2024年度工程建設(shè)項(xiàng)目承攬協(xié)議范本版

2024年度工程建設(shè)項(xiàng)目承攬協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程范圍與內(nèi)容3.1工程主要建設(shè)內(nèi)容3.2工程分項(xiàng)工程3.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.合同價(jià)格與支付4.1合同總價(jià)4.2支付方式4.3預(yù)付款4.4進(jìn)度付款4.5竣工結(jié)算4.6價(jià)格調(diào)整5.工程進(jìn)度與工期5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3工程進(jìn)度計(jì)劃5.4工期延誤6.工程質(zhì)量與驗(yàn)收6.1工程質(zhì)量要求6.2工程驗(yàn)收程序6.3工程保修7.合同的履行與變更7.1承攬方的義務(wù)7.2委托方的義務(wù)7.3合同變更8.違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點(diǎn)9.3爭議解決時(shí)效10.合同的解除10.1合同解除的條件10.2合同解除的程序11.保密條款11.1保密信息的定義11.2保密義務(wù)11.3保密期限12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的轉(zhuǎn)讓13.3合同的補(bǔ)充13.4附件14.合同的簽訂與生效14.1合同簽訂地點(diǎn)14.2合同簽訂日期14.3合同生效條件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程建設(shè)項(xiàng)目名稱。1.2工程地點(diǎn)：工程建設(shè)的具體位置，包括省、市、縣（區(qū)）及具體地址。1.3工程規(guī)模：根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模確定的工程總量。1.4工程性質(zhì)：工程項(xiàng)目的性質(zhì)，如住宅、商業(yè)、工業(yè)、公共設(shè)施等。第二條合同雙方2.1承攬方信息承攬方全稱：根據(jù)承攬方營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名稱全稱填寫。承攬方地址：承攬方的注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址。承攬方聯(lián)系人：承攬方指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。2.2委托方信息委托方全稱：根據(jù)委托方營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名稱全稱填寫。委托方地址：委托方的注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址。委托方聯(lián)系人：委托方指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。第三條工程范圍與內(nèi)容3.1工程主要建設(shè)內(nèi)容：詳細(xì)列舉工程的主要建設(shè)內(nèi)容，包括土建、安裝、裝修等。3.2工程分項(xiàng)工程：詳細(xì)列舉工程的分項(xiàng)工程，包括各分項(xiàng)工程的名稱、工程量等。3.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，明確本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四條合同價(jià)格與支付4.1合同總價(jià)：雙方確認(rèn)的工程總價(jià)，包括工程款、材料款、人工費(fèi)等。4.2支付方式：雙方約定的支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。4.3預(yù)付款：合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款，雙方協(xié)商確定。4.4進(jìn)度付款：根據(jù)工程進(jìn)度，按雙方約定的比例和時(shí)間進(jìn)行進(jìn)度付款。4.5竣工結(jié)算：工程竣工后，按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行竣工結(jié)算。4.6價(jià)格調(diào)整：因市場(chǎng)行情變化、政策調(diào)整等原因?qū)е鹿こ淘靸r(jià)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，雙方協(xié)商確定價(jià)格調(diào)整方式。第五條工程進(jìn)度與工期5.1工程開工日期：雙方確認(rèn)的工程正式開工的日期。5.2工程竣工日期：雙方確認(rèn)的工程計(jì)劃竣工的日期。5.3工程進(jìn)度計(jì)劃：承攬方提交的工程進(jìn)度計(jì)劃，包括各階段的完成時(shí)間。5.4工期延誤：因不可抗力、雙方原因等導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的情況，雙方協(xié)商確定工期延誤的處理方式。第六條工程質(zhì)量與驗(yàn)收6.1工程質(zhì)量要求：按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，明確本工程的質(zhì)量要求。6.2工程驗(yàn)收程序：雙方約定的工程驗(yàn)收程序，包括初步驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等。6.3工程保修：工程竣工驗(yàn)收合格后，承攬方對(duì)工程進(jìn)行一定期限的保修，雙方協(xié)商確定保修期限及保修范圍。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任（1）承攬方未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）承攬方違反合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)返工、維修、賠償?shù)冗`約責(zé)任。（3）承攬方未按合同約定的工期完成工程的，應(yīng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任。8.2委托方的違約責(zé)任（1）委托方未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）委托方提供的資料、設(shè)備等不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（3）委托方未按合同約定的時(shí)間支付款項(xiàng)的，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式（1）提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；（2）向人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點(diǎn)雙方同意選擇合同簽訂地作為爭議解決的地點(diǎn)。9.3爭議解決時(shí)效雙方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)解決爭議，超過6個(gè)月未解決的，按默認(rèn)方式處理。第十條合同的解除10.1合同解除的條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方明確表示不履行合同主要義務(wù)；（4）一方違反合同嚴(yán)重違約。10.2合同解除的程序合同解除應(yīng)書面通知對(duì)方，并在合同解除后辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條保密條款11.1保密信息的定義保密信息是指合同雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。11.2保密義務(wù)雙方在合同履行過程中，應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。11.3保密期限雙方同意保密期限為合同解除后5年。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)按照本合同第九條的約定解決。第十三條其他條款13.1不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。13.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方同意，雙方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.3合同的補(bǔ)充本合同未盡事宜，可以書面形式進(jìn)行補(bǔ)充。13.4附件本合同附件包括合同雙方提供的相關(guān)文件、圖紙、技術(shù)參數(shù)等。第十四條合同的簽訂與生效14.1合同簽訂地點(diǎn)本合同在雙方約定的地點(diǎn)簽訂。14.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為雙方約定的日期。14.3合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件詳細(xì)要求和說明：包括工程項(xiàng)目的施工圖紙、設(shè)計(jì)說明書、技術(shù)參數(shù)等，用于指導(dǎo)工程建設(shè)的具體操作。附件二：工程建設(shè)項(xiàng)目施工方案詳細(xì)要求和說明：包括施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃等，用于指導(dǎo)施工過程中的具體操作。附件三：工程建設(shè)項(xiàng)目材料及設(shè)備清單詳細(xì)要求和說明：列舉工程項(xiàng)目所需的所有材料、設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，用于采購和施工準(zhǔn)備。附件四：工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：明確工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，用于確保工程質(zhì)量符合要求。附件五：工程建設(shè)項(xiàng)目安全防護(hù)措施詳細(xì)要求和說明：包括施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)方案、安全操作規(guī)程等，用于保障施工現(xiàn)場(chǎng)的安全。附件六：工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施詳細(xì)要求和說明：包括環(huán)境保護(hù)方案、廢棄物處理方案等，用于保障工程項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)。附件七：合同雙方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求和說明：包括雙方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等，用于證明雙方的合法身份。附件八：合同雙方授權(quán)代表證明文件詳細(xì)要求和說明：包括雙方授權(quán)代表的授權(quán)書、身份證復(fù)印件等，用于證明授權(quán)代表的合法身份。附件九：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求和說明：包括雙方協(xié)商確定的與工程建設(shè)有關(guān)的其他文件，如工程變更單、工程延期單等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按合同約定履行義務(wù)；2.承攬方違反合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.承攬方未按合同約定的工期完成工程；4.委托方未按合同約定履行義務(wù)；5.委托方提供的資料、設(shè)備等不符合合同約定；6.委托方未按合同約定的時(shí)間支付款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如賠償損失、支付違約金等；2.承攬方違反合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)返工、維修、賠償?shù)冗`約責(zé)任；3.承攬方未按合同約定的工期完成工程的，應(yīng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任，如支付逾期利息、賠償損失等；4.委托方未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等；5.委托方提供的資料、設(shè)備等不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等；6.委托方未按合同約定的時(shí)間支付款項(xiàng)的，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任，如支付逾期利息、賠償損失等。示例說明：如承攬方未按合同約定按時(shí)完成工程，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任，如支付逾期利息、賠償損失等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同雙方：指本合同的承攬方和委托方。3.合同總價(jià)：指雙方確認(rèn)的工程總價(jià)，包括工程款、材料款、人工費(fèi)等。4.預(yù)付款：指合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款，用于購買材料、設(shè)備等。5