2024年建設(shè)工程施工合同文本

?2024年建設(shè)工程施工合同文本合同編號(hào)：__________名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話(huà)：________________名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話(huà)：________________一、工程概況1.工程名稱(chēng)：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程規(guī)模：____________________4.工程內(nèi)容：____________________5.工程總投資：人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：_______元。二、合同工期1.工程開(kāi)工日期：____年____月____日。2.工程竣工日期：____年____月____日。3.工程總工期：____天。三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)______級(jí)。2.乙方應(yīng)按照甲方提供的工程設(shè)計(jì)文件及施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。四、合同價(jià)款1.合同總價(jià)款：人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：_______元。2.付款方式：按工程進(jìn)度付款，具體付款比例和付款時(shí)間由雙方另行約定。五、乙方責(zé)任1.乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和合同約定，認(rèn)真組織施工，確保工程質(zhì)量和安全。2.乙方應(yīng)按約定時(shí)間提交工程進(jìn)度計(jì)劃，并確保按照計(jì)劃進(jìn)行施工。3.乙方應(yīng)確保施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔、安全，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行合理布置，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。4.乙方應(yīng)按時(shí)提交工程結(jié)算報(bào)告，并按照甲方的要求提供相關(guān)資料。六、甲方責(zé)任1.甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程價(jià)款。2.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工許可證等相關(guān)手續(xù)。3.甲方應(yīng)提供符合要求的施工圖紙、設(shè)計(jì)文件等技術(shù)資料。4.甲方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行工程驗(yàn)收，并支付工程驗(yàn)收費(fèi)用。七、違約責(zé)任1.乙方未能按照約定時(shí)間完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款__%的違約金。2.乙方未能按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，直至達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。3.甲方未能按照約定時(shí)間支付工程價(jià)款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款__%的違約金。八、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格后失效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：______________簽訂日期：____年____月____日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：______________簽訂日期：____年____月____日特此說(shuō)明，本合同文本僅供參考，具體合同內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。注意事項(xiàng)：1.權(quán)利義務(wù)明確：合同中應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等，確保雙方對(duì)合同條款有清晰的認(rèn)識(shí)。2.違約責(zé)任：合同應(yīng)詳細(xì)規(guī)定違約責(zé)任，包括但不限于逾期完工、質(zhì)量不合格、款項(xiàng)支付逾期等情況的違約金計(jì)算方式和解決途徑。3.爭(zhēng)議解決方式：合同應(yīng)明確約定爭(zhēng)議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解或訴訟，并應(yīng)指定合同簽訂地或雙方商定的其他地點(diǎn)作為訴訟管轄地。4.合同生效與失效條件：合同應(yīng)明確生效和失效的條件，包括但不限于工程竣工驗(yàn)收合格等。5.補(bǔ)充協(xié)議：對(duì)于合同中未涉及的事項(xiàng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并確保補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。2.法律途徑：如協(xié)商不成，可依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)調(diào)解或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋?zhuān)?.合同（Contract）：指雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.發(fā)包方（Employer）：指在建設(shè)工程合同中，委托承包方進(jìn)行工程施工的一方當(dāng)事人。3.承包方（Contractor）：指在建設(shè)工程合同中，接受發(fā)包方委托進(jìn)行工程施工的一方當(dāng)事人。4.違約金（LiquidatedDamages）：指雙方在合同中預(yù)先約定，當(dāng)一方違約時(shí)，應(yīng)向另一方支付的賠償金額。5.擔(dān)保（Guarantee）：指為確保債務(wù)的履行，債務(wù)人或第三人提供的財(cái)產(chǎn)或信譽(yù)上的保證。6.訴訟（Lawsuit）：指當(dāng)事人向法院提出請(qǐng)求，要求法院對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行審理和判決的法律行為。7.管轄權(quán)（Jurisdiction）：指法院對(duì)特定案件進(jìn)行審理和判決的權(quán)力。8.補(bǔ)充協(xié)議（SupplementaryAgreement）：指在原合同基礎(chǔ)上，對(duì)原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及合同補(bǔ)充條款：1.環(huán)保要求嚴(yán)格的工程項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)合：在城市居民區(qū)附近或者生態(tài)敏感區(qū)域進(jìn)行的施工項(xiàng)目。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)采取有效措施降低噪音、揚(yáng)塵等對(duì)周邊環(huán)境和居民生活的影響。例如：“為減少施工噪音，乙方需在規(guī)定時(shí)段內(nèi)使用低噪音設(shè)備，并在必要時(shí)設(shè)置隔音屏。對(duì)于產(chǎn)生的揚(yáng)塵，乙方需定期灑水降塵，保持施工現(xiàn)場(chǎng)清潔?！?.文化遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)域的施工應(yīng)用場(chǎng)合：在具有歷史文化價(jià)值的地區(qū)進(jìn)行的施工項(xiàng)目。補(bǔ)充條款：乙方在施工過(guò)程中應(yīng)特別注意保護(hù)文化遺產(chǎn)。例如：“乙方在施工前，需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)可能存在的文化遺產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并采取保護(hù)措施。如發(fā)現(xiàn)任何文物，應(yīng)立即停止施工，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)?！?.涉及危險(xiǎn)品或特殊材料的施工應(yīng)用場(chǎng)合：涉及到易燃易爆物品或特殊化學(xué)材料的施工項(xiàng)目。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和采取特殊的安全措施。例如：“乙方必須持有相關(guān)的危險(xiǎn)品運(yùn)輸和處理資質(zhì)，所有操作人員均需接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)備和應(yīng)急處理措施?！焙贤韪郊斜恚?.工程設(shè)計(jì)文件和施工圖紙包括但不限于建筑圖紙、結(jié)構(gòu)圖紙、電氣圖紙等。2.乙方資質(zhì)證明文件包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證等