某電力公司2024年變電站建設施工合同

某電力公司2024年變電站建設施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體與工程概況1.1發(fā)包方1.2承包方1.3工程地點1.4工程名稱1.5工程規(guī)模1.6工程內(nèi)容第二條合同金額與支付方式2.1合同金額2.2支付方式2.3支付進度2.4支付條件第三條合同工期3.1工期要求3.2工期延期3.3工期提前第四條施工質(zhì)量與標準4.1施工質(zhì)量要求4.2施工標準4.3質(zhì)量驗收第五條材料與設備供應5.1材料供應5.2設備供應5.3材料與設備驗收第六條施工安全與環(huán)保6.1施工安全要求6.2安全事故處理6.3環(huán)保要求第七條合同變更與解除7.1合同變更7.2合同解除第八條違約責任8.1違約行為8.2違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同解除條件第十一條合同的履行與監(jiān)督11.1合同履行11.2監(jiān)督管理第十二條信息與資料交換12.1信息交換12.2資料交換第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約責任第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同解除14.4爭議解決14.5合同修改與補充14.6合同的簽署與備案第一部分：合同如下：第一條合同主體與工程概況1.1發(fā)包方營業(yè)執(zhí)照號：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2承包方營業(yè)執(zhí)照號：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.3工程地點本合同工程位于____________________（具體地址）。1.4工程名稱本合同工程名稱為：____________________。1.5工程規(guī)模本合同工程規(guī)模為：____________________。1.6工程內(nèi)容本合同工程內(nèi)容包括：____________________。第二條合同金額與支付方式2.1合同金額本合同總價款為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.2支付方式2.3支付進度甲方按照乙方完成工程進度分階段支付工程款，具體支付進度如下：____________________。2.4支付條件甲方支付工程款的條件如下：____________________。第三條合同工期3.1工期要求本合同工程計劃開工日期為：____________________，計劃竣工日期為：____________________。3.2工期延期乙方如因不可抗力等因素導致工程延期，應提前書面通知甲方，并說明延期原因及預計延期時間。甲方同意乙方的延期申請后，工期相應順延。3.3工期提前乙方如提前完成工程，應提前書面通知甲方進行驗收。甲方應在收到通知后7個工作日內(nèi)進行驗收。如甲方驗收合格，則按照實際完成日期支付工程款。第四條施工質(zhì)量與標準4.1施工質(zhì)量要求乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術要求和相關規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。4.2施工標準4.3質(zhì)量驗收工程完成后，乙方應按照合同約定組織自檢、驗收。甲方應按照合同約定對工程進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第八條違約責任8.1違約行為（1）工期延誤；（2）工程質(zhì)量不符合合同約定；（3）未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容；（4）其他違反合同約定的行為。8.2違約責任（1）工期延誤：按照合同約定向甲方支付違約金；（2）工程質(zhì)量不符合合同約定：乙方應負責整改，并承擔整改費用；（3）未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容：乙方應按照甲方要求恢復原狀，并承擔相應費用；（4）其他違反合同約定的行為：根據(jù)合同約定承擔相應責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構如雙方無法通過協(xié)商解決爭議，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同變更條件合同變更應由雙方協(xié)商一致，并書面確認。10.3合同解除條件合同解除應由雙方協(xié)商一致，并書面確認。第十一條合同的履行與監(jiān)督11.1合同履行雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務。11.2監(jiān)督管理甲方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、進度和安全。第十二條信息與資料交換12.1信息交換雙方應保持密切溝通，及時交換與工程相關的信息。12.2資料交換雙方應按照合同約定交換施工圖紙、技術文件、驗收報告等相關資料。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密。13.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。13.3違約責任如一方違反保密義務，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導致一方無法履行合同，該方應立即通知對方，并提供相關證明文件。雙方應根據(jù)不可抗力情況協(xié)商調(diào)整合同履行方案。14.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同解除一方如提前解除合同，應承擔因此給另一方造成的損失。14.4爭議解決如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.5合同修改與補充本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.6合同的簽署與備案本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字（或蓋章）后生效，并備案于甲方。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：某電力公司2024年變電站建設施工圖紙附件二：某電力公司2024年變電站建設技術要求附件三：某電力公司2024年變電站建設相關規(guī)范附件四：某電力公司2024年變電站建設施工進度計劃附件五：某電力公司2024年變電站建設材料供應清單附件六：某電力公司2024年變電站建設設備供應清單附件七：某電力公司2024年變電站建設施工安全措施附件八：某電力公司2024年變電站建設環(huán)保要求附件九：某電力公司2024年變電站建設質(zhì)量驗收標準附件十：某電力公司2024年變電站建設違約金計算公式附件的詳細要求和說明：附件一：施工圖紙應詳細表示出變電站建設的各項內(nèi)容，包括電氣設備安裝、線路布局、建筑結構等，圖紙應加蓋公章，并由乙方負責保管和使用。附件二：技術要求應詳細規(guī)定變電站建設的各項技術指標，包括電氣設備性能、施工工藝、材料要求等，技術要求應加蓋公章，并由乙方負責保管和使用。附件三：相關規(guī)范應包括國家及行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)定等，乙方應按照規(guī)范要求進行施工，并保證工程質(zhì)量符合規(guī)范要求。附件四：施工進度計劃應明確列出工程各階段的開始和結束時間，乙方應按照進度計劃進行施工，如有延期應提前書面通知甲方。附件五：材料供應清單應詳細列出工程所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，乙方應按照清單要求進行材料采購，并保證材料質(zhì)量符合合同要求。附件六：設備供應清單應詳細列出工程所需的設備名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，乙方應按照清單要求進行設備采購，并保證設備質(zhì)量符合合同要求。附件七：施工安全措施應包括施工現(xiàn)場安全管理、安全防護設施、安全培訓等內(nèi)容，乙方應按照措施要求進行施工，并保證施工現(xiàn)場安全。附件八：環(huán)保要求應包括施工現(xiàn)場環(huán)境保護、廢棄物處理等內(nèi)容，乙方應按照要求進行施工，并保證施工過程中的環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。附件九：質(zhì)量驗收標準應詳細規(guī)定工程質(zhì)量的驗收方法和驗收標準，乙方應按照標準進行自檢和驗收，甲方應按照標準對工程進行驗收。附件十：違約金計算公式應明確違約金的計算方法和計算依據(jù)，乙方應按照公式計算違約金，并承擔相應的違約責任。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.工期延誤；2.工程質(zhì)量不符合合同約定；3.未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容；4.未按照合同約定履行義務的其他行為。違約責任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定向甲方支付違約金；2.工程質(zhì)量不符合合同約定：乙方應負責整改，并承擔整改費用；3.未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容：乙方應按照甲方要求恢復原狀，并承擔相應費用；4.未按照合同約定履行義務的其他行為：根據(jù)合同約定承擔相應責任。示例說明：若乙方因自身原因?qū)е鹿こ坦て谘诱`，按照合同約定，乙方需向甲方支付違約金。具體金額可根據(jù)附件十中的違約金計算公式進行計算。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.質(zhì)量驗收：指對工程質(zhì)量進行評估和認證的過程，包括自檢、驗收等。5.