支付款項的行為。3.雙方其他違反合同約定的行為。違約責任認定標準：1.違約方應支付合同總價一定比例的違約金。2.違約方應承擔因違約行為給對方造成的損失賠償。示例說明：如果承攬方未按照合同約定的時間完成工程，屬于違約行為。根據(jù)合同約定，承攬方應支付合同總價一定比例的違約金，并承擔因工期延誤給委托方造成的損失賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指2024年度標準工程承攬合作合同模板，由委托方和承攬方簽訂，約定雙方的權利和義務。2.承攬方：指承擔工程承攬責任的一方，負責工程的施工、材料供應、技術支持等。3.委托方：指委托承攬方進行工程承攬的一方，負責支付工程價款、提供設計圖紙等。4.工程：指雙方在合同中約定的施工項目，包括